2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。

A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)

B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失

C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人

D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月

【答案】：C2、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質(zhì)押合同簽字

【答案】：A3、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B.抵押人的宅基地使用權(quán)

C.抵押人擁有的股票

D.學(xué)校設(shè)施

【答案】：A4、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。

A.建設(shè)單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任

B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任

C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任

D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任

【答案】：D5、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)

【答案】：A6、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)

【答案】：A7、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。

A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進行技術(shù)交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B8、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B9、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。

A.采取補救措施

B.賠償損失

C.繼續(xù)履行

D.違約金規(guī)則

【答案】：C10、設(shè)備工程項目合同體系分析的重點在于()。

A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)

D.設(shè)計特殊事件的處理機制

【答案】：A11、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應(yīng)當(dāng)在()。

A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測

C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

【答案】：D12、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時限是()天內(nèi)。

A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28

B.承包商收到中標(biāo)函的28

C.承包商提交履約保證的14

D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14

【答案】：B13、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，不屬于買受人承擔(dān)的是()。

A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的

B.交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物

C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的

D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的

【答案】：C14、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。

A.社會

B.權(quán)利義務(wù)

C.道德

D.人際

【答案】：B15、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。

A.同時履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.不安抗辯權(quán)

D.合同撤銷權(quán)

【答案】：A16、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C17、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。

A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的

B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的

C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的

D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的

【答案】：B18、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。

A.通知債權(quán)人

B.經(jīng)債權(quán)人同意

C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準

D.通知債權(quán)人并在合同管理機關(guān)備案

【答案】：B19、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C20、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半

【答案】：B21、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

A.生產(chǎn)、運輸、儲存

B.生產(chǎn)、使用、儲存

C.生產(chǎn)、運輸、使用

D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存

【答案】：D22、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。

A.是否進行資格預(yù)審

B.是否組織現(xiàn)場考察

C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑

D.是否公開開標(biāo)

【答案】：A23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時付款證書

B.列入當(dāng)月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報表

D.簽發(fā)索賠付款證書

【答案】：B24、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。

A.最后4個月

B.最后6個月

C.最后3個月

D.最后2個月

【答案】：B25、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾

【答案】：A26、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補償金額作出公正的決定。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C27、保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。

A.避免風(fēng)險事件的發(fā)生

B.避免風(fēng)險事件對保險標(biāo)的的損害

C.發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟補償

D.發(fā)生風(fēng)險事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任

【答案】：C28、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。

A.評標(biāo)委員會未組建

B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為

C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負責(zé)人因故不能主持

D.投標(biāo)人對開標(biāo)時間有異議

【答案】：B29、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權(quán)人要求的方式

D.連帶責(zé)任保證

【答案】：D30、承包商應(yīng)當(dāng)在()之前，任命承包商代表。

A.基準日期

B.開始現(xiàn)場工作

C.提交履約擔(dān)保

D.開工日期

【答案】：D31、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B32、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負責(zé)的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。

A.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗

C.工程師應(yīng)另行通知承包商進行竣工試驗的日期

D.承包商可自行完成竣工試驗

【答案】：A33、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

【答案】：C34、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。

A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟實體

B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人

C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員

D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

【答案】：C35、工程師將其權(quán)利委托給其助手時，授權(quán)委托書的生效時間是()。

A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時

B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時

C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天

D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天

【答案】：B36、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。

A.投標(biāo)書附錄

B.中標(biāo)函

C.合同協(xié)議書

D.承包商建議書

【答案】：A37、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。

A.竣工時間

B.缺陷通知期期滿

C.頒發(fā)接收證書

D.保留金返還

【答案】：B38、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.可撤銷

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A39、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。

A.業(yè)主

B.業(yè)主代表

C.工程師代表

D.工程師

【答案】：A40、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.15日

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：B41、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。

A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利

B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立

C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價的方式出讓

D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地

【答案】：B42、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.有效

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A43、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)

B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)

【答案】：C44、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

【答案】：D45、設(shè)備采購合同，供貨方負責(zé)代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準。

