2026年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。

A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》

D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B2、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D3、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。

A.業(yè)主

B.評標委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表

【答案】：A4、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D5、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費用

【答案】：A6、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.有效

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A7、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。

A.債權人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的

B.債權人下落不明的

C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的

D.債權人主張?zhí)岽娴?/p>

【答案】：D8、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。

A.執(zhí)行

B.撤銷

C.中止執(zhí)行

D.不予執(zhí)行

【答案】：C9、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。

A.合同價格

B.最終付款證書中確認的金額

C.竣工結(jié)算總額

D.中標合同金額

【答案】：D10、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質(zhì)量要求，則甲方應按照()履行。

A.地方標準

B.乙方企業(yè)標準

C.國家標準

D.甲方企業(yè)標準

【答案】：C11、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發(fā)接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期

【答案】：D12、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關系是()。

A.物權關系

B.雇傭關系

C.債權關系

D.產(chǎn)權關系

【答案】：C13、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。

A.以銀行貸款年利率計算

B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算

C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算

D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算

【答案】：C14、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。

A.合同條件

B.承包商建議書

C.業(yè)主要求

D.投標函

【答案】：D15、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。

A.全部使用國有資金投資的項目

B.部分使用國有資金投資的項目

C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目

D.使用外國政府貸款的項目

【答案】：C16、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明

【答案】：B17、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現(xiàn)為()。

A.是否進行資格預審

B.是否組織現(xiàn)場考察

C.是否解答投標單位的質(zhì)疑

D.是否公開開標

【答案】：A18、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關于培訓的說法，正確的是()。

A.工程師應對業(yè)主人員進行操作和維修培訓

B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內(nèi)完成培訓工作

【答案】：C19、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。

A.設計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商建議書

D.中標通知書

【答案】：C20、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。

A.要約人發(fā)出要約時

B.要約到達受要約人時

C.要約人通知受要約人時

D.受要約人作出承諾時

【答案】：B21、在買賣合同中，買受人的義務有()。

A.對標的物提供質(zhì)量保證

B.受領標的物

C.對標的物提供權利擔保

D.提供有關單證和資料

【答案】：B22、下列關于設備工程合同溝通相關內(nèi)容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關術語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式

【答案】：A23、質(zhì)量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。

A.日常監(jiān)督檢查

B.定期監(jiān)督檢查

C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查

D.產(chǎn)品自查自檢

【答案】：D24、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用

B.承包商應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由責任方承擔

C.責任方應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用

D.責任方應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔

【答案】：B25、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C26、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設備的數(shù)量的時間周期是()。

A.1周

B.2周

C.1個月

D.2個月

【答案】：C27、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C28、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應負責的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。

A.視為在竣工試驗本應完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B.視為在竣工試驗本應完成的日期承包商已完成了竣工試驗

C.工程師應另行通知承包商進行竣工試驗的日期

D.承包商可自行完成竣工試驗

【答案】：A29、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。

A.開標

B.組織現(xiàn)場踏勘

C.發(fā)出投標邀請書

D.發(fā)布招標公告

【答案】：D30、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。

A.按照合同約定支付設計費

B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設計人就設計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B31、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。

A.受贈

B.收益

C.繼承

D.受讓

【答案】：B32、根據(jù)《物權法》的規(guī)定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。

A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利

B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立

C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓

D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地

【答案】：B33、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。

A.投標人發(fā)出投標文件

B.招標人收到投標文件

C.提交投標文件截止

D.提交投標保證

【答案】：C34、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A35、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。

A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權

B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權

C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限

D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔

【答案】：C36、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。

A.投標書附錄

B.中標函

C.合同協(xié)議書

D.承包商建議書

【答案】：A37、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。

A.法定代理終止

B.委托代理終止

C.指定代理終止

D.無權代理終止

【答案】：B38、某建筑設計院超越資質(zhì)等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設計院應在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應當公開宣告判決

【答案】：D39、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前

【答案】：C40、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準

B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準

C.低于本國同行業(yè)的標準

D.高于本國同行業(yè)的標準

【答案】：A41、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D42、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標

