1、FIDIC國際工程標(biāo)準(zhǔn)合同條款適用於國際工程合同常見問題李復(fù)甸律師林瑤律師2007年9月21日國際諮詢工程師聯(lián)合會(huì)Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils所發(fā)行的國際工程標(biāo)準(zhǔn)合同條款，簡稱FIDIC 條款I(lǐng)、FIDIC國際工程標(biāo)準(zhǔn)合同簡介1999年版本的FIDIC國際工程標(biāo)準(zhǔn)合同提供了四種標(biāo)準(zhǔn)契約條款範(fàn)本：(一) The Green Book (The Short Form)：單純重複性工作或小 額工程(二 ) The New Red Book (The Construction Contract )：不含設(shè)計(jì)工作或由業(yè)主完成大部分設(shè)計(jì)

2、工作之建造工程I、FIDIC國際工程標(biāo)準(zhǔn)合同簡介(三) The New Yellow Book (The Plant and Design-Build Contract)：適用於由承包商完全承擔(dān)或辦理大多數(shù)設(shè)計(jì)與施工責(zé) 任的土木、機(jī)械及電機(jī)工程(四) The Silver Book (The EPC/Turnkey Contract)：適用於風(fēng)險(xiǎn)高之統(tǒng)包工程，包括BOT案I、FIDIC國際工程標(biāo)準(zhǔn)合同簡介一般通用條款特別專用條款的編寫指南投標(biāo)函、各式保證書及爭議解決協(xié)議書範(fàn)例格式等II、FIDIC條款之架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由處於掌控風(fēng)險(xiǎn)地位之人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不宜分配予無能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果之人III、FIDIC國

3、際工程標(biāo)準(zhǔn)合同條款 之風(fēng)險(xiǎn)分配原則臺灣民法第1條規(guī)定：民事，法律所未規(guī)定者，依習(xí)慣；無習(xí)慣者，依法理。工程爭議適用法規(guī)順序?yàn)?法理強(qiáng)行規(guī)定契約任意規(guī)定習(xí)慣IV、 FIDIC條款在臺灣的適用FIDIC 條款應(yīng)為習(xí)慣抑或法理？臺灣民法第1條所稱之習(xí)慣為何？客觀上為社會(huì)反覆施行之行為、主觀尚須有法之確信 即指具有法之效力與價(jià)值之習(xí)慣，方足當(dāng)之IV、 FIDIC條款在臺灣的適用Lex Mercatoria (Law merchant)中文對此有不同譯法，如商業(yè)習(xí)慣法、商業(yè)習(xí)慣、商人習(xí)慣法或商人法。如 FIDIC 即屬之。是否為民法第1條之習(xí)慣抑或法 理？IV、 FIDIC條款在臺灣的適用臺灣高等法院9

4、3年度重上字第362號判決按工程進(jìn)行中，為掌握工程之進(jìn)度，如遇額外之工程或有特殊情況，上訴人申請延長工期，於程序上須於該特殊情況發(fā)生之次日起28日內(nèi)提出延長之申請，此為兩造所簽訂系爭合約施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)一般規(guī)範(fàn)第6. 4.5.(1)節(jié)所明定。蓋如逾期提出申請，則可能因逾期之特殊情形已不存在，被上訴人無從合理評估所需之工期，再者，施工中任何發(fā)生影響工期進(jìn)展之特殊情況，均有可能影響其他界面工程之進(jìn)行，或係因受其他界面工程影響所致，施工單位愈早提出申請，愈有利於被上訴人加速排除影響工進(jìn)之事由，故此項(xiàng)約定既係以著眼於雙方權(quán)利，並已訂明於合約，即應(yīng)對雙方發(fā)生拘束力 。契約若有明訂，依契約約定。 IV、 FI

5、DIC條款在臺灣的適用2.又國際諮詢工程師聯(lián)合會(huì)FIDIC所頒工程承攬合約範(fàn)本第8.4節(jié)參照次條款第20.1節(jié)，亦明訂：承包商申請工期展延應(yīng)於該事件發(fā)生後28日內(nèi)通知業(yè)主，若逾28日，則該工期不應(yīng)展延見本院卷一第148至150頁），足徵系爭合約一般規(guī)範(fàn)關(guān)於工期展延應(yīng)於事件發(fā)生後28日內(nèi)儘速提出申請之規(guī)定符合國際工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)，並無不當(dāng)，上訴人自應(yīng)遵守。是上訴人辯稱該約定之28日無庸遵守云云，即無足採 。 未說明 FIDIC 條款究為習(xí)慣？法律？法理？僅謂系爭契約條款之規(guī)定符合國際工程標(biāo)準(zhǔn)而有效。IV、 FIDIC條款在臺灣的適用目前臺灣司法實(shí)務(wù)對 FIDIC 條款之地位如何，未有明確見解。於訂約時(shí)宜將 FIDIC 條款納入契約中，以免爭議。IV、 FIDIC條款在臺灣的適用V、針對工程契約常見問題，以FIDIC條款(新紅皮書) 、臺灣工程契約文件(以臺灣高鐵工程合約為例)及中國建設(shè)工程施工合約示範(fàn)本規(guī)定之比較說明業(yè)主未依約提供工地 遭遇不可預(yù)見之物理