2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A2、某一必須招標(biāo)的施工項目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報價1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報價980萬元，評標(biāo)得分90，丙報價950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。

A.中標(biāo)人為甲，合同價為950萬元

B.中標(biāo)人為甲，合同價為1000萬元

C.中標(biāo)人為丙，合同價為950萬元

D.中標(biāo)人為乙，合同價為980萬元

【答案】：B3、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。

A.執(zhí)行

B.撤銷

C.中止執(zhí)行

D.不予執(zhí)行

【答案】：C4、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。

A.工期延長

B.相應(yīng)費(fèi)用

C.合理利潤

D.工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤

【答案】：D5、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A.期滿前3個月內(nèi)

B.期滿前6個月內(nèi)

C.期滿后15日內(nèi)

D.期滿后3個月內(nèi)

【答案】：A6、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險自()起由買受人承擔(dān)。

A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時

B.自該設(shè)備買賣合同生效時

C.自該設(shè)備買賣合同成立時

D.自該設(shè)備交付買受人時

【答案】：C7、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)

B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)

【答案】：C8、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D9、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。

A.民事責(zé)任

B.行政責(zé)任

C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任

D.刑事責(zé)任

【答案】：C10、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B11、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C12、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D13、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。

A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)

C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期

D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)

【答案】：A14、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。

A.三個月

B.六個月

C.九個月

D.一年

【答案】：C15、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。

A.安裝拆卸工

B.鋼筋工

C.專職安全生產(chǎn)管理人員

D.項目負(fù)責(zé)人

【答案】：B16、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C17、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。

A.真實(shí)性、合法性、客觀性

B.合法性、客觀性、公正性

C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性

D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、公正性

【答案】：C18、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。

A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失

B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失

C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失

D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失

【答案】：D19、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。

A.經(jīng)公證

B.經(jīng)批準(zhǔn)

C.雙方對合同條款取得一致意見

D.雙方簽署

【答案】：D20、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)，通常包括啟動前試驗(yàn)、啟動試驗(yàn)和()。

A.混凝土試塊檢驗(yàn)

B.鋼筋強(qiáng)度檢驗(yàn)

C.工程材料試驗(yàn)

D.試運(yùn)行

【答案】：D21、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項目，合同約定，竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗(yàn)收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日

【答案】：B22、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A.提交投標(biāo)書日期

B.基準(zhǔn)日期

C.實(shí)施工程

D.進(jìn)入現(xiàn)場

【答案】：A23、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物

【答案】：C24、設(shè)備工程合同文件一般包括()。

A.投標(biāo)保函、合同條件及附件

B.合同條件及投標(biāo)保函

C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件

D.合同條件、技術(shù)文件和附件

【答案】：D25、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時效為()年。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：B26、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.造成工程暫停的責(zé)任方

【答案】：C27、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判

【答案】：A28、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。

A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B29、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式

【答案】：A30、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同中設(shè)計人的義務(wù)表述，錯誤的是()。

A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計成果

B.對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充

C.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)

D.參加工程竣工驗(yàn)收

【答案】：C31、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)

B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金

【答案】：B32、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。

A.受贈

B.收益

C.繼承

D.受讓

【答案】：B33、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。

A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

【答案】：B34、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。

A.發(fā)件人的主營業(yè)地

B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C.收件人的主營業(yè)地

D.收件人的經(jīng)常居住地

【答案】：C35、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。

A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的

B.債權(quán)人下落不明的

C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的

D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴?/p>

【答案】：D36、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。

A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)

B.工程接收

C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：B37、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對象不包括()。

A.具體合同事件

B.設(shè)備工程進(jìn)度情況

C.工程資金使用情況

D.合同管理人員管理情況

【答案】：D38、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半

【答案】：B39、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。

A.按照合同約定支付設(shè)計費(fèi)

B.依照設(shè)計人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用

C.與設(shè)計人就設(shè)計費(fèi)用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B40、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議

B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B41、只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明

【答案】：B42、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D43、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院

C.社會團(tuán)體

D.企業(yè)法人的子公司

【答案】：D44、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實(shí)施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。

A.銀行保函

B.匯票

C.土地所有權(quán)

D.債券

【答案】：A45、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。

A.開工日期起，至竣工日期

B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿

C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書

【答案】：C46、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。

A.地方標(biāo)準(zhǔn)

B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.國家標(biāo)準(zhǔn)

D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：C47、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B48、設(shè)備工程項目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。

A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)

D.設(shè)計特殊事件的處理機(jī)制

【答案】：A49、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。

A.合同管理部門

B.財務(wù)管理部門

C.合同執(zhí)行部門

D.技術(shù)管理部門

【答案】：A50、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C51、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。

A.進(jìn)入施工現(xiàn)場

B.工程開工

C.工程竣工移交

D.獲得履約證書

【答案】：C52、當(dāng)工程施工過程中有分包商參與時，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實(shí)施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D53、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A.承包商

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：A54、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D55、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C56、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D57、某設(shè)備工程項目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。

A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延

B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變

C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延

D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變

【答案】：C58、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B59、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。

A.封存的樣品

B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量

C.封存的樣品及其法律規(guī)定

D.封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)保

【答案】：B60、下列關(guān)于誤期損害賠償費(fèi)的說法，錯誤的是()。

A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費(fèi)

B.誤期損害賠償費(fèi)不超過投標(biāo)函附錄的最高限額

C.支付誤期損害賠償費(fèi)后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)

D.誤期損害賠償費(fèi)按日計算

【答案】：C61、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險最多的合同計價方式是()。

A.工程量清單合同

B.固定總價合同

C.成本加固定費(fèi)用

D.混合合同

【答案】：B62、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。

A.同時開工、同時竣工

B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工

C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用

D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗(yàn)收

【答案】：C63、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

【答案】：A64、中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D65、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權(quán)人要求的方式

