隱形矯治膜片壓膜承攬契約甲方（定作人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（承攬人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方有隱形矯治膜片壓膜需求，乙方具備相應(yīng)的生產(chǎn)加工能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方為甲方承攬隱形矯治膜片壓膜事宜達成如下協(xié)議：一、承攬事項乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙、規(guī)格要求及相關(guān)標準，為甲方承攬隱形矯治膜片的壓膜加工服務(wù)。二、加工數(shù)量、價格及付款方式1.加工數(shù)量：[具體數(shù)量]件。2.價格：每件單價為人民幣[X]元，總價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此價格包含原材料、加工費、運輸費、稅費等乙方完成本承攬事項所需的一切費用。3.付款方式：-預(yù)付款：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方支付總價款的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。-驗收款：乙方完成全部加工任務(wù)且經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余總價款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。三、原材料及技術(shù)要求1.原材料：乙方應(yīng)選用符合國家相關(guān)質(zhì)量標準及甲方要求的原材料進行生產(chǎn)加工，原材料質(zhì)量由乙方負責。若因原材料問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，乙方應(yīng)承擔全部責任并負責無償更換。2.技術(shù)要求：甲方應(yīng)向乙方提供詳細的隱形矯治膜片設(shè)計圖紙、規(guī)格參數(shù)及技術(shù)要求等資料。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的資料及國家現(xiàn)行相關(guān)標準進行生產(chǎn)加工，確保加工產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。四、加工期限乙方應(yīng)在收到甲方預(yù)付款及全部技術(shù)資料后的[X]個工作日內(nèi)完成隱形矯治膜片的壓膜加工任務(wù)，并通知甲方進行驗收。因不可抗力因素導(dǎo)致加工期限延誤的，乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明文件，雙方可協(xié)商順延加工期限。五、驗收標準及方式1.驗收標準：以甲方提供的設(shè)計圖紙、規(guī)格要求及相關(guān)國家現(xiàn)行標準作為驗收標準。2.驗收方式：-乙方自檢：乙方在完成加工任務(wù)后，應(yīng)首先進行自檢，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。自檢合格后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請報告，并提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。-甲方驗收：甲方在收到乙方驗收申請報告后[X]個工作日內(nèi)組織驗收。驗收可采取現(xiàn)場檢驗、抽樣檢測等方式進行。若驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改或返工，直至產(chǎn)品驗收合格。整改或返工所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔，且加工期限不順延。六、包裝及運輸1.包裝：乙方應(yīng)按照甲方要求或符合產(chǎn)品運輸、存儲安全的方式對隱形矯治膜片進行包裝，包裝材料及方式應(yīng)保證產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。包裝費用由乙方承擔。2.運輸：乙方負責將加工完成并驗收合格的隱形矯治膜片運輸至甲方指定地點，運輸過程中產(chǎn)品的滅失、損壞等風險由乙方承擔。運輸費用已包含在合同總價款中。七、知識產(chǎn)權(quán)及保密條款1.知識產(chǎn)權(quán)：甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。乙方在加工過程中不得擅自將甲方的知識產(chǎn)權(quán)泄露給任何第三方，也不得用于本合同約定以外的其他用途。乙方完成的隱形矯治膜片的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。2.保密條款：雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限為本合同履行期間及合同終止后[X]年內(nèi)。八、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)-有權(quán)對乙方的加工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。-按照合同約定向乙方支付款項。-向乙方提供準確、完整的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等，并對資料的真實性、完整性負責。-及時組織對乙方加工完成的產(chǎn)品進行驗收。2.乙方權(quán)利和義務(wù)-按照合同約定收取加工款項。-按照甲方要求及相關(guān)標準進行隱形矯治膜片的壓膜加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。-未經(jīng)甲方書面同意，不得將本承攬事項轉(zhuǎn)包或分包給第三方。-對加工過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。-在加工過程中如發(fā)現(xiàn)甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等存在問題或不合理之處，應(yīng)及時通知甲方。九、違約責任1.甲方違約責任-若甲方未按照合同約定支付款項，每逾期一日，應(yīng)按照未付款項的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付已完成加工部分的款項及相應(yīng)違約金。-若因甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等存在錯誤或不完整，導(dǎo)致乙方加工產(chǎn)品出現(xiàn)問題或延誤加工期限的，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)責任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責任-若乙方未按照合同約定的加工期限完成任務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項，同時乙方應(yīng)按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。-若乙方加工的產(chǎn)品不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方應(yīng)負責無償返工或更換，直至產(chǎn)品合格。因產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。-若乙方擅自將本承攬事項轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項，并按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。-若乙方違反保密條款約定，應(yīng)向甲方支付合同總價款[X]%的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。十、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______________