耐酸磚施工合同范本1.甲方（買(mǎi)方/出租方/委托方）：

甲方名稱(chēng)：XX建筑材料有限公司

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式/p>

2.乙方（賣(mài)方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱(chēng)：XX耐酸磚施工有限公司

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式/p>

**合同簡(jiǎn)介**

甲方為滿(mǎn)足XX化工企業(yè)的耐酸堿環(huán)境施工需求，擬采購(gòu)并委托乙方進(jìn)行耐酸磚的專(zhuān)業(yè)施工。鑒于甲方對(duì)耐酸磚施工質(zhì)量及安全性的高標(biāo)準(zhǔn)要求，以及乙方在耐酸磚施工領(lǐng)域具備的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)和良好信譽(yù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合作意向。甲方擬建設(shè)的XX化工反應(yīng)釜基礎(chǔ)及內(nèi)襯工程，需采用高耐酸堿性能的耐酸磚進(jìn)行鋪設(shè)，以確保長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。乙方承諾按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方技術(shù)要求，提供優(yōu)質(zhì)的耐酸磚材料并完成施工任務(wù)。雙方基于平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，保障合作順利進(jìn)行。本合同范本中涉及的當(dāng)事人信息、權(quán)利義務(wù)、價(jià)格條款、履行期限及違約責(zé)任等條款，均基于雙方的實(shí)際需求及行業(yè)慣例制定，旨在確保耐酸磚施工項(xiàng)目的順利實(shí)施與質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是明確甲乙雙方在XX化工企業(yè)耐酸磚施工項(xiàng)目中的權(quán)利與義務(wù)，確保乙方按照甲方的要求完成耐酸磚材料的供應(yīng)及施工任務(wù)，達(dá)到設(shè)計(jì)及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足甲方長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的需求。合同范圍包括但不限于以下內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)根據(jù)甲方提供的施工紙及技術(shù)要求，完成XX化工反應(yīng)釜基礎(chǔ)及內(nèi)襯的耐酸磚材料采購(gòu)、運(yùn)輸、鋪設(shè)、勾縫、養(yǎng)護(hù)等全部施工工作；乙方需確保所使用的耐酸磚符合約定的規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保施工安全，并遵守甲方廠區(qū)的相關(guān)管理規(guī)定；乙方需配合甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收。雙方將共同致力于實(shí)現(xiàn)耐酸磚施工的優(yōu)質(zhì)、安全、高效目標(biāo)。

第二條定義

1.耐酸磚：指具有高度耐酸堿腐蝕性能，適用于化工、冶金等特殊環(huán)境施工的陶瓷或特種材料磚塊。

2.施工紙：指甲方提供的反映耐酸磚施工位置、尺寸、坡度等要求的紙及技術(shù)文件。

3.技術(shù)要求：指甲方對(duì)耐酸磚材料性能、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等提出的具體要求，以書(shū)面形式確認(rèn)。

4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范對(duì)耐酸磚施工質(zhì)量的強(qiáng)制性要求。

5.驗(yàn)收：指甲方或其委托的第三方根據(jù)合同約定對(duì)施工完成部分或整體進(jìn)行的檢查確認(rèn)程序。

6.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

**1.甲方的權(quán)力和義務(wù)**

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照施工紙及技術(shù)要求完成耐酸磚施工，并有權(quán)對(duì)施工過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

（2）甲方應(yīng)向乙方提供完整的施工紙、地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告及技術(shù)規(guī)范文件，并保證資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

（3）甲方需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)與乙方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決施工中涉及的技術(shù)或現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。

（4）甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方工程款項(xiàng)，并配合乙方辦理施工所需的進(jìn)場(chǎng)許可、安全審批等手續(xù)。

（5）甲方有權(quán)根據(jù)工程需要調(diào)整施工方案或材料要求，但需提前書(shū)面通知乙方并承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。

（6）甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌墓て谘诱`責(zé)任，如設(shè)計(jì)變更未及時(shí)確認(rèn)等。

（7）甲方需為乙方施工人員提供必要的施工場(chǎng)地及臨時(shí)設(shè)施，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