A.發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記

B.采購方收到設(shè)備

C.采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收

D.供貨方將設(shè)備交到承運部門

【答案】：A46、業(yè)主談判的目的不包括()。

A.宣傳自己的優(yōu)勢

B.了解報價的構(gòu)成

C.討論并共同確認某些局部變更

D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化

【答案】：A47、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定的是()。

A.投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的2%

B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金

C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交

D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天

【答案】：B48、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。

A.開標(biāo)前

B.提交投標(biāo)書時

C.開標(biāo)現(xiàn)場

D.確定招標(biāo)人前

【答案】：C49、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。

A.總承包單位

B.總承包單位施工負責(zé)人

C.分包人

D.施工人員

【答案】：C50、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。

A.銀行保函

B.匯票

C.土地所有權(quán)

D.債券

【答案】：A51、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。

A.代理權(quán)

B.介入權(quán)

C.追認權(quán)

D.代位權(quán)

【答案】：B52、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。

A.進入施工現(xiàn)場

B.工程開工

C.工程竣工移交

D.獲得履約證書

【答案】：C53、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會

D.FIDIC

【答案】：A54、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止

【答案】：A55、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。

A.進行工程竣工試驗

B.工程接收

C.進行工程竣工后試驗

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：B56、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標(biāo)書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價

D.初評階段予以淘汰

【答案】：B57、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議

B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B58、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B59、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B60、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。

A.基準日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期

【答案】：A61、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解

【答案】：D62、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。

A.議標(biāo)

B.公開招標(biāo)

C.邀請招標(biāo)

D.分兩階段進行招標(biāo)

【答案】：A63、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。

A.解除甲乙之間的合同

B.撤銷甲乙之間的合同

C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格

【答案】：C64、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。

A.承包商提交履約擔(dān)保后

B.承包商收到中標(biāo)函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B65、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺設(shè)備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。

A.有效

B.可撤銷

C.效力待定

D.無效

【答案】：C66、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。

A.進度款

B.結(jié)算款

C.合同價格

D.保留金

【答案】：C67、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。

A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證

B.受領(lǐng)標(biāo)的物

C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保

D.提供有關(guān)單證和資料

【答案】：B68、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項目的所有風(fēng)險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費用

【答案】：A69、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。

A.本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿

B.本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿

C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止

D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷

【答案】：B70、中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D71、由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負責(zé)采取補救措施外，應(yīng)()。

A.免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金

B.重新設(shè)計、并支付賠償金

C.賠償委托人的實際損失

D.支付違約金并賠償損失

【答案】：A72、組建編制設(shè)備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應(yīng)包括()。

A.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識

B.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識

C.商務(wù)知識、管理知識和法律知識

D.管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識

【答案】：A73、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應(yīng)進行()，并將結(jié)果通知工程師。

A.目視檢查

B.化學(xué)試驗

C.物理實驗

D.性能檢查

【答案】：A74、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責(zé)

C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負責(zé)

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

【答案】：C75、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

【答案】：A76、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C77、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。

A.1周

B.2周

C.1個月

D.2個月

【答案】：C78、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合

【答案】：A79、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師

C.承包商應(yīng)當(dāng)對指定分包商的行為負責(zé)

D.承包商可將整個工程分包給他人

【答案】：C80、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B.工程師完成工程量計量后的56

C.工程師收到報表和證明文件后的56

D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

【答案】：C81、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。

A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修

B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計、制造、安裝

C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進度、投資控制

D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同

【答案】：C82、某建設(shè)項目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。

A.開標(biāo)后30

B.完成評標(biāo)后15

C.發(fā)出中標(biāo)通知書30

D.簽訂施工合同5

【答案】：D83、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該戶居民如何得到爐具的事實不清

C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負

D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠

【答案】：A84、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產(chǎn)管理人員

B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門

C.本單位

D.本單位上級主管部門

【答案】：C85、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B86、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D87、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通過竣工試驗的日期

B.工程師頒發(fā)接收證書的日期

C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期

D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期

【答案】：D88、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。

A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作

B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達到合同要求

C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成

D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程

【答案】：C89、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。

A.合同條件

B.承包商建議書

C.業(yè)主要求

D.投標(biāo)函

【答案】：D90、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認為招標(biāo)活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。

A.有關(guān)行政監(jiān)督部門

B.仲裁機構(gòu)

C.人民法院

D.行業(yè)協(xié)會

【答案】：A91、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。

A.經(jīng)公證

B.經(jīng)批準

C.雙方對合同條款取得一致意見

D.雙方簽署

【答案】：D92、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應(yīng)確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額

C.應(yīng)被認為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險費

D.應(yīng)被認為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

【答案】：C93、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。

A.侵權(quán)

