保全承攬合同范本_第1頁
保全承攬合同范本_第2頁
保全承攬合同范本_第3頁
保全承攬合同范本_第4頁
保全承攬合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

保全承攬合同范本甲方(定作人):姓名:身份證號碼:地址:聯(lián)系電話:乙方(承攬人):名稱:統(tǒng)一社會信用代碼:地址:聯(lián)系電話:鑒于甲方有保全相關(guān)工作需求,乙方具備提供相應服務的專業(yè)能力,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方進行保全承攬事宜達成如下協(xié)議:一、標的物或服務具體描述(一)保全服務內(nèi)容乙方負責為甲方提供與[具體保全事項,如財產(chǎn)保全、證據(jù)保全等]相關(guān)的承攬服務。具體包括但不限于協(xié)助甲方進行財產(chǎn)線索的查詢、財產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)等手續(xù)的辦理,以及證據(jù)的收集、固定、保管等工作,以確保甲方在相關(guān)法律事務中的權(quán)益得到有效保障。(二)保全對象1.財產(chǎn)保全對象涉及甲方主張權(quán)利所指向的特定財產(chǎn),包括但不限于:不動產(chǎn):位于[具體地址]的房產(chǎn),建筑面積為[X]平方米,房產(chǎn)證號為[具體編號]。動產(chǎn):[品牌及型號]的車輛,車牌號為[具體號碼];存放于[具體地點]的機器設(shè)備,設(shè)備清單詳見附件[X]。銀行存款:甲方在[開戶銀行名稱]開設(shè)的賬號為[具體賬號]的賬戶內(nèi)的存款。其他財產(chǎn):[詳細列舉其他可能涉及的財產(chǎn)類型及具體情況]2.證據(jù)保全對象與甲方相關(guān)法律事務有關(guān)的各類證據(jù),包括但不限于:書證:如合同、協(xié)議、文件、信函、票據(jù)等,具體內(nèi)容詳見附件[X]證據(jù)清單。物證:如侵權(quán)產(chǎn)品、相關(guān)設(shè)備、物品等,存放于[具體地點],物證清單詳見附件[X]。視聽資料:如錄音、錄像、電子數(shù)據(jù)等,存儲于[存儲介質(zhì)及具體位置],相關(guān)資料清單詳見附件[X]。二、雙方權(quán)利義務(一)甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,及時、準確地完成保全承攬工作。有權(quán)對乙方的工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,提出合理的意見和建議。在乙方未按照合同約定履行義務時,有權(quán)要求乙方承擔違約責任并采取補救措施。2.義務向乙方提供開展保全工作所需的真實、準確、完整的資料和信息,并對所提供資料的真實性負責。如因甲方提供虛假信息導致的一切后果,由甲方自行承擔。按照本合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協(xié)助乙方辦理保全工作過程中涉及的相關(guān)手續(xù),提供必要的協(xié)助和配合。(二)乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付承攬費用。根據(jù)工作需要,有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合,如提供相關(guān)文件、資料、人員聯(lián)系方式等。在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi),自主決定完成保全工作的具體方式和方法。2.義務按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以專業(yè)、謹慎、負責的態(tài)度為甲方提供保全承攬服務,確保工作質(zhì)量和效果。安排具備相應專業(yè)知識和技能的人員負責具體工作,并向甲方告知工作人員的相關(guān)信息。對在工作過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密,未經(jīng)甲方書面同意,不得向任何第三方披露。在完成保全工作后,及時向甲方提交工作成果報告,并將相關(guān)資料和物品移交甲方。三、承攬費用及支付方式(一)承攬費用雙方經(jīng)協(xié)商確定,本次保全承攬服務的費用為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。該費用為固定總價,不因任何因素調(diào)整,但因甲方變更保全要求或增加保全事項導致工作量顯著增加的除外。(二)支付方式甲方應在本合同簽訂之日起[X]個工作日內(nèi),向乙方支付承攬費用的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額]);乙方完成全部保全工作并向甲方提交工作成果報告后,甲方應在收到報告之日起[X]個工作日內(nèi),支付剩余承攬費用,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。乙方應在甲方每次付款前,向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工作期限(一)開始時間乙方應在收到甲方預付款及相關(guān)資料后的[X]個工作日內(nèi)開始開展保全工作。(二)完成時間乙方應在開始工作后的[X]個工作日內(nèi)完成全部保全工作,并向甲方提交工作成果報告。但因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿ぷ餮诱`的除外。如因甲方原因?qū)е鹿ぷ餮诱`,乙方完成工作的時間相應順延,且甲方應承擔因此給乙方造成的損失;如因不可抗力導致工作延誤,乙方應及時通知甲方,并提供相關(guān)證明文件,雙方應協(xié)商解決后續(xù)事宜。五、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本合同約定向乙方支付承攬費用,每逾期一日,應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的,乙方有權(quán)暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金,同時乙方有權(quán)解除本合同,并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。2.若甲方提供的資料或信息虛假,導致乙方無法正常開展工作或給乙方造成損失的,甲方應承擔全部賠償責任,包括但不限于乙方因此支付的費用、遭受的罰款、承擔的法律責任以及預期利益損失等。3.若甲方未按照本合同約定協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)或提供必要的協(xié)助和配合,導致工作延誤或無法完成的,甲方應承擔相應責任,乙方完成工作的時間相應順延,甲方還應按照本合同約定支付承攬費用,并賠償乙方因此遭受的損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本合同約定的時間和質(zhì)量要求完成保全工作,每逾期一日,應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方返還已收取的費用,同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此遭受的全部損失。2.若乙方在工作過程中因故意或重大過失導致甲方財產(chǎn)損失或證據(jù)滅失等情況的,乙方應承擔全部賠償責任,包括但不限于甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失、預期利益損失以及為挽回損失而支付的合理費用等。3.若乙方違反本合同約定的保密義務,向任何第三方披露甲方的商業(yè)秘密、個人隱私等信息,乙方應立即采取措施消除影響,并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方泄密行為給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任,賠償范圍包括但不限于甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失、聲譽損失以及為維護權(quán)益而支付的合理費用等。六、保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人隱私等信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。七、爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論