**2.乙方的權(quán)力和義務(wù)**

（1）乙方有權(quán)要求甲方按時(shí)提供施工所需的技術(shù)資料及場(chǎng)地條件，如甲方未履行義務(wù)導(dǎo)致工期延誤，乙方有權(quán)索賠。

（2）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)規(guī)范、施工紙及技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保耐酸磚鋪設(shè)的平整度、坡度及強(qiáng)度符合標(biāo)準(zhǔn)。

（3）乙方需配備專(zhuān)業(yè)的施工團(tuán)隊(duì)及設(shè)備，并建立完善的質(zhì)量管理體系，對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行自檢。

（4）乙方應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的安全管理規(guī)定，配備消防、防護(hù)等設(shè)施，確保施工人員及設(shè)備安全，如發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

（5）乙方需按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交施工進(jìn)度報(bào)告，并配合甲方及監(jiān)理單位的驗(yàn)收工作。

（6）乙方應(yīng)確保所使用的耐酸磚材料來(lái)源合法、質(zhì)量合格，并提供出廠合格證及檢測(cè)報(bào)告，如因材料問(wèn)題導(dǎo)致返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

（7）乙方需妥善保管甲方提供的設(shè)備及材料，因保管不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

（8）乙方應(yīng)按時(shí)完成施工任務(wù)，并承擔(dān)因自身管理不善導(dǎo)致的工期延誤責(zé)任。

（9）乙方需在施工結(jié)束后提交完整的竣工資料，包括施工日志、隱蔽工程記錄、材料檢測(cè)報(bào)告等，并配合甲方進(jìn)行最終驗(yàn)收。

（10）乙方應(yīng)遵守環(huán)保法規(guī)，施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物需分類(lèi)處理，如因乙方原因造成環(huán)境污染，由乙方承擔(dān)治理費(fèi)用。

第四條價(jià)格與支付條件

1.本合同項(xiàng)下耐酸磚施工總價(jià)款為人民幣壹佰萬(wàn)元整（￥1,000,000.00）。該價(jià)格包含耐酸磚材料費(fèi)、施工人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安全措施費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、稅金及其他與施工相關(guān)的費(fèi)用。

2.價(jià)格已包含乙方為完成本合同項(xiàng)下義務(wù)所發(fā)生的一切成本及利潤(rùn)，且在合同有效期內(nèi)固定不變。如遇國(guó)家政策調(diào)整導(dǎo)致材料成本重大變化，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整價(jià)格，但調(diào)整幅度不得超出國(guó)家規(guī)定范圍。

3.支付方式：甲方采用分階段付款方式支付工程款。

（1）預(yù)付款：合同簽訂后7日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的20%（￥200,000.00），用于乙方采購(gòu)首批耐酸磚材料及準(zhǔn)備施工設(shè)備。

（2）進(jìn)度款：乙方完成基礎(chǔ)耐酸磚鋪設(shè)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的50%（￥500,000.00）。

（3）尾款：乙方完成全部施工內(nèi)容并通過(guò)最終竣工驗(yàn)收后60日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余合同總價(jià)款的30%（￥300,000.00）。

4.支付條件：乙方應(yīng)在收到每筆款項(xiàng)前向甲方提供等額的發(fā)票及收款銀行賬戶(hù)信息，甲方收到發(fā)票并核實(shí)無(wú)誤后按約定時(shí)間付款。甲方付款賬戶(hù)信息如下：開(kāi)戶(hù)行：XX銀行XX支行；賬號(hào)：XXX；收款人：XX耐酸磚施工有限公司。

5.若甲方未按本合同約定支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的千分之五向乙方支付違約金，逾期超過(guò)30日，乙方有權(quán)暫停施工直至甲方付清款項(xiàng)及違約金，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。

第五條履行期限

1.本合同有效期為自合同簽訂之日起至工程最終竣工驗(yàn)收合格之日止，預(yù)計(jì)總工期為180日歷天，自乙方正式進(jìn)場(chǎng)施工之日起計(jì)算。

2.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

（1）乙方進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備期：合同簽訂后15日內(nèi)完成施工人員及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，并搭建臨時(shí)設(shè)施。

