第19頁共19頁加工承攬合?同完整版?承攬方（甲?方）：__?___?????定?作方（乙方?）：___?__甲乙?雙方為了保?證全面地履?行各自的義?務，簽訂本?合同，共同?信守執(zhí)行。?第一條甲?方加工定作?物的名稱、?規(guī)格、質(zhì)量?、數(shù)量、加?工費定作物?名稱型號?規(guī)格質(zhì)?量要求計?量單位數(shù)?量加工費?單位總?價第二條?加工成品的?完工時間、?檢驗標準與?方法、包裝?標準與費用?承擔定作物?名稱完工?時間檢驗?時間地點?檢驗標準與?方法包裝?標準包裝?費承擔第?三條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔定?作物名稱?交付時間?交付地點?運輸方法?運輸價款承?擔第四條?乙方提供原?材料名稱、?規(guī)格、質(zhì)量?、數(shù)量、價?款等及圖紙?、技術資料?材料名稱?型號規(guī)格?質(zhì)量要求?計量單位?數(shù)量單?價總價?圖紙、技術?資料及交付?時間第五?條原材料交?付時間、地?點、包裝、?檢驗方法、?運輸材料名?稱交付時?間交付地?點交付數(shù)?量包裝要?求檢驗方?法運輸方?法和運費承?擔第六條?加工費結算?辦法與時間?____?_。第七?條乙方應于?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付定?金____?_元；乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付預付款_?____元?。乙方不履?行合同的，?無權請求返?還定金。甲?方不履行合?同的，除承?擔違約責任?外，必須如?數(shù)返還預付?款。乙方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金，有余款?可以請求返?還。第八?條甲方的違?約責任1?．甲方如未?按合同規(guī)定?的質(zhì)量交付?定作物，乙?方同意利用?的，應當按?質(zhì)論價；不?同意利用的?，甲方應當?負責修理或?調(diào)換，并承?擔逾期交付?的責任；經(jīng)?過修整或調(diào)?整后，仍不?符合合同規(guī)?定的有權拒?收，由此造?成的損失由?甲方賠償。?2．甲方?交付定作物?的數(shù)量少于?合同規(guī)定的?，乙方仍然?需要的，甲?方應當照數(shù)?補齊，補交?部分按逾期?交付處理；?乙方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由甲方?賠償。3?．因甲方包?裝不善造成?定作物毀損?的，由甲方?賠償損失。?4．甲方?逾期交付定?作物，應當?向乙方償付?違約金，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的價款?總額的__?___‰償?付違約金。?5．甲方?不能交付定?作物的，應?向乙方償付?不能交付定?作物部分價?款總值__?___％的?違約金。?6．由甲方?負責送貨的?，如運輸中?造成定作物?損壞，甲方?應當負責修?理，達到合?同規(guī)定的質(zhì)?量要求，否?則乙方有權?拒收。第?九條乙方的?違約責任?1．乙方如?中途變更定?作物的數(shù)量?、規(guī)格、質(zhì)?量或設計等?，應當賠償?甲方因此造?成的損失。?2．乙方?如中途廢止?合同，應償?付甲方未履?行部分定作?物價款總值?_____?％的違約金?。3．乙?方如未按合?同規(guī)定的時?間向甲方提?供圖紙和其?它技術資料?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，乙方應當?償付甲方因?停工待料的?損失。4?．乙方如超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定，?向甲方償付?違約金。?5．乙方如?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?6．乙方如?變更交付定?作物地點，?應承擔因此?而多支出的?費用。第?十條聲明及?保證（一?）甲方：?1．甲方為?一家依法設?立并合法存?續(xù)的企業(yè)，?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2．甲方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3．在簽署?本合同時，?任何法院、?_____?機構、__?___或監(jiān)?管機構均未?作出任何足?以對甲方履?行本合同產(chǎn)?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4．甲方為?簽署本合同?所需的內(nèi)部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是甲方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。（二?）乙方：?1．乙方為?一家依法設?立并合法存?續(xù)的企業(yè)，?