2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書

B.列入當(dāng)月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報(bào)表

D.簽發(fā)索賠付款證書

【答案】：B2、保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。

A.投保人

B.受益人

C.被保險(xiǎn)人

D.保險(xiǎn)人

【答案】：C3、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。

A.提供現(xiàn)場的地下管線資料

B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員

C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定

D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行

【答案】：A4、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。

A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理

B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月

C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測

【答案】：B5、公民、法人或者其他組織對下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D.行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

【答案】：D6、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。

A.三個(gè)月

B.六個(gè)月

C.九個(gè)月

D.一年

【答案】：C7、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時(shí)限是()。

A.工程通過竣工試驗(yàn)后

B.業(yè)主接收工程前

C.承包商收到履約證書后

D.缺陷通知期屆滿前

【答案】：C8、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。

A.合同解除包括約定解除和法定解除

B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力

C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同

D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對方時(shí)解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅

【答案】：D9、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲(chǔ)者

【答案】：B10、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價(jià)款的消費(fèi)者

D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償

【答案】：C11、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A.期滿前3個(gè)月內(nèi)

B.期滿前6個(gè)月內(nèi)

C.期滿后15日內(nèi)

D.期滿后3個(gè)月內(nèi)

【答案】：A12、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D13、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。

A.工程師

B.監(jiān)理公司

C.業(yè)主

D.安全生產(chǎn)主管部門

【答案】：A14、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。

A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫

B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題

C.產(chǎn)品造成人身傷害

D.受害人投訴

【答案】：A15、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師助理

D.項(xiàng)目經(jīng)理

【答案】：B16、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時(shí)，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。

A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者

B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者

C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者

D.產(chǎn)品的倉儲(chǔ)者和銷售者

【答案】：C17、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計(jì)價(jià)的說法，正確的是()。

A.雙方按期履行合同的，按照交付時(shí)的市場價(jià)格計(jì)價(jià)

B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價(jià)格計(jì)價(jià)

C.賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)

D.買方逾期付款的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)

【答案】：B18、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責(zé)任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結(jié)果分析

【答案】：D19、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。

A.工程師

B.工程師的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C20、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。

A.有效

B.無效

C.乙追認(rèn)后有效

D.乙拒絕后無效

【答案】：A21、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的

【答案】：C22、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時(shí)限是()天內(nèi)。

A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28

B.承包商收到中標(biāo)函的28

C.承包商提交履約保證的14

D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14

【答案】：B23、保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。

A.避免風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生

B.避免風(fēng)險(xiǎn)事件對保險(xiǎn)標(biāo)的的損害

C.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

D.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任

【答案】：C24、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。

A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一

C.只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中止時(shí)效的進(jìn)行

D.訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效

【答案】：C25、買受人在合同內(nèi)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。

A.出賣人

B.承運(yùn)人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C26、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。

A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)

B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全

C.安全第一、人人有責(zé)

D.安全第一、預(yù)防為主

【答案】：D27、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。

A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為1年

B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失

C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任

D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿20年喪失

【答案】：C28、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。

A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額

B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額

C.工程師根據(jù)合同價(jià)格

D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況

【答案】：A29、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。

A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書

B.啟動(dòng)試車

C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)

D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書

【答案】：A30、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)

【答案】：A31、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。

A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所

B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬

C.履行期限、地點(diǎn)和方式

D.”一裁二審“條款

【答案】：D32、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師

C.承包商應(yīng)當(dāng)對指定分包商的行為負(fù)責(zé)

D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人

【答案】：C33、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。

A.監(jiān)理單位

B.設(shè)計(jì)單位

C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】：C34、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。

A.締約過失責(zé)任

B.違約責(zé)任

C.行政責(zé)任

D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任

【答案】：A35、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時(shí)，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補(bǔ)償金額作出公正的決定。

A.業(yè)主

B.項(xiàng)目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C36、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。

A.委托合同

B.委托授權(quán)行為

C.人民法院指定

D.法律規(guī)定

【答案】：B37、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn)，包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D38、業(yè)主談判的目的不包括()。

A.宣傳自己的優(yōu)勢

B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成

C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更

D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化

【答案】：A39、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。

A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)

B.工程接收

C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：B40、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程()。

A.同時(shí)開工、同時(shí)竣工

B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)開工、同時(shí)竣工

C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用

D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收

【答案】：C41、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。

A.業(yè)主

B.項(xiàng)目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C42、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。

A.賠禮道歉

B.責(zé)令停業(yè)

C.罰款

D.具結(jié)悔過

【答案】：A43、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。

A.交付設(shè)備

B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證

C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)

D.接受設(shè)備檢驗(yàn)

【答案】：C44、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財(cái)產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B.抵押人的宅基地使用權(quán)

C.抵押人擁有的股票

D.學(xué)校設(shè)施

【答案】：A45、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D46、甲方向乙方購買10臺(tái)設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺(tái)設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。

A.同時(shí)履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.不安抗辯權(quán)

