地坪工程承攬合同定作方：四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技有限公司承攬方：沈陽海川裝飾工程有限公司簽署日期： 年 月 日地坪工程承攬合同定作方：四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技有限公司承攬方：沈陽海川裝飾工程有限公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，共同遵守。1、承攬名稱、萬式、地點1-1承攬項目名稱： 淀粉糖車間環(huán)氧地坪工程1-2承攬項目地點： 淀粉糖車間1-3承攬方式：包工包料。2、承攬標的（加工成品）編號名稱顏色單價（元/平方米）數(shù)量（平方米）1環(huán)氧自流平地坪淡綠8010002環(huán)氧自流平地坪中黃808003環(huán)氧地坪中黃45150

3、施工工藝編號工藝名稱工藝1環(huán)氧自流平地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補局部破損裂縫等； 2、涂刷底漆；3、刮涂環(huán)氧砂漿；4、刮涂環(huán)氧膩子；5、鏝涂環(huán)氧自流平面漆。2環(huán)氧地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補局部破損裂縫等； 2、涂刷底漆；3、刮涂環(huán)氧砂漿；4、刮涂環(huán)氧膩子；5、滾涂環(huán)氧面漆4、4-1價款及付款方式暫定總價： 壹拾伍萬叁仟元整(153,000.00 元)4-2付款方式：4-2-1預(yù)付款：合冋簽訂后，定作方向承攬方支付元工程定金；4-2-2進場款：承攬方進場后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支付總額的 ％的預(yù)付款，即元；2-3 進度款：當工程施工到 ，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的 %的進度款，即 元；2-4進度款：工程完工兩日內(nèi)，定做方應(yīng)向承攬方付 元工程款;2-5驗收款：工程完工七日內(nèi)定做方組織相關(guān)人員進行工程驗收，驗收后即付清質(zhì)保金以外的工程款；2-6質(zhì)保金：工程完工后實際結(jié)算工程總額的_5_%作為質(zhì)保金，保修期滿后一周內(nèi)付清。3 結(jié)算方式：現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用 電匯方式付款。5、 施工條件1施工時空氣相對濕度不大于70%，環(huán)境溫度不低于150C；2施工前定作方應(yīng)向承攬方提供施工圖紙， 完成通水、通電工作，門窗到位，水電費由定作方負擔(dān)；3施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工；4施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。6、 驗收標準與方法1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提供必需的技術(shù)資料。2承攬方應(yīng)向定作方發(fā)出驗收通知單，定作方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)（逢法定節(jié)假日可以順延）進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而實際投入使用者，視同驗收合格。3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用由異議方承擔(dān)。4保修期化個月，保修期內(nèi)因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負責(zé)返修，使用過程中人為機械損傷及其它原地坪工程承攬合同第4頁共7頁因（如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等）造成質(zhì)量事故可由承攬方計費維修。7、工期1本合同總工期為 天（從開工之日算起）；2本工程開工為200_年 月 日,完工為200_年_月—日；3如遇下列情況，工程工期相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;3-1因氣候或其它意外原因，地面或墻面出現(xiàn)受潮者；7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者；7-3-3施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者；7-3-4定作方未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程進度款而影響施工進度者。8、安全施工管理條例1定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方也應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。2承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。3由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故， 責(zé)任由承攬方負擔(dān)。9、違約責(zé)任1承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌情減價;不同意利用的,應(yīng)由承攬方負責(zé)修整。2承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格0.5%o償付定作方違約金。3承攬方已完成地坪，應(yīng)由定作方負責(zé)協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負責(zé)損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負責(zé)。9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供予承攬方進場施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責(zé)損失。9-5定作方應(yīng)按時支付合同規(guī)定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費及施工過程中相關(guān)費用等由于合同中止給承攬方造成的損失。9-6定做方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天，按照逾期交付部分價格的0.5%。償付定作方違約金。10、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接受或接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任并且賠償承攬方由此造成的損失。11、糾紛的處理發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可在起訴方所在地人民法院訴訟解決。12 、 補充條款：13、期限與其它本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式 份，定作方執(zhí)