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2．乙方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3．在簽署?本合同時，?任何法院、?_____?機構、__?___或監(jiān)?管機構均未?作出任何足?以對乙方履?行本合同產(chǎn)?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4．乙方為?簽署本合同?所需的內(nèi)部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是乙方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。第十?一條保密?雙方保證對?從另一方取?得且無法自?公開渠道獲?得的商業(yè)秘?密（技術信?息、經(jīng)營信?息及其他商?業(yè)秘密）予?以保密。未?經(jīng)該商業(yè)秘?密的原提供?方同意，一?方不得向任?何第三方泄?露該商業(yè)秘?密的全部或?部分內(nèi)容。?但法律、法?規(guī)另有規(guī)定?或雙方另有?約定的除外?。保密期限?為____?_年。第?十二條不可?抗力本合?同所稱不可?抗力是指不?能預見、不?能克服、不?能避免并對?一方當事人?造成重大影?響的客觀事?件，包括但?不限于自然?災害如洪水?、地震、火?災和風暴等?以及社會事?件如戰(zhàn)爭、?_____?、政府行為?等。如因?不可抗力事?件的發(fā)生導?致合同無法?履行時，遇?不可抗力的?一方應立即?將事故情況?書面告知另?一方，并應?在____?_天內(nèi)，提?供事故詳情?及合同不能?履行或者需?要延期履行?的書面資料?，雙方認可?后協(xié)商終止?合同或暫時?延遲合同的?履行。第?十三條通知?1．根據(jù)?本合同需要?發(fā)出的全部?通知以及雙?方的文件往?來及與本合?同有關的通?知和要求等?，必須用書?面形式，可?采用___?__（書信?、傳真、電?報、當面送?交等方式）?傳遞。以上?方式無法送?達的，方可?采取公告送?達的方式。?2．各方?通訊地址如?下：___?__。3?．一方變更?通知或通訊?地址，應自?變更之日起?_____?日內(nèi)，以書?面形式通知?對方；否則?，由未通知?方承擔由此?而引起的相?應責任。?第十四條爭?議的處理?1．本合同?受____?_國法律管?轄并按其進?行解釋。?2．本合同?在履行過程?中發(fā)生的爭?議，由雙方?當事人協(xié)商?解決，也可?由有關部門?調(diào)解；協(xié)商?或調(diào)解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決：（1?）提交__?___委員?會____?_；（2?）依法向人?民法院起訴?。第十五?條解釋本?合同的理解?與解釋應依?據(jù)合同目的?和文本原義?進行，本合?同的標題僅?是為了閱讀?方便而設，?不應影響本?合同的解釋?。第十六?條補充與附?件本合同?未盡事宜，?依照有關法?律、法規(guī)執(zhí)?行，法律、?法規(guī)未作規(guī)?定的，甲乙?雙方可以達?成書面補充?協(xié)議。本合?同的附件和?補充協(xié)議均?為本合同不?可分割的組?成部分，與?本合同具有?同等的法律?效力。第?十七條合同?效力本合?同自雙方或?雙方法定代?表人或其授?權代表人簽?字并加蓋公?章之日起生?效。有效期?為____?_年，自_?____年?_____?月____?_日至__?___年_?____月?_____?日。本合同?正本一式_?____份?，雙方各執(zhí)?_____?份，具有同?等法律效力?；合同副本?_____?份，送__?___留存?一份。承?攬方（蓋章?）：___?__?????定作?方（蓋章）?：____?_法定代?表人（簽字?）：___?__??法定代?表人（簽字?）：___?__地址?：____?_??????????????地址：__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點：?_____???????????簽訂?地點：__?___加?工承攬合同?完整版（二?）委托方?：____?_紡織器材?廠(甲方)?承攬方：?_____?電鍍廠(乙?方)1.?加工的項目?、產(chǎn)品名稱?、規(guī)格__?___數(shù)量?_____?價格、交貨?期：2.?質(zhì)量標準：?乙方根據(jù)甲?方提供圖紙?規(guī)定的技術?要求和質(zhì)量?標準進行加?工。在加工?工藝過程及?運輸中甲方?提供的加工?件允許損壞?千分之__?___，但?損壞件必須?歸還甲方。?3.原料?供應：加工?用鋅塊由甲?方供應。?4.交貨方?式：由乙方?負責往返運?輸，運費由?乙方自負。?5.質(zhì)量?驗收方法：?完成加工后?由甲方按質(zhì)?量標準驗收?。6.結?算方式：_?____。?7.違約?責任：甲方?委托乙方加?工鍍鋅、淬?火等，乙方?應按規(guī)定日?期完成;逾?期由乙方負?