版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、簡(jiǎn)單建筑施工合同(精選3篇)隨著人們法律意識(shí)的建立,合同的地位越來越不容忽視,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編整理的簡(jiǎn)單建筑施工合同,歡迎閱讀與收藏。簡(jiǎn)單建筑施工合同1發(fā)包方(甲方):_承包方(乙方):_茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。一、工程概況:1、工程名稱:2、工程地點(diǎn):3、承包內(nèi)容:4、承包范圍:5、承包方式:6、質(zhì)量要求:_建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范7、工期要求:20_年_月_日至20_年_月_日。二、甲方工作:
2、1、甲方指派為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作,對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。三、乙方工作:1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。四、關(guān)于質(zhì)量的約定:1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(
3、GB5021020xx、GB5030320xx、GB5024220xx、GB5032720xx等)作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。4、本工程質(zhì)保期為壹年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。五、關(guān)于工期的約定:1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。六、關(guān)于價(jià)款和結(jié)算的約
4、定:1、雙方商定本工程合同承包價(jià)格元(人民幣)。2、本承包價(jià)格包含人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場(chǎng)、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。3、付款方式:(1)開工后8日內(nèi),甲方付款30元作為乙方的前期進(jìn)場(chǎng)費(fèi)。(2)水電工程隱蔽驗(yàn)收后,甲方付款30元(3)瓦工及木基層、木飾面驗(yàn)收后、漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方付款15元。(4)竣工驗(yàn)收合格后,甲方付款20元。(5)余款5元待壹年保修期滿后結(jié)清。七、關(guān)于材料的約定:1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料,并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價(jià)賠償。2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時(shí)電),材料損耗按定額計(jì),超支的不合理材耗由
5、乙方自行承擔(dān),并在承包價(jià)格中相應(yīng)扣減。3、所有進(jìn)場(chǎng)的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對(duì)文明現(xiàn)場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。3、乙方須嚴(yán)格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。九、關(guān)于違約責(zé)任的約定:1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_元。3、乙方必須給進(jìn)場(chǎng)施工的工作人員購買人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠
6、償責(zé)任。4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。甲方(簽章):_ 乙方(簽字):_20_年_月_日 20_年_月_日簡(jiǎn)單建筑施工合同2發(fā)包方:_(以下簡(jiǎn)稱甲方)承包方:_(以下簡(jiǎn)稱乙方)依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方愿把_工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:(一)工程項(xiàng)目1、工程名稱:2、工程地址:3、工程范圍:4、承包造價(jià):_元(大寫:_)(二
7、)工程期限根據(jù)本工程,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,總工期_天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后,工期相應(yīng)順延)開工日期為20_年_月_日至20_年_月_日,總工期_天。(三)本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程乙方必須嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。(四)工程價(jià)款支付及結(jié)算本工程按進(jìn)度付款,具體金額由雙方協(xié)商為準(zhǔn)。(五)其它約定1、甲方承擔(dān)的安全責(zé)任、權(quán)利(1)甲方負(fù)責(zé)制訂施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;(2)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,熟練掌握事故防范措施和事故應(yīng)急處理預(yù)案;(3)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員
8、違章作業(yè),并按規(guī)定給予處罰;(4)甲方有權(quán)對(duì)安全意識(shí)差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責(zé)令退場(chǎng)。2、乙方的責(zé)任、權(quán)利(1)乙方施工時(shí)是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人,必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;(2)乙方負(fù)責(zé)為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會(huì)保險(xiǎn),并根據(jù)需要為從事高度危險(xiǎn)工作的人員購買適當(dāng)?shù)娜松硪馔鈧ΡkU(xiǎn),在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故,由乙方承擔(dān)全部負(fù)責(zé);(3)乙方應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝施工的行為完全負(fù)責(zé),乙方安裝施工人員不得違章作業(yè),不得冒險(xiǎn)作業(yè),不能疲勞作業(yè),并按規(guī)定做好防護(hù)工作;(4)乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)人員必須有配備齊全的安全防護(hù)用品,不能滿足安全施工需要時(shí),人員不得進(jìn)入
9、施工現(xiàn)場(chǎng)。(六)其它未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格簽約過程中,大家注意的重點(diǎn)是合同的內(nèi)容,對(duì)施工企業(yè)而言,建設(shè)單位就是上帝,而忽視了對(duì)合同主體資格的審查。有時(shí)為了促成合作或礙于情面,往往是“走過場(chǎng)”,這樣的做法容易導(dǎo)致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行,達(dá)不到預(yù)期目的。因此應(yīng)該重視合同主體資格的審查,首先,要審查對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及年檢情況,了解其主體的合法性,如是否合法注冊(cè),是否存在未年檢而被吊銷執(zhí)照,是否具有資金能力,注冊(cè)資金的到位情況。在主體資格方面應(yīng)當(dāng)著重查看一下對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)參加年檢的證明資料。三、建設(shè)施工合同簽訂