（2）基礎(chǔ)施工完成時(shí)間：進(jìn)場(chǎng)后60日內(nèi)完成所有基礎(chǔ)耐酸磚鋪設(shè)及初步勾縫。

（3）中期驗(yàn)收：基礎(chǔ)施工完成后7日內(nèi)，甲方監(jiān)理單位進(jìn)行階段性驗(yàn)收。

（4）最終驗(yàn)收：全部施工內(nèi)容完成后10日內(nèi)，甲方最終竣工驗(yàn)收。

5.如遇不可抗力事件導(dǎo)致工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后工期可相應(yīng)順延，但每順延期限不超過(guò)30日。非不可抗力原因?qū)е碌墓て谘诱`，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)后果。

第六條違約責(zé)任

**一、甲方違約責(zé)任**

1.甲方未按約定支付預(yù)付款，每逾期一日，應(yīng)按未付金額的千分之五向乙方支付違約金，逾期超過(guò)30日，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失，損失包括但不限于乙方已投入的材料成本、設(shè)備租賃費(fèi)及人員遣散費(fèi)，最高不超過(guò)合同總價(jià)款的30%。

2.甲方未按約定提供施工紙或技術(shù)變更未及時(shí)確認(rèn)，導(dǎo)致乙方停工，每停工一日，甲方應(yīng)按合同總價(jià)款的千分之五向乙方支付停工損失費(fèi)，且停工期間乙方人員及設(shè)備仍需按原計(jì)劃投入，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

3.甲方原因?qū)е碌淖罱K驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在收到甲方整改通知后30日內(nèi)完成整改，如因整改導(dǎo)致工期延誤，新增費(fèi)用由甲方承擔(dān)；若甲方要求降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。

4.甲方未按時(shí)提供施工場(chǎng)地或相關(guān)許可，每延誤一日，應(yīng)按合同總價(jià)款的千分之五向乙方支付場(chǎng)地占用費(fèi)及證照辦理費(fèi)，且乙方有權(quán)要求甲方賠償因場(chǎng)地延誤造成的材料倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)及設(shè)備租賃增加費(fèi)。

**二、乙方違約責(zé)任**

1.乙方施工質(zhì)量不符合國(guó)家或合同約定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方或第三方檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格，乙方應(yīng)在收到通知后15日內(nèi)完成返工或更換材料，如返工導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)全部延誤責(zé)任，且返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。若返工后仍不合格，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失，賠償金額不低于合同總價(jià)款的20%。

2.乙方未按約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成施工，每逾期一日，應(yīng)按當(dāng)期應(yīng)付未付款項(xiàng)的千分之五向甲方支付違約金，逾期超過(guò)30日，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失，賠償金額包括但不限于已支付款項(xiàng)的50%及甲方因此需另尋施工單位產(chǎn)生的額外費(fèi)用。

3.乙方施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，包括但不限于人員傷亡賠償、設(shè)備損失及第三方索賠，同時(shí)甲方有權(quán)解除合同并扣留相應(yīng)款項(xiàng)作為賠償保證金。

4.乙方提供的耐酸磚材料存在虛假宣傳或以次充好，經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)不合格，甲方有權(quán)要求乙方立即更換合格材料并承擔(dān)全部費(fèi)用，同時(shí)按合同總價(jià)款的30%向乙方收取違約金，且乙方需承擔(dān)甲方因此遭受的所有損失。

5.乙方未按時(shí)提交竣工資料或拒絕配合驗(yàn)收，每逾期一日，應(yīng)按合同總價(jià)款的千分之五向甲方支付違約金，逾期超過(guò)30日，甲方有權(quán)自行委托第三方進(jìn)行驗(yàn)收并認(rèn)定驗(yàn)收結(jié)果，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

**三、違約金與賠償限制**

1.本合同項(xiàng)下所有違約金計(jì)算基數(shù)均為當(dāng)期應(yīng)付未付款項(xiàng)或?qū)嶋H損失金額，違約金總額不超過(guò)合同總價(jià)款的50%。

2.任何一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方除支付相應(yīng)違約金外，還應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于合同履行后可獲得的利益、第三方索賠費(fèi)用等。