擔甲方的經(jīng)?濟損失，每?天按加工產(chǎn)?品總值千分?之____?_交納罰金?。甲方未按?規(guī)定的時間?和數(shù)量交付?乙方加工物?品，因而造?成乙方停工?損失，應按?實際損失賠?償。甲方?：____?_紡織器材?廠法定代?表人：(蓋?章)___?__地址?：____?_銀行帳?號：___?__乙方?：____?_電鍍廠?法定代表人?：(蓋章)?_____?地址：_?____?銀行帳號：?_____?____?_年___?__月__?___日?加工承攬合?同完整版（?三）承攬?方：地址?：電話：?定作方：?地址：?電話：定?作方委托承?攬方加工_?____，?經(jīng)雙方充分?協(xié)商，特訂?立本合同，?以便共同遵?守。第一?條：加工成?品第二條?：加工成品?質(zhì)量要求?第三條：原?材料的提供?辦法及規(guī)格?、數(shù)量、質(zhì)?量1、（?用承攬方原?料完成工作?的）承攬方?必須依照合?同規(guī)定選用?原材料，并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作質(zhì)量?時，定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?、（用定作?方原材料完?成工作的，?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額）?定作方應按?合同規(guī)定的?時間、數(shù)量?、質(zhì)量、規(guī)?格提供原材?料，承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知定作?方調(diào)換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對修理?的物品不得?偷換零部件?。3、交?（提）原材?料等物品日?期計算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條：技?術資料、圖?紙?zhí)峁┺k法?1、承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間，發(fā)現(xiàn)提?供的圖紙或?技術要求不?合理，應當?及時通知定?作方；定作?方應當在規(guī)?定的時間內(nèi)?回復，提出?修改意見。?承攬方在規(guī)?定的時間內(nèi)?未得到答復?，有權停止?工作，并及?時通知定作?方，因此造?成的損失，?由定作方賠?償。2、?承攬方對于?承攬的工作?，如果定作?方要求保密?，應當嚴格?遵守，未經(jīng)?定作方許可?不得留存技?術資料的復?制品。3?、定作方應?當按規(guī)定日?期提供技術?資料、圖紙?等。第五?條：價款或?酬金價款?或酬金，按?照國家或主?管部門的規(guī)?定執(zhí)行，沒?有規(guī)定的由?當事人雙方?商定。第?六條：驗收?標準和方法?1、按照?合同規(guī)定的?質(zhì)量要求、?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2、?定作方應當?按合同規(guī)定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質(zhì)?量證明。對?短期檢驗難?以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量?缺陷的定作?物或項目，?應當由雙方?協(xié)商，在合?同中規(guī)定保?證期限。保?證期限內(nèi)發(fā)?生問題，除?定作方使用?、保管不當?等原因而造?成質(zhì)量問題?的以外，由?承攬方負責?修復或退換?。3、當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質(zhì)?量在檢驗中?發(fā)生爭議時?，可由法定?質(zhì)量監(jiān)督檢?驗機構提供?檢驗證明。?第七條：?交貨的時間?和地點1?、交（提）?定作物期限?應當按照合?同規(guī)定履行?。任何一方?要求提前或?延期交（提?）定作物，?應當在事先?與對方達成?協(xié)議，并按?協(xié)議執(zhí)行。?2、交（?提）定作物?日期計算：?承攬方自備?運輸工具送?交定作物的?以定作方接?收的戳記日?期為準；委?托運輸部門?運輸?shù)?，?發(fā)運定作物?時承運部門?簽發(fā)戳記日?期為準；自?提定作物的?，以承攬方?通知的提取?日期為準，?但承攬方在?發(fā)出提取定?作物通知中?，必須留給?定作方以必?要的途中時?間；雙方另?有約定的，?按約定的方?法計算。?第八條：包?裝要求及費?用負擔第?九條：運輸?辦法及費用?負擔第十?條：轉包?1、乙方（?同意或不同?意）將定作?物的主要工?作交由第三?人完成；?2、乙方同?意甲方將定?作物的主要?工作交由第?三人完成的?：（1）?乙方可以交?由第三人完?成的工作包?括：（2?）乙方應當?就該第三人?完成的工作?成果向甲方?負責。3?、乙方未經(jīng)?甲方同意將?主要工作交?由第三人的?，甲方有權?