工地項目承攬協(xié)議書甲方（承攬方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（定作方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方具備完成特定工地項目的專業(yè)能力和經(jīng)驗，乙方有相關工地項目的需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方承攬乙方工地項目事宜達成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：[具體工地項目名稱]2.項目地點：[詳細地址]3.項目內(nèi)容及要求：本項目包括但不限于[具體施工內(nèi)容列舉，如場地平整、基礎工程、主體結(jié)構(gòu)施工、裝飾裝修工程等]。乙方對項目質(zhì)量、進度等方面的具體要求：質(zhì)量須符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關標準，達到[具體質(zhì)量驗收標準]；進度要求在[開工日期]開始，于[竣工日期]前完成全部施工內(nèi)容，總工期為[工期天數(shù)]天。4.項目規(guī)模：項目占地面積為[占地面積數(shù)值]平方米，建筑面積為[建筑面積數(shù)值]平方米。二、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利：按照本協(xié)議約定獲取項目承攬費用。要求乙方提供與項目相關的必要協(xié)助和資料。2.義務：按照國家及行業(yè)相關規(guī)范、乙方要求和本協(xié)議約定組織施工，確保工程質(zhì)量和進度。自行提供完成項目所需的設備、材料、人員等資源，但乙方提供的材料除外（如有）。在施工過程中遵守施工現(xiàn)場的安全、環(huán)保等規(guī)定，承擔因自身原因?qū)е碌陌踩鹿?、環(huán)境污染等責任。定期向乙方匯報項目進展情況，接受乙方的監(jiān)督檢查。工程竣工后，按照相關規(guī)定和乙方要求提交竣工資料，并配合乙方進行竣工驗收。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利：對項目施工過程進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。按照本協(xié)議約定的時間和方式支付承攬費用。在甲方施工過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違約行為或工程質(zhì)量問題，有權(quán)要求甲方整改或采取其他補救措施。2.義務：在協(xié)議簽訂后[具體時間]內(nèi)，向甲方提供與項目相關的設計圖紙、技術要求等資料。協(xié)助甲方辦理項目施工所需的相關審批手續(xù)（如有）。按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費用。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關系，為甲方施工創(chuàng)造有利條件。組織相關人員對項目進行驗收，如驗收合格，及時確認并支付剩余款項。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本項目承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，除本協(xié)議約定的調(diào)整情況外，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式：合同簽訂后[預付款支付時間]內(nèi)，乙方向甲方支付承攬費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程進度達到[具體進度節(jié)點]后，經(jīng)乙方審核確認，乙方向甲方支付承攬費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工并經(jīng)乙方驗收合格后[驗收款支付時間]內(nèi)，乙方向甲方支付至承攬費用的[驗收款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余承攬費用的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期屆滿后[質(zhì)保金支付時間]內(nèi)，如無質(zhì)量問題，乙方一次性無息支付給甲方，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。四、工程變更1.如因乙方原因提出工程變更，乙方應提前[變更通知時間]書面通知甲方，并承擔因變更導致的費用增加和工期延誤責任。2.如因甲方原因提出工程變更，甲方應提前[變更通知時間]書面通知乙方，經(jīng)乙方同意后實施。由此導致的費用增加和工期延誤由甲方承擔。3.工程變更涉及費用調(diào)整的，雙方應根據(jù)實際情況協(xié)商確定調(diào)整金額，并簽訂補充協(xié)議。五、工程質(zhì)量及驗收1.工程質(zhì)量標準：甲方應嚴格按照國家及行業(yè)現(xiàn)行相關標準、乙方要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到[具體質(zhì)量驗收標準]。2.驗收程序：工程竣工后，甲方應提前[驗收申請時間]向乙方提交竣工驗收申請報告，并提供完整的竣工資料。乙方收到甲方驗收申請報告后，應在[驗收時間]內(nèi)組織相關人員進行驗收。如驗收合格，雙方簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，甲方應按照乙方要求進行整改，直至驗收合格。3.質(zhì)保期：本項目質(zhì)保期為自竣工驗收合格之日起[質(zhì)保期時長]年。質(zhì)保期內(nèi)，甲方應負責對工程質(zhì)量問題進行免費維修或更換。六、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標準、進度要求施工，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金金額為承攬費用的[違約比例]。同時，甲方應負責整改，直至達到約定標準，由此導致的費用增加和工期延誤由甲方自行承擔。如甲方擅自轉(zhuǎn)包或分包本項目，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方應返還乙方已支付的款項，并按照承攬費用的[違約比例]向乙方支付違約金。如甲方未按照本協(xié)議約定提交竣工資料或配合乙方進行竣工驗收，每逾期一日，應按照承攬費用的[逾期比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期天數(shù)]日的，乙方有權(quán)自行組織驗收，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。2.乙方違約責任：如乙方未按照本協(xié)議約定支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[逾期比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期天數(shù)]日的，甲方有權(quán)暫停施工，由此導致的工期延誤由乙方承擔。如乙方未按照本協(xié)議約定提供相關資料或協(xié)助甲方辦理審批手續(xù)，導致甲方無法正常施工，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金金額為承攬費用的[違約比例]。同時，乙方應負責協(xié)調(diào)解決問題，確保工程順利進行，由此導致的工期延誤由乙方承擔。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[協(xié)議份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[持有份數(shù)]份，具