建設工程合同解除協(xié)議模板甲方（發(fā)包人）：[發(fā)包人法定全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[發(fā)包人注冊地址或主要經(jīng)營地址]聯(lián)系電話：[發(fā)包人聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[發(fā)包人統(tǒng)一社會信用代碼]乙方（承包人）：[承包人法定全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包人注冊地址或主要經(jīng)營地址]聯(lián)系電話：[承包人聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[承包人統(tǒng)一社會信用代碼]鑒于甲乙雙方于[原合同簽訂日期]簽訂了《建設工程施工合同》（合同編號：[原合同編號]）（以下簡稱“原合同”），就位于[工程地點]的[工程名稱]工程（項目編碼：[項目編碼]）的建設事宜進行了約定。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，基于以下事實和理由，一致同意解除原合同，并達成如下協(xié)議：第一條原合同解除甲乙雙方一致同意，自[解除生效日期]起，解除雙方簽訂的原《建設工程施工合同》（合同編號：[原合同編號]）。第二條解除原因雙方確認，原合同解除的主要原因是：[詳細、具體地敘述導致合同解除的原因，例如：因發(fā)包人無正當理由自[具體日期]起拖欠承包人工程款共計人民幣[具體金額]元，已達到合同約定的解除條件；或因承包人違反原合同第[具體條款編號]條約定，[具體描述違約行為及其影響]，經(jīng)發(fā)包人催告后[具體天數(shù)]內(nèi)仍未糾正；或因發(fā)生[具體不可抗力事件名稱]，持續(xù)影響合同履行已達[具體天數(shù)]且短期內(nèi)無法克服；或雙方協(xié)商一致同意解除合同。請根據(jù)實際情況選擇并詳細描述]。該解除行為符合原合同第[原合同中關于解除條件的條款編號]條[或《中華人民共和國民法典》第五百六十三條第[相應情形]項]的規(guī)定。第三條工程價款結算1.雙方同意，以本協(xié)議第二條約定的解除生效之日為節(jié)點，按照原合同約定及相關補充協(xié)議（如有）的計價原則、工程量確認方式及費率標準，對解除時乙方已實際完成的工程進行最終結算。2.乙方應在[具體日期]前向甲方提交詳細的工程結算報告及相關證明材料。甲方應在收到報告后[具體天數(shù)]內(nèi)組織審核或委托具有相應資質的造價鑒定機構進行審核。3.審核完成后，雙方在[具體日期]前就工程結算金額達成一致。結算金額為人民幣[大寫]元整（￥[小寫]元）。4.甲方應在結算金額確認后[具體天數(shù)]內(nèi)，向乙方支付至結算金額的[具體百分比]%，即人民幣[具體金額]元整（￥[小寫]元）；剩余款項[具體百分比]%，即人民幣[具體金額]元整（￥[小寫]元），在乙方完成[具體條件，如：解除協(xié)議約定的場地清理、資料移交等]后[具體天數(shù)]內(nèi)支付完畢。5.甲方支付上述款項時，乙方應向甲方提供等額、合法的發(fā)票。如乙方提供的發(fā)票金額與結算金額不符，多退少補。6.乙方應向甲方返還其在原合同履行期間已收取但尚未用于工程建設的甲方款項共計人民幣[具體金額]元整（￥[小寫]元），該款項應在甲方支付上述第4條約定的工程結算款時一并扣除。第四條工程資料、設備、人員等的移交與撤離1.乙方應在解除生效后[具體天數(shù)]內(nèi)，向甲方完整移交以下工程資料：[列舉主要工程資料，如：竣工圖、隱蔽工程驗收記錄、材料試驗報告、竣工驗收報告、各類往來函件等]。2.乙方應負責保護其施工期間形成的工程成品，直至甲方正式接收或采取其他保護措施。甲方應在[具體日期]前完成對工程現(xiàn)場具備接收條件的確認。3.乙方應在解除生效后[具體天數(shù)]內(nèi)，將其全部施工設備、周轉材料從施工現(xiàn)場撤離。因乙方撤離設備產(chǎn)生的費用，由乙方承擔。4.乙方應負責將其所有現(xiàn)場施工人員及管理人員自[具體日期]前撤離工程現(xiàn)場。第五條質量保修責任1.乙方仍需按照原合同第四篇[或具體章節(jié)名稱]關于工程質量保修的約定，對解除時已完成的工程承擔質量保修責任。2.保修期限自工程實際竣工日期[或根據(jù)法律規(guī)定及合同約定確定保修起算方式的表述]起計算，共計[具體年限]年。3.在保修期內(nèi)，如因乙方施工原因出現(xiàn)質量問題，乙方應在收到甲方通知后[具體天數(shù)]內(nèi)響應并負責免費維修。若乙方未能及時履行維修義務，甲方有權委托第三方維修，費用由乙方承擔。第六條違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議第三條約定支付工程結算款或乙方返還款項，每逾期一日，應按逾期支付金額的[具體百分比，如萬分之五]向乙方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)]的，乙方有權暫停交付剩余款項或采取其他補救措施。2.若乙方未按照本協(xié)議第四條約定移交資料、撤離人員設備，每逾期一日，應按[具體計算方式或金額]向甲方支付違約金。給甲方造成損失的，應予以賠償。3.雙方因違反本協(xié)議其他約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。第七條爭議解決因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向[具體仲裁委員會名稱]申請仲裁，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。/或：因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向[有管轄權的人民法院全稱，例如：甲方所在地有管轄權的人民法院]提起訴訟。第八條其他事項1.本協(xié)議是原合同不可分割的組成部分，與本協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議為準。2.本協(xié)議生效后，雙方應相互配合，完成原合同項下的結算、資料移交、人員設備撤離等善后事宜。3.本協(xié)議簽訂過程中產(chǎn)生的相關費用，由[雙方約定承擔方，如：雙方平均承擔/甲方承擔/乙方承擔]。4.雙方確認，在本協(xié)議簽訂前，雙方就原合同解除事宜已充分了解對方立場，并已考慮清楚所有相關后果。5.本協(xié)議附件[如有，請列明附件名稱]構成本協(xié)議不可分割的一部分。6.本協(xié)議一式[具體份數(shù)，通常為四份或六份]份，甲方執(zhí)[具體份數(shù)]份，乙方