汽車噴漆承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有汽車噴漆需求，乙方具備汽車噴漆的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就甲方委托乙方進行汽車噴漆事宜達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.汽車信息甲方委托乙方進行噴漆的汽車品牌為[汽車品牌名稱]，型號為[汽車型號]，車架號為[車架號碼]，車牌號為[車牌號碼]。該汽車目前外觀狀況為[詳細(xì)描述汽車外觀現(xiàn)有損傷及狀況]。2.噴漆要求乙方應(yīng)按照甲方要求的顏色標(biāo)準(zhǔn)進行噴漆作業(yè)，該顏色標(biāo)準(zhǔn)為[具體顏色名稱及色號，如有相關(guān)色卡或樣本應(yīng)明確說明提供方式或存放處]。噴漆工藝需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及乙方所宣稱的技術(shù)規(guī)范，確保噴漆后的漆面平整、光滑，無流掛、橘皮、顆粒等瑕疵，光澤度均勻一致，且具有良好的附著力和耐久性。乙方需對汽車的受損部位進行全面修復(fù)后再進行噴漆作業(yè)，修復(fù)工作包括但不限于鈑金校正、填補凹陷、打磨等，以確保噴漆后的汽車外觀整體美觀、符合原廠標(biāo)準(zhǔn)。3.噴漆部位本次噴漆作業(yè)涉及的部位為[詳細(xì)列舉噴漆的具體車身部位，如車身左側(cè)車門、右前翼子板、后保險杠等]。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的噴漆工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行作業(yè)。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方采取補救措施或解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供噴漆所需的汽車，并確保汽車在交付乙方時的狀況如實告知乙方，不得隱瞞汽車存在的其他潛在問題。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協(xié)助乙方完成噴漆工作，如提供必要的車輛使用權(quán)限、配合乙方進行車輛檢查等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費用。在甲方提供的汽車狀況不符合噴漆要求或存在其他影響噴漆工作順利進行的情況下，有權(quán)要求甲方采取相應(yīng)措施或調(diào)整費用。2.義務(wù)按照本合同約定的噴漆要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)及期限，完成汽車噴漆工作，并對噴漆質(zhì)量負(fù)責(zé)。妥善保管甲方交付的汽車，在噴漆期間承擔(dān)保管責(zé)任，因保管不善造成汽車損壞、丟失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。向甲方提供噴漆所用材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量證明等相關(guān)信息，確保所使用的材料符合環(huán)保要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在噴漆工作完成后，向甲方提供噴漆作業(yè)的相關(guān)記錄和報告，包括但不限于噴漆材料使用記錄、工藝參數(shù)記錄等。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用雙方約定本次汽車噴漆承攬費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費用為固定總價，包含乙方完成噴漆工作所需的全部費用，除本合同約定的情況外，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成噴漆工作，并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付剩余承攬費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.支付賬戶乙方指定以下賬戶為收款賬戶：開戶銀行：賬戶名稱：賬號：四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式1.驗收標(biāo)準(zhǔn)噴漆后的汽車漆面應(yīng)符合本合同約定的顏色標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)，無明顯瑕疵，外觀整體美觀、協(xié)調(diào)，與原廠車漆效果相近。漆面附著力應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過劃格試驗等方式檢測，確保在正常使用情況下不會出現(xiàn)起皮、脫落等現(xiàn)象。乙方所使用的噴漆材料應(yīng)符合環(huán)保要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供相關(guān)檢測報告或證明文件。2.驗收方式乙方完成噴漆工作后，應(yīng)提前通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)對噴漆后的汽車進行驗收。驗收過程中，甲方有權(quán)對噴漆質(zhì)量進行全面檢查，包括但不限于通過肉眼觀察、使用專業(yè)檢測工具（如漆膜測厚儀、光澤度儀等）檢測等方式。如發(fā)現(xiàn)問題，甲方應(yīng)及時向乙方提出，乙方應(yīng)按照甲方要求進行整改，直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方驗收合格后，應(yīng)簽署驗收合格證明文件。如甲方在驗收過程中發(fā)現(xiàn)乙方噴漆工作存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，并重新提交甲方驗收，由此產(chǎn)生的費用及延誤的時間由乙方承擔(dān)。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停噴漆工作，并要求甲方支付已完成工作部分的費用及違約金，同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因暫停工作所遭受的損失。若甲方違反本合同約定，擅自變更噴漆要求或提供虛假信息，導(dǎo)致乙方工作無法正常進行或造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于乙方已投入的成本、重新噴漆的費用、延誤工期的損失等。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的時間完成噴漆工作，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時乙方應(yīng)按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金，承擔(dān)甲方因延誤噴漆工作所遭受的損失，如車輛使用不便造成的費用支出、預(yù)期業(yè)務(wù)損失等。若乙方噴漆質(zhì)量不符合本合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費返工，直至符合標(biāo)準(zhǔn)為止。如因返工導(dǎo)致逾期交付，乙方還應(yīng)按照上述逾期交付的違約責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。若返工后仍無法達到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還已支付的預(yù)付款，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方擅自將承攬的汽車噴漆工作轉(zhuǎn)包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，乙方應(yīng)按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金，承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。若乙方在噴漆過程中因保管不善造成甲方汽車損壞、丟失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償甲方的全部損失，包括但不限于汽車本身的價值、車內(nèi)物品損失、因車輛損壞導(dǎo)致的其他間接損失等。六、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）