10、注意事項(xiàng)首先,要審查合同內(nèi)容是否合法,有無違反法律法規(guī)的強(qiáng)制規(guī)定,是否存在危害社會(huì)公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益,是否存在重大誤解和顯失公平等情況。其次,要審查合同主要條款是否完備、明確,具有可執(zhí)行性。各評(píng)審部門要根據(jù)自己的職責(zé)和掌握的公司資源情況對(duì)合同各條款進(jìn)行甄別,確認(rèn)是否齊備,表述是否清楚可行,公司現(xiàn)有資質(zhì)能否滿足,并列明應(yīng)注意事項(xiàng)。施工合同內(nèi)容應(yīng)特別注意以下內(nèi)容:、施工范圍界定與投標(biāo)報(bào)價(jià)或合同價(jià)款是否一致及有無動(dòng)態(tài)約定;、雙方權(quán)利義務(wù)約定是否明確,用戶應(yīng)該提供的設(shè)計(jì)文件、原始資料等接點(diǎn)規(guī)定是否清楚,能否影響工期;、對(duì)用戶提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量、安全等目標(biāo)要求,能否滿足及注
11、意事項(xiàng);、價(jià)款、支付條件及方式、結(jié)算方式、公司能否滿足及接受;、索賠程序是否明確可行;、合同是否采用格式合同及專用條款、補(bǔ)充條款,表述是否準(zhǔn)確,不存歧義,合同的用詞用語不需要華麗、完美,但是一定要明確,簡(jiǎn)單明了,避免毫無意義的空話,同時(shí)合同條款之間不能出現(xiàn)矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達(dá)當(dāng)事人無需再進(jìn)一步協(xié)商的程度;、糾紛解決方式約定是否合法有效,是否存在風(fēng)險(xiǎn);、識(shí)別出新的、不熟悉的、公司缺乏經(jīng)驗(yàn)的材料、設(shè)備、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及超出常規(guī)的特殊要求,并進(jìn)行交底和指導(dǎo)履行;、違約責(zé)任約定是否對(duì)等,如果有嚴(yán)厲的違約責(zé)任應(yīng)明確提出注意事項(xiàng)等等,合同條款的對(duì)等性是公平原則的重要內(nèi)容,不要簽義務(wù)
12、多、責(zé)任重、權(quán)利少這類一邊倒的合同,例如合同只規(guī)定我方違約要如何處理而無對(duì)方違約如何處理的內(nèi)容。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(簽字):_ 法定代表人(簽字):_20_年_月_日 20_年_月_日簡(jiǎn)單建筑施工合同3合同編號(hào):_發(fā)包方:_承包方:_簽約時(shí)間:_簽約地點(diǎn):_為了保證_施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達(dá)到雙方互惠互利的目的,依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立本合同。1、工程名稱:_2、建筑面積(工程形式):_3、施工地點(diǎn):_4、工期:(1)開工:_年_月_日;(2)竣工:_年_月_日;(3)合同工期總共
13、歷時(shí)_天。5、承包形式:_6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_7、工程價(jià)款:共計(jì)人民幣_(tái)元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款項(xiàng)的_%,計(jì)_元;工程竣工且驗(yàn)收合格后,支付工程價(jià)款的_%,計(jì)_元;質(zhì)保金_元,質(zhì)保期滿后支付。9、質(zhì)保期:_年。10、雙方的責(zé)任義務(wù)(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn);按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算;2、承包方的責(zé)任義務(wù)按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;如期完成施工任務(wù);接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
14、要求;負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);教育施工人員愛護(hù)甲方的材物,不得偷竊和損壞;承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用;11、其他(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時(shí),由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。依據(jù)民事訴訟法第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。第三十五條的規(guī)定:兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟,原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴;原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。三、建筑合同合同履行地的理解所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn),即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同,即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況,設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件,并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025廣東廣州生物院聯(lián)合生科院張笑人教授課題組科研助理招聘參考考試試題及答案解析
- 廣安市前鋒區(qū)就業(yè)保障中心2025年12月公開招聘公益性崗位備考筆試題庫及答案解析
- 2026遼寧本溪市教育系統(tǒng)冬季名校優(yōu)生引進(jìn)急需緊缺人才4人(本溪市第一中學(xué))參考筆試題庫附答案解析
- 2025云南麗江市華坪縣擇優(yōu)招聘云南省職業(yè)教育省級(jí)公費(fèi)師范畢業(yè)生4人備考考試試題及答案解析
- 2025貴州黔南州面向社會(huì)招聘國有企業(yè)工作人員考察(第三批)參考考試題庫及答案解析
- 2026甘肅甘南州夏河縣兵役登記暨征兵參考筆試題庫附答案解析
- 2026年玉溪澄江市教育體育系統(tǒng)招聘畢業(yè)生(20人)參考考試試題及答案解析
- 四川省大英中學(xué)2025年臨聘教師招聘?jìng)淇脊P試試題及答案解析
- 2026年莆田市荔城區(qū)公開考核新任教師招聘53人備考筆試題庫及答案解析
- 網(wǎng)址注冊(cè)合同范本
- 機(jī)電產(chǎn)品三維設(shè)計(jì) 課件 項(xiàng)目4.14.2.1~3扭尾機(jī)械手
- 德語自學(xué)課件
- 2025考評(píng)員培訓(xùn)考試題(含答案)
- 醫(yī)院黨建與醫(yī)療質(zhì)量提升的融合策略
- 2025年聊城交運(yùn)集團(tuán)汽車站招聘工作人員(3人)參考筆試試題及答案解析
- 2025西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)航空物流有限公司招聘參考考點(diǎn)題庫及答案解析
- 2025海南三亞市直屬學(xué)校赴高校面向2026年應(yīng)屆畢業(yè)生招聘教師111人(第5號(hào))考試筆試參考題庫附答案解析
- 2025中央廣播電視總臺(tái)招聘144人(公共基礎(chǔ)知識(shí))綜合能力測(cè)試題附答案解析
- 嚴(yán)格執(zhí)行管理制度(3篇)
- 支氣管哮喘常見癥狀及護(hù)理技術(shù)培訓(xùn)
- 2025年廣東省常用非金屬材料檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)考核考前沖刺必會(huì)500題-含答案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論