解除合同。?4、乙方?可以將其承?攬的輔助工?作交由第三?人完成。乙?方將其承攬?的輔助工作?交由第三人?完成的，應?當就該第三?人完成的工?作成果向甲?方負責。?第十一條：?其他約定?第十二條：?承攬方的違?約責任1?、未按合同?規(guī)定的質(zhì)量?交付定作物?或完成工作?，定作方同?意利用的，?應當按質(zhì)論?價，酌減酬?金或價款；?不同意利用?的，應當負?責修整或調(diào)?換，并承擔?逾期交付的?責任；經(jīng)過?修整或調(diào)換?后，仍不符?合合同規(guī)定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?2、交付定?作物或完成?工作的數(shù)量?少于合同規(guī)?定，定作方?仍然需要的?，應當照數(shù)?補齊，補交?部分按逾期?交付處理；?少交、遲交?部分定作方?不再需要的?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。3?、未按合同?規(guī)包裝定作?物，需返修?或重新包裝?的，應當負?責返修或重?新包裝，并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的，承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規(guī)定造成定?作物毀損、?滅失的，由?承攬方賠償?損失。4?、逾期交付?定作物（包?括返修、更?換、補交等?），應當向?定作方償付?違約金__?___元；?（合同中無?具體規(guī)定的?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?，按逾期交?付部分的價?款總額計算?，向定作方?償付違約金?）以酬金計?算的，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的酬金總?額的千分之?一償付違約?金。未經(jīng)?定作方同意?，提前交付?定作物，定?作方有權拒?收。5、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?，應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%（10?%～30%?）或酬金總?額的___?__%（2?0%～60?%）的違約?金。6、?異地交付的?定作物不符?合合同規(guī)定?，暫由定作?方代保管時?，應當償付?定作方實際?支付的保管?、保養(yǎng)費。?7、實行?代運或送貨?的定作物，?錯發(fā)到達地?點或接收單?位（人），?除按合同規(guī)?定負責運到?指定地點或?接收單位（?人）外，并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。8、?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其他物品毀?損、滅失的?，應當償付?定作方因此?造成的損失?。9、未?按合同規(guī)定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?，或經(jīng)檢驗?發(fā)現(xiàn)原材料?不符合要求?而未按合同?規(guī)定的期限?通知定作方?調(diào)換、補齊?的，由承攬?方對工作質(zhì)?量、數(shù)量承?擔責任。?10、擅自?調(diào)換定作方?提供的原材?料或修理物?的'零部件?，定作方有?權拒收，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條：定作?方的違約責?任1、中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?2、中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原村料的?，償付承攬?方的未履行?部分價款總?值的___?__%（1?0%～30?%幅度）的?違約金；不?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方以未履行?部分酬金總?額的___?__%（2?0%～60?%的幅度）?違約金。?3、未按合?同規(guī)定的時?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作，?承攬方有權?解除合同，?定作方應當?賠償承攬方?因此而造成?的損失；承?攬方不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作方應?當償付承攬?方停工待料?的損失。?4、超過合?同規(guī)定期限?領取定作物?的，除按本?條第五款規(guī)?定償付違約?金外，還應?當承擔承攬?方實際支付?的保管、保?養(yǎng)費。定作?方超過領取?期限6個月?不領取定作?物的，承攬?方有權將定?作物變賣，?所得價款在?扣除報酬、?保管、保養(yǎng)?費后，退還?給定作方；?變賣定作物?所得少于報?酬、保管、?保養(yǎng)費時，?