B.合同

C.無因管理

D.不當(dāng)?shù)美?/p>

【答案】：B94、行政糾紛的處理方式不包括()。

A.聽證

B.復(fù)議

C.和解

D.訴訟

【答案】：C95、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者

【答案】：B96、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。

A.逾期送達的投標(biāo)文件

B.沒有送到指定地點的投標(biāo)文件

C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認的投標(biāo)文件

D.未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件

【答案】：C97、下列()財產(chǎn)可以抵押。

A.土地所有權(quán)

B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)

C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)

D.有爭議的財產(chǎn)

【答案】：C98、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C99、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。

A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果

B.設(shè)備承攬合同是要式合同

C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同

D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同

【答案】：A100、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。

A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓(xùn)

B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作

【答案】：C第二部分多選題(20題)1、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列工程建設(shè)項目的施工采購，必須進行招標(biāo)的有()。

A.需要采用不可替代的專利技術(shù)的項目

B.大型基礎(chǔ)設(shè)施項目

C.使用外國政府貸款的項目

D.采購人依法能夠自行建設(shè)的項目

E.使用世界銀行貸款的項目

【答案】：BC2、下列關(guān)于代理特征的表述，正確的有()。

A.代理行為是代理人以被代理人的名義實施的行為

B.代理行為產(chǎn)生的法律后果直接歸屬于被代理人

C.代理人對任何行為均可實行代理

D.被代理人必須具有民事行為能力

E.代理權(quán)限是依據(jù)法律規(guī)定直接產(chǎn)生的

【答案】：AB3、《安全生產(chǎn)法》中“三同時”制度是指()。

A.同時安全培訓(xùn)

B.同時資金投入

C.同時設(shè)計

D.同時施工

E.同時投入生產(chǎn)和使用

【答案】：CD4、甲公司依法訂立設(shè)備工程合同后，為滿足合同需要，與乙公司訂立了一份設(shè)備加工合同。乙公司向丙公司購買材料用于設(shè)備加工，并委托丁公司將加工出的設(shè)備，運輸至工程現(xiàn)場附近的戊倉儲公司保管。由此形成的各個合同中，如果當(dāng)事人不履行合同義務(wù)時，相應(yīng)的債權(quán)人可以行使留置權(quán)的合同有()。

A.設(shè)備保管合同

B.設(shè)備運輸合同

C.材料買賣合同

D.設(shè)備加工合同

E.設(shè)備工程合同

【答案】：ABD5、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復(fù)工時招致了費用損失和工期延誤，承包商無權(quán)獲得補償?shù)那樾斡?)。

A.由于承包商提供的設(shè)計存在缺陷造成的暫停

B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停

C.由于承包商提供的設(shè)備存在缺陷造成的暫停

D.承包商未能在工程暫停時，按合同規(guī)定提供相應(yīng)的安全保護措施

E.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序

【答案】：ABCD6、招標(biāo)文件的作用表現(xiàn)在()。

A.是廣泛吸引投標(biāo)人參與競爭的文件

B.是一種有限競爭的招標(biāo)方式

C.是投標(biāo)人準備投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)

D.是招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的行為準則和評標(biāo)的重要依據(jù)

E.是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)

【答案】：CD7、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。

A.確定每個合同的工作范圍

B.確定合同中的重要條款

C.選擇評標(biāo)方法

D.明確評標(biāo)程序

E.編制設(shè)備工程合同管理計劃

【答案】：AB8、設(shè)備工程合同履行中發(fā)生的下列情況中，按照《合同法》對不可抗力免責(zé)的規(guī)定，承包人不承擔(dān)責(zé)任的有()。

A.洪水災(zāi)害導(dǎo)致工程受損

B.地震災(zāi)害導(dǎo)致工程受損

C.社會動亂導(dǎo)致停工損失

D.承包人安全管理制度不落實導(dǎo)致火災(zāi)損失

E.承包人拖欠工人工資導(dǎo)致罷工的停工損失

【答案】：ABC9、承包商按照合同規(guī)定的時間向工程師提交的進度計劃，應(yīng)包含的內(nèi)容有()。

A.質(zhì)量保證文件、試驗結(jié)果及合格證

B.承包商實施工程的順序

C.審核或批準承包商文件的期限

D.合同中規(guī)定的檢查和檢驗的順序和時間安排

E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工階段，以及各階段現(xiàn)場所需的各類人員和施工設(shè)備數(shù)量的支持報告

【答案】：BCD10、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定