C.否決所有投標

D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定

【答案】：C43、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。

A.交付設備

B.交付設備所有權憑證和其他憑證

C.移交設備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權

D.接受設備檢驗

【答案】：C44、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標人重新報價

D.初評階段予以淘汰

【答案】：B45、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。

A.設備起運日起，至設備離開現(xiàn)場

B.設備運抵現(xiàn)場起，至使用該設備的工程竣工

C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書

D.開工之日起，至竣工時間屆滿

【答案】：A46、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。

A.中標合同金額的5%

B.中標合同金額的10%

C.合同價格的5%

D.合同價格的10%

【答案】：A47、根據(jù)《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。

A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門

B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門

C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門

D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門

【答案】：B48、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

A.工程師

B.工程師助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C49、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B50、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現(xiàn)場的安全和預防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預防事故發(fā)生的職權。

A.專職安全員

B.施工監(jiān)督員

C.應急救援人員

D.專職醫(yī)護人員

【答案】：A51、設備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。

A.安裝調(diào)試驗收后

B.安裝調(diào)試驗收前

C.設備采購合同內(nèi)

D.設備交于采購方后

【答案】：C52、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D53、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結(jié)算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。

A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認

B.經(jīng)甲確認的有效，甲不予確認的無效

C.經(jīng)乙簽字的全部有效

D.合同約定的全部設計費

【答案】：C54、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。

A.業(yè)主

B.設備監(jiān)理工程師

C.設計人

D.承包人

【答案】：A55、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A.重新試驗

B.承包商提交試驗報告

C.工程師認可試驗結(jié)果

D.簽發(fā)接收證書

【答案】：D56、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負責

B.承攬人與第三人共同向定作人負責

C.承攬人向定作人負責

D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任

【答案】：C57、業(yè)主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。

A.銀行保函

B.匯票

C.土地所有權

D.債券

【答案】：A58、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A.期滿前3個月內(nèi)

B.期滿前6個月內(nèi)

C.期滿后15日內(nèi)

D.期滿后3個月內(nèi)

【答案】：A59、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。

A.按變更的內(nèi)容確定

B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容

C.推定為未變更

D.重新確定合同內(nèi)容

【答案】：C60、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B61、在我國，下列知識產(chǎn)權中，保護期限為20年的是()。

A.發(fā)明專利權

B.實用新型專利權

C.職務作品著作權

D.商標專用權

【答案】：A62、在下列各項中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應僅限于代理權限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權)

B.代理人以自己的名義實施代理行為

C.代理人在授權范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思

D.代理結(jié)果歸屬代理人

【答案】：C63、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。

A.開標前

B.提交投標書時

C.開標現(xiàn)場

D.確定招標人前

【答案】：C64、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。

A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果

B.設備承攬合同是要式合同

C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同

D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同

【答案】：A65、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。

A.賠禮道歉

B.責令停業(yè)

C.罰款

D.具結(jié)悔過

【答案】：A66、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。

A.無權代理

B.表見代理

C.越權代理

D.委托代理

【答案】：B67、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.15日

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：B68、根據(jù)《侵權責任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。

A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫

B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題

C.產(chǎn)品造成人身傷害

D.受害人投訴

【答案】：A69、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B70、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。

A.設備的購買價格

B.設備的殘值

C.設備的全部重置成本

D.設備的制造成本

【答案】：C71、能夠引起民事法律關系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。

A.民事法律關系

B.民事行為

C.法律責任

D.法律事實

【答案】：D72、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。

A.扣押權

B.留置權

C.處置權

D.抵押權

【答案】：B73、設備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據(jù)

D.提出賠償金額

【答案】：B74、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A75、有關組織或機構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數(shù)據(jù)

C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定

D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定

【答案】：D76、根據(jù)《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。

A.某新式武器的設計

B.地震災區(qū)道路搶修

C.部分使用國有投資項目的施工

D.全部國有投資的項目前期咨詢

【答案】：C77、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。

A.投標單位董事長的父親

B.投標單位總經(jīng)理的同學

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長

【答案】：A78、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。

A.中標合同金額

B.合同價格

C.承包商的報價金額

D.評標價格

【答案】：A79、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。

A.工程師

B.業(yè)主

C.投標人

D.中標人

【答案】：B80、建設單位因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。

A.三個月

B.六個月

C.九個月

D.一年

【答案】：C81、對竣工后試驗的結(jié)果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。

A.承包商在竣工試驗中

B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前

C.業(yè)主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C82、一般情況下，設備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商