定作方還應?補償不足部?分；如定作?物不能變賣?，應當賠償?承攬方的損?失。5、?超過合同規(guī)?定日期付款?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?向承攬方償?付違約金；?以酬金計算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?6、無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失及運輸部?門的罰款。?7、變更?交付定作物?地點或接收?單位（人）?，承擔因此?而多支出的?費用。第?十四條：不?可抗力在?合同規(guī)定的?履行期限內(nèi)?，由于不可?抗力致使定?作物或原材?料毀損、滅?失的，承攬?方在取得合?法證明后，?可免予承擔?違約責任，?在定作方遲?延接受或無?故拒收期間?發(fā)生的，定?作方應當承?擔責任，并?賠償承攬方?由此造成的?損失。第?十五條：糾?紛的處理?加工承攬合?同發(fā)生糾紛?時，當事人?雙方應協(xié)商?解決；協(xié)商?不成按（_?___）項?處理：1?、向___?__機關申?請____?_；2、?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效，?合同履行完?畢即失效，?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，由雙方共?同協(xié)商，做?出補充規(guī)定?，補充規(guī)定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份，定作方?和承攬方各?執(zhí)一份；合?同副本一式?_____?份，交__?___（如?經(jīng)鑒證或公?證，則應送?鑒證機關或?公證機關）?各留存一份?，正副本具?有同等法律?效力。定?作方：代?表人：_?____年?_____?月____?_日承攬?方：代表?人：__?___年_?____月?_____?日加工承?攬合同完整?版（四）?承攬合同（?供加工承攬?用）訂立?合同雙方：?承攬人_?____，?以下簡稱甲?方；定作?人：___?__，以下?簡稱乙方；?甲乙雙方?為了保證全?面地履行各?自的義務，?簽訂本合同?，共同信守?執(zhí)行。第?一條：甲方?加工定作物?的名稱、規(guī)?格、質(zhì)量、?數(shù)量、加工?費；第二?條：加工成?品的完工時?間、檢驗標?準與方法、?包裝標準與?費用承擔：?（加工定作?物樣品需要?封存的，由?雙方代表當?面封簽，并?妥當保存，?作為檢驗的?根據(jù)）；?第三條：加?工成品的交?付時間、地?點、運輸方?法與運費承?擔；第四?條：乙方提?供原材料名?稱、規(guī)格、?質(zhì)量、數(shù)量?、價款及圖?紙、技術資?料；第五?條：原材料?交付時間、?地點、包裝?、檢驗方法?、運輸；?第六條：加?工費結算辦?法與時間；?第七條：?乙方應于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付定金?_____?元；乙方應?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付預?付款___?__元。乙?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。甲方不?履行合同的?，應當雙倍?返還定金。?甲方不履行?合同的，除?承擔違約責?任外，必須?如數(shù)返還預?付款。乙方?不履行合同?的，可以把?預付款抵作?違約金和賠?償金，有余?款可以請求?返還；第?八條：甲方?的違約責任?：1、甲?方如未按合?同規(guī)定的質(zhì)?量交付定作?物，乙方同?意利用的，?應當按質(zhì)論?價；不同意?利用的，甲?方應當負責?修理或調(diào)換?，并承擔逾?期交付的責?任；經(jīng)過修?整或調(diào)整后?，仍不符合?合同規(guī)定，?乙方有權拒?收，由此造?成的損失由?甲方賠償。?2、甲方?交付定作物?的數(shù)量少于?合同規(guī)定，?乙方仍然需?要的，甲方?應當照數(shù)補?齊，補交部?分按逾期交?付處理；乙?方不再需要?的，有權解?除合同，因?此造成的損?失由甲方賠?償。3、?因甲方包裝?不善造成定?作物毀損的?，由甲方賠?償損失。?4、甲方逾?期交付定作?物，應當向?乙方償付違?約金，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的價款總?額的___?__‰償付?違約金。?5、甲方不?能交付定作?物的，應向?乙方償付不?能交付定作?物部分價款?總值___?__％的違?約金。6?、由甲方負?責送貨的，?如運輸中造?成定作物損?壞，甲方應?當負責修理?，達到合同?規(guī)定的質(zhì)量?要求，否則?乙方有權拒?收。第九?條：乙方的?違約責任：?1、乙方?如中途變更?定作物的數(shù)?量、規(guī)格、?質(zhì)量或設計?等，應當賠?償甲方因此?造成的損失?。2、乙?方如中途廢?止合同，應?償付甲方未?履行部分定?作物價款總?