D.連帶責(zé)任保證

【答案】：D66、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。

A.有權(quán)代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B67、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。

A.締約過失責(zé)任

B.違約責(zé)任

C.行政責(zé)任

D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任

【答案】：A68、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。

A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者

B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者

C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者

D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者

【答案】：C69、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。

A.投標(biāo)截止時間前

B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時

C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)

D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)

【答案】：C70、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。

A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后

B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前

C.設(shè)備采購合同內(nèi)

D.設(shè)備交于采購方后

【答案】：C71、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。

A.標(biāo)的物交付時

B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時

C.定金支付時

D.承諾到達(dá)時

【答案】：B72、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺設(shè)備，張某采購時認(rèn)為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。

A.有效

B.可撤銷

C.效力待定

D.無效

【答案】：C73、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解

【答案】：D74、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證

D.交付設(shè)備

【答案】：D75、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C76、對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。

A.業(yè)主

B.承包商

C.設(shè)備監(jiān)理工程師

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：A77、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)

C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

【答案】：C78、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔(dān)保

C.履約證書

D.保留金

【答案】：C79、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項目索賠

D.費(fèi)用索賠

【答案】：A80、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤

C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤

D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤

【答案】：B81、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A82、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時付款證書

B.列入當(dāng)月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報表

D.簽發(fā)索賠付款證書

【答案】：B83、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。

A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體

B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人

C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員

D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

【答案】：C84、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。

A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)

C.否決所有投標(biāo)

D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定

【答案】：C85、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。

A.基準(zhǔn)日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期

【答案】：A86、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。

A.開工日期

B.簽發(fā)付款證書

C.簽發(fā)接收證書

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：C87、有關(guān)組織或機(jī)構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數(shù)據(jù)

C.合同格式和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

【答案】：D88、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者

【答案】：B89、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項目的所有風(fēng)險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費(fèi)用

【答案】：A90、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用

【答案】：B91、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同

【答案】：C92、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A93、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C94、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A.實(shí)體民事權(quán)利

B.勝訴權(quán)

C.起訴權(quán)

D.抗辯權(quán)

【答案】：B95、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。

A.缺陷責(zé)任期

B.質(zhì)量保證期

C.缺陷通知期

D.設(shè)備維修期

【答案】：C96、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。

A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團(tuán)的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理

B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月

C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測

【答案】：B97、承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計劃，并按照新的進(jìn)度計劃實(shí)施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險和費(fèi)用的是()。

A.工程師承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費(fèi)用

B.工程師承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用

C.承包商承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用

D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用

【答案】：C98、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。

A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)

B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全

C.安全第一、人人有責(zé)

D.安全第一、預(yù)防為主

【答案】：D99、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。

A.有效

B.無效

C.乙追認(rèn)后有效

D.乙拒絕后無效

【答案】：A100、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。

A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭議未經(jīng)審判的

D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的

【答案】：C第二部分多選題(20題)1、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預(yù)付款的付款證書的前提條件有()。

A.承包商提交了申請支付的報表

B.承包商收到了開工通知

C.業(yè)主收到合格的履約保證

D.業(yè)主收到合格的預(yù)付款保函

E.工程設(shè)備已經(jīng)起運(yùn)

【答案】：ACD2、在我國，判斷產(chǎn)品缺陷的標(biāo)準(zhǔn)有()。

A.有無產(chǎn)品合格證明

B.有無危及人身、財產(chǎn)安全的不合理的危險

C.是否使用注冊商標(biāo)

D.是否符合保障人體健康及人身、財產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

E.是否造成人身傷害

【答案】：BD3、對于設(shè)備工程的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，工程師有權(quán)指示承包商完成的工作有()。

A.從合同中刪除有質(zhì)量缺陷的工作

B.換掉不符合合同的材料和生產(chǎn)設(shè)備并移出現(xiàn)場

C.自費(fèi)調(diào)查導(dǎo)致質(zhì)量缺陷的原因

D.對不符合合同要求的工作返工

E.在發(fā)生緊急情況時，如事故、意外事件等，實(shí)施為保證工程安全迫切需要的工作

【答案】：BD4、在設(shè)備工程合同中，完成工程的含義有()。

A.通過了竣工試驗(yàn)

B.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程的全部工作

C.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作

D.修補(bǔ)了無論在工程實(shí)施過程，還是在缺陷通知期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷

E.完成了履約證書所證明的全部工作

【答案】：AC5、按照勞動保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)對()定期進(jìn)行健康檢查。

A.從事危險作業(yè)的勞動者

B.女職工

C.未成年工

D.從事特種作業(yè)的勞動者

E.從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者

【答案】：C6、按照我國《民法通則》的規(guī)定，行為人實(shí)施無權(quán)代理行為后，被代理人依法享有()。

A.追認(rèn)權(quán)

B.催告權(quán)

C.撤銷權(quán)

D.默認(rèn)權(quán)

E.拒絕權(quán)

【答案】：A7、在設(shè)備工程合同中，特殊事件的處理機(jī)制主要有()。

A.暫停施工的處理機(jī)制

B.法律變動處理機(jī)制

C.市場價格波動處理機(jī)制

D.索賠和爭端的解決機(jī)制

E.不可抗力的處理機(jī)制

【答案】：D8、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行的原則有()。

A.全面、適當(dāng)履行原則

B.協(xié)商履行原則

C.等價有償原則

D.誠實(shí)信用履行原則

E.提前履行原則

【答案】：AD9、對于產(chǎn)品的缺陷，我國的分類方法包括()

A.設(shè)計缺陷

B.生產(chǎn)缺陷

C