D.合同撤銷權(quán)

【答案】：A47、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B48、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。

A.違約方可以選擇適用違約金或者定金

B.守約方可以選擇適用違約金或者定金

C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金

D.違約金和定金可以同時(shí)并用

【答案】：B49、法律關(guān)系是一定的社會(huì)關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。

A.道德關(guān)系

B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系

C.人際關(guān)系

D.民事關(guān)系

【答案】：B50、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。

A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用

B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用

C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用

D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)

【答案】：D51、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會(huì)保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產(chǎn)管理人員

B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門

C.本單位

D.本單位上級主管部門

【答案】：C52、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力

C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁

【答案】：C53、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)金額應(yīng)為()。

A.設(shè)備的購買價(jià)格

B.設(shè)備的殘值

C.設(shè)備的全部重置成本

D.設(shè)備的制造成本

【答案】：C54、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C55、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時(shí)處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C56、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會(huì)開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結(jié)審理

D.缺席判決

【答案】：D57、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償

D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求

【答案】：A58、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))

B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為

C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思

D.代理結(jié)果歸屬代理人

【答案】：C59、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費(fèi)提供的材料，承包商在接收時(shí)，應(yīng)進(jìn)行()，并將結(jié)果通知工程師。

A.目視檢查

B.化學(xué)試驗(yàn)

C.物理實(shí)驗(yàn)

D.性能檢查

【答案】：A60、對于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。

A.業(yè)主

B.承包商

C.設(shè)備監(jiān)理工程師

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：A61、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。

A.拒絕執(zhí)行違章指揮

B.拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)

C.檢舉危害生命安全的行為

D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程

【答案】：D62、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會(huì)對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式

【答案】：A63、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。

A.按變更的內(nèi)容確定

B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容

C.推定為未變更

D.重新確定合同內(nèi)容

【答案】：C64、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費(fèi)用，則該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成()。

A.合同文件

B.索賠

C.爭議

D.變更

【答案】：D65、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。

A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證

B.受領(lǐng)標(biāo)的物

C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保

D.提供有關(guān)單證和資料

【答案】：B66、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。

A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記

B.采購方收到設(shè)備

C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收

D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門

【答案】：A67、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B68、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。

A.日常監(jiān)督檢查

B.定期監(jiān)督檢查

C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查

D.產(chǎn)品自查自檢

【答案】：D69、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。

A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的

B.債權(quán)人下落不明的

C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的

D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴?/p>

【答案】：D70、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財(cái)產(chǎn)損失辦理責(zé)任險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時(shí)間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D71、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時(shí)成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質(zhì)押合同簽字

【答案】：A72、對竣工后試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)時(shí)，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。

A.承包商在竣工試驗(yàn)中

B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前

C.業(yè)主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C73、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺(tái)設(shè)備，張某采購時(shí)認(rèn)為價(jià)格便宜便購買了4臺(tái)，并簽訂了合同。此合同的效力為()。

A.有效

B.可撤銷

C.效力待定

D.無效

【答案】：C74、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。

A.貨幣

B.計(jì)算機(jī)軟件

C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)

D.專利權(quán)

【答案】：C75、當(dāng)工程施工過程中有分包商參與時(shí)，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個(gè)工程的實(shí)施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D76、某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價(jià)法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬元，評標(biāo)價(jià)1030萬元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬元，評標(biāo)價(jià)1000萬元；丙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬元，評標(biāo)價(jià)1050萬元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬元，評標(biāo)價(jià)1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B77、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判

【答案】：A78、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期

B.工程師頒發(fā)接收證書的日期

C.承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期

D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期

【答案】：D79、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。

A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)

B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)

C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天

D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天

【答案】：B80、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。

A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元

B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元

C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元

D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元

【答案】：B81、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C82、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。

A.缺陷責(zé)任期

B.質(zhì)量保證期

C.缺陷通知期

D.設(shè)備維修期

【答案】：C83、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B84、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。

A.合同法

B.合同條款

C.招投標(biāo)法

D.政府采購法

【答案】：B85、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。

A.100

B.150

C.200

D.400

【答案】：C86、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。

A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本

B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)

C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤

D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤

【答案】：D87、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。

A.合同條件

B.承包商建議書

C.業(yè)主要求

D.投標(biāo)函

【答案】：D88、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明

B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險(xiǎn)

D.產(chǎn)品不符合以實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

【答案】：C89、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。

A.增加人員投入

B.變更工程設(shè)計(jì)

C.加大資金收入

D.調(diào)整合同計(jì)劃

【答案】：B90、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實(shí)施工程的費(fèi)用發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)合同的價(jià)格調(diào)整規(guī)定，對因市場價(jià)格變化不能完全得到補(bǔ)償時(shí)，()。

A.工程師應(yīng)確定一個(gè)費(fèi)用指數(shù)，重新價(jià)格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費(fèi)用指數(shù)后，重新計(jì)算價(jià)格調(diào)整的數(shù)額

C.應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)

