合同編號：_服裝加工合同范本甲方：_乙方：_簽訂日期：_年_月_日第 1 頁 共 15 頁服裝加工合同范本定作方（甲方）： 承攬方（乙方）： 一，委托加工項目 1，委托加工產(chǎn)品：環(huán)保無紡布袋。 2，數(shù)量： 3，單價： 4，交貨期限：按乙方接單起天內(nèi)交貨，具體時間以甲方看樣后計算。 二，委托加工方式 1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。 2，乙方應(yīng)在年 月 日將原材料交與甲方確定。 三，質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1，乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于年 月 日制作出樣品，經(jīng)甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。 3，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則（見附件）及國家標(biāo)準(zhǔn)。 四，乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限 1，面料.輔料質(zhì)量的確定。 2，顏色，規(guī)格的確定。 3，印標(biāo)徽工藝的確定。 4，其他質(zhì)量問題的確定。 5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。 五，技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求 1，甲方提供款式，標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。 2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄露任何相關(guān)資料。 3，未經(jīng)甲方同意不得留存樣品和相關(guān)資料。 六，包裝要求及交貨地點，運輸方式 1，乙方按甲方要求進(jìn)行內(nèi)，外包裝。 2，于甲方指定地點交貨。 3，運輸方式為運費由負(fù)擔(dān)。 七，結(jié)算方式 1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應(yīng)向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。 2，.第一次交貨經(jīng)驗收員驗收確定后，交付總貨款 % 4，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交與甲方。 5，甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。 八，違約責(zé)任 1，乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付貨款 %的違約金。 2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時。甲方有權(quán)要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。 九，解決合同糾紛的方式 1，本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，當(dāng)事人同意由甲方所在地人命法院管轄。 十其他事項 1，企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效率。 甲方（章）： 單位地址： 法定代表人： 委托代理人： 簽約地點： 年 月 日 乙方（章）： 單位地址： 法定代表人： 委托代理人： 簽約地點： 年 月 日 服裝加工承攬合同承攬方： 地址： 郵編： 電話： 法定代表人： 職務(wù)：定作方： 地址： 郵編： 電話： 法定代表人： 職務(wù)：定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求:第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交（提）貨的時間和地點：1交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：第十條結(jié)算方式及期限：第十一條其他：1根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。第十二條承攬方的違約責(zé)任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的（30幅度）或酬金總額的（2060幅度）違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的（30幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的（2060的幅度）違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第十六條本合同自年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 份，交（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。定作方（蓋章）：承攬方（蓋章）：代表人（簽）：代表人（簽）：地址：地址：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：年 月 日 年 月 日服裝加工合同范本合同編號：甲方：（定作方）地址：乙方：（承攬方）地址：經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國合同法的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達(dá)成本合同。一、定作物品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額交貨時間貨款共計人民幣（大寫）二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求三、服裝款式特點和制作要求四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法五、配套及包裝要求六、結(jié)算方式和付款期限七、交貨期限、地點、方式八、異議如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。九、違約責(zé)任1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽或蓋章后生效。甲方： 乙方：企業(yè)照號碼：企業(yè)照號碼：開戶銀行帳號：開戶銀行帳號：企業(yè)負(fù)責(zé)人：企業(yè)負(fù)責(zé)人：代表：（蓋章）代表：（蓋章）年 月 日 年 月 日服裝加工合同范本雙方為開展來料服裝加工業(yè)務(wù)，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。定作方(乙方)：承攬方(甲方)：一、委托加工項目1.委托加工產(chǎn)品：2.數(shù)量：以乙方下單為準(zhǔn).款號,件,單價 款號,件,單價：3.交貨期限：按甲方接單日起天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。二、委托加工方式1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于年 月 日制作出樣品，經(jīng)乙方確認(rèn)后封樣，該樣品由保存。四、甲方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限1.面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);2.顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);3.乙方允許甲方制作誤差率為 %五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1.乙方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;3.未經(jīng)乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負(fù)責(zé)。七、包裝要求及交貨地點、運輸方式1.甲方嚴(yán)格按照乙方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運