3.若因不可抗力導(dǎo)致合同解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)各自承擔(dān)因不可抗力造成的財(cái)產(chǎn)損失。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、暴雨、雪災(zāi)、泥石流、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如法律法規(guī)變更、政策調(diào)整、征收征用）、疫情及相關(guān)防控措施等。

2.任何一方因不可抗力事件導(dǎo)致無(wú)法履行或無(wú)法完全履行本合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件（如政府公告、氣象報(bào)告、事故鑒定等）。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對(duì)合同履行的影響程度協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力導(dǎo)致的合同延期履行，履行期限相應(yīng)順延，順延期限不超過(guò)不可抗力事件持續(xù)天數(shù)。不可抗力消除后，受影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同義務(wù)。

4.因不可抗力導(dǎo)致的合同解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，已產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)結(jié)算。乙方應(yīng)妥善保管已完成的工作成果及相關(guān)資料，甲方應(yīng)在不可抗力消除后合理期限內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

5.若不可抗力事件持續(xù)超過(guò)60日，雙方仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，本合同自動(dòng)解除，雙方應(yīng)各自承擔(dān)因不可抗力造成的財(cái)產(chǎn)損失，并返還對(duì)方財(cái)產(chǎn)或支付已產(chǎn)生費(fèi)用。

6.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)采取措施減少損失，非不可抗力原因?qū)е聯(lián)p失擴(kuò)大的，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方應(yīng)對(duì)不可抗力事件的發(fā)生及影響程度承擔(dān)保密義務(wù)。

第八條爭(zhēng)議解決

1.本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款，非爭(zhēng)議事項(xiàng)的履行不應(yīng)受訴訟影響。甲方所在地為XX省XX市XX區(qū)。

3.若雙方在訴訟前未能達(dá)成和解，甲方有權(quán)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全或證據(jù)保全，相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方承擔(dān)。法院判決生效后，敗訴方應(yīng)在判決書(shū)規(guī)定期限內(nèi)履行義務(wù)，逾期不履行的，勝訴方可申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

4.雙方應(yīng)遵守法院判決或調(diào)解協(xié)議，任何一方拒不履行均需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)避免采取可能加劇爭(zhēng)議的行為，包括但不限于公開(kāi)指責(zé)、詆毀商譽(yù)或采取報(bào)復(fù)性措施。

5.本合同爭(zhēng)議解決條款獨(dú)立存在，即使合同其他部分無(wú)效或解除，爭(zhēng)議解決條款仍具有法律效力。雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)，勝訴方可要求敗訴方補(bǔ)償。

6.爭(zhēng)議解決期間，非爭(zhēng)議事項(xiàng)的合同權(quán)利義務(wù)繼續(xù)有效，雙方應(yīng)正常履行除爭(zhēng)議事項(xiàng)外的其他合同義務(wù)，任何一方不得以爭(zhēng)議未解決為由拒絕履行非爭(zhēng)議事項(xiàng)的義務(wù)。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項(xiàng)下所有通知、文件等均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)。甲方通知應(yīng)寄至本合同首條載明的甲方地址或甲方指定的其他地址；乙方通知應(yīng)寄至本合同首條載明的乙方地址或乙方指定的其他地址。任何一方變更聯(lián)系方式或地址，應(yīng)提前7日書(shū)面通知對(duì)方。以快遞、掛號(hào)信方式發(fā)送的，發(fā)出當(dāng)日視為送達(dá)；以傳真或電子郵件發(fā)送的，發(fā)送成功當(dāng)日視為送達(dá)。

2.合同變更：對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均需經(jīng)雙方書(shū)面同意。變更內(nèi)容應(yīng)作為合同附件，與合同正文具有同等法律效力?？陬^約定或單方作出的變更無(wú)效。

3.保密條款：雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密（包括技術(shù)信息、價(jià)格、客戶(hù)資料等）承擔(dān)保密義務(wù)，非經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限為本合同有效期內(nèi)及合同終止后2年內(nèi)。

4.不可分割性：本合同各條款為相互獨(dú)立且不可分割的整體。若任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近的有效條款。

5.法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方均受中國(guó)法律管轄并按其規(guī)定行事。

6.完整協(xié)議：本合同構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的達(dá)成