D.應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價(jià)公式予以了調(diào)整

【答案】：C91、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。

A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：A92、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)接收證書后的14

B.業(yè)主接收工程后的21

C.缺陷通知期屆滿后的14

D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

【答案】：D93、如果承包商需要另外臨時(shí)征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門

【答案】：B94、如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。

A.工期延長

B.相應(yīng)費(fèi)用

C.合理利潤

D.工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤

【答案】：D95、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。

A.承包商提交履約擔(dān)保后

B.承包商收到中標(biāo)函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B96、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。

A.監(jiān)理投標(biāo)書

B.中標(biāo)通知書

C.專用條件

D.協(xié)議書及附件

【答案】：D97、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。

A.1周

B.2周

C.1個(gè)月

D.2個(gè)月

【答案】：C98、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。

A.刑事責(zé)任

B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任

C.行政責(zé)任

D.產(chǎn)品責(zé)任

【答案】：D99、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。

A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭議未經(jīng)審判的

D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的

【答案】：C100、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。

A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解

B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

【答案】：B第二部分多選題(20題)1、某建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)人組建的評標(biāo)委員會(huì)是：兩名招標(biāo)人代表和三名技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家。為確保評標(biāo)委員會(huì)的組成符合《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，下列關(guān)于該評標(biāo)委員會(huì)改組的做法，正確的有()。

A.減少一名招標(biāo)人代表，專家不再增加

B.減少一名招標(biāo)人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜?/p>

C.減少一名招標(biāo)人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜?/p>

D.不減少招標(biāo)人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜?/p>

E.不減少招標(biāo)人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜?/p>

【答案】：B2、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內(nèi)容有()。

A.合同中標(biāo)明的已完成的任何工作價(jià)值

B.合同終止時(shí)承包商人員和設(shè)備遣返回公司注冊地的費(fèi)用

C.承包商將施工設(shè)備運(yùn)至公司其他工地的費(fèi)用

D.因不可抗力招致的承包商利潤損失

E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支

【答案】：AB3、設(shè)備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時(shí)，如果承包商未按設(shè)備監(jiān)理師的指示及時(shí)進(jìn)行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。

A.自己修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用

B.終止合同，收回相關(guān)費(fèi)用

C.讓他人修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用

D.退還缺陷設(shè)備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠

E.相應(yīng)減少合同價(jià)格

【答案】：ABC4、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行合同控制的日常工作有()。

A.參與合同計(jì)劃的落實(shí)

B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系

C.實(shí)施合同監(jiān)控

D.合同文檔管理

E.編制合同文件

【答案】：ABCD5、依據(jù)《合同法》，法定解除合同的條件有()。

A.合同履行過程中發(fā)生不可抗力

B.合同履行期限屆滿之前當(dāng)事人一方明確表示不履行

C.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)

D.當(dāng)事人一方違約行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)

E.合同履行期限屆滿之前，當(dāng)事人的行為表明不履行主要債務(wù)

【答案】：BD6、根據(jù)《合同法》對相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。

A.建設(shè)工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設(shè)計(jì)合同和施工合同

B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務(wù)預(yù)付或補(bǔ)償委托事務(wù)所必要的費(fèi)用

C.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買受人承擔(dān)

D.承攬人可將對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成

E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)

【答案】：BC7、對于設(shè)備工程的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，工程師有權(quán)指示承包商完成的工作有()。

A.從合同中刪除有質(zhì)量缺陷的工作

B.換掉不符合合同的材料和生產(chǎn)設(shè)備并移出現(xiàn)場

C.自費(fèi)調(diào)查導(dǎo)致質(zhì)量缺陷的原因

D.對不符合合同要求的工作返工

E.在發(fā)生緊急情況時(shí)，如事故、意外事件等，實(shí)施為保證工程安全迫切需要的工作

【答案】：BD8、下列因素中，對確定采購策略會(huì)產(chǎn)生影響的有()。

A.將采用的招標(biāo)方式

B.將采用的合同條件

C.市場競爭強(qiáng)度

D.授予合同的標(biāo)準(zhǔn)

E.投標(biāo)人的資格標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：BD9、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于暫時(shí)停工后果的表述，正確的有()。

A.如果工程師發(fā)布暫時(shí)停工指示是非承包商原因?qū)е聲r(shí)，承包商有權(quán)就竣工時(shí)間提出索賠

B.如果工程師發(fā)布暫時(shí)停工指示是非承包商原因?qū)е聲r(shí)，承包商有權(quán)就費(fèi)用提出索賠

C.如果暫時(shí)停工由于承包商違約導(dǎo)致，承包商無權(quán)索賠

D.如果暫時(shí)停工累計(jì)達(dá)到56天以上，承包商可解除合同

E.無論何種原因?qū)е聲簳r(shí)停工，承包商均可索賠

【答案】：ABC10、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，承包商編制的竣工報(bào)表，需要考慮的費(fèi)用包括()。

A.承包商根據(jù)合同所