【答案】：A83、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C84、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責任訴訟時效為()年。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：B85、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B86、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。

A.業(yè)主

B.承包商項目經(jīng)理

C.承包商

D.工程師代表

【答案】：B87、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。

A.封存的樣品

B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量

C.封存的樣品及其法律規(guī)定

D.封存的樣品及其品質(zhì)擔保

【答案】：B88、法律關系是一定的社會關系為法律規(guī)范調(diào)整時，在當事人之間形成的()關系。

A.道德關系

B.權利義務關系

C.人際關系

D.民事關系

【答案】：B89、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。

A.抵押權

B.土地承包經(jīng)營權

C.地役權

D.建設用地使用權

【答案】：C90、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。

A.投保人

B.受益人

C.被保險人

D.保險人

【答案】：C91、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元

【答案】：D92、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D93、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A.設計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商文件

D.投標書

【答案】：B94、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A95、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D96、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費

【答案】：D97、資金安排證明的應當由()出具。

A.工程師

B.業(yè)主

C.業(yè)主開戶銀行

D.保險公司

【答案】：C98、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D99、代理是代理人在代理權限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B100、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。

A.議標

B.公開招標

C.邀請招標

D.分兩階段進行招標

【答案】：A第二部分多選題(20題)1、對于設備工程的質(zhì)量缺陷進行修復，工程師有權指示承包商完成的工作有()。

A.從合同中刪除有質(zhì)量缺陷的工作

B.換掉不符合合同的材料和生產(chǎn)設備并移出現(xiàn)場

C.自費調(diào)查導致質(zhì)量缺陷的原因

D.對不符合合同要求的工作返工

E.在發(fā)生緊急情況時，如事故、意外事件等，實施為保證工程安全迫切需要的工作

【答案】：BD2、下列選項中，屬于無效合同的有()。

A.一方以欺詐手段訂立的合同

B.一方以脅迫手段訂立的合同

C.以合法形式掩蓋非法目的的合同

D.損害社會公共利益的合同

E.限制民事行為能力人訂立的合同

【答案】：CD3、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行的原則有()。

A.全面、適當履行原則

B.協(xié)商履行原則

C.等價有償原則

D.誠實信用履行原則

E.提前履行原則

【答案】：AD4、設備工程合同中列明的業(yè)主風險發(fā)生后，承包商有權()。

A.延長工期

B.索賠費用

C.索賠利潤

D.索賠合同價格

E.延長缺陷通知期

【答案】：AB5、甲公司依法訂立設備工程合同后，為滿足合同需要，與乙公司訂立了一份設備加工合同。乙公司向丙公司購買材料用于設備加工，并委托丁公司將加工出的設備，運輸至工程現(xiàn)場附近的戊倉儲公司保管。由此形成的各個合同中，如果當事人不履行合同義務時，相應的債權人可以行使留置權的合同有()。

A.設備保管合同

B.設備運輸合同

C.材料買賣合同

D.設備加工合同

E.設備工程合同

【答案】：ABD6、合同分析的基本原則有()。

A.合法性

B.準確性和客觀性

C.整體性

D.公平性

E.可操作性

【答案】：BCD7、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，應詳細說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。

A.降低設備制造成本

B.加速竣工

C.降低業(yè)主實施、維護或運行工程的費用

D.提高設備工程的效率

E.提高設備工程的價值

【答案】：BCD8、我國仲裁協(xié)議的法定內(nèi)容包括()。

A.提請仲裁的意思表示

B.約定仲裁事項

C.仲裁費用的負擔

D.選擇仲裁委員會

E.仲裁地點

【答案】：ABD9、按照勞動保護的相關規(guī)定，用人單位應當對()定期進行健康檢查。

A.從事危險作業(yè)的勞動者

B.女職工

C.未成年工

D.從事特種作業(yè)的勞動者

E.從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者

【答案】：C10、在設備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。

A.合同文件

B.合同計劃

C.原始記錄

D.各類報表報告

E.招標文件

【答案】：ABC