設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同真題練習整理A卷附答案

單選題（共100題）1、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設(shè)計費B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B2、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A3、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院C.社會團體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D4、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后【答案】C5、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后【答案】C6、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B7、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A8、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D9、根據(jù)《擔保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D10、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C11、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B12、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D13、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D14、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B15、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B16、生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設(shè)備供應商【答案】A17、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C18、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C19、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B20、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D21、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A22、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B24、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C25、設(shè)備安裝合同應約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A26、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺設(shè)備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C27、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B28、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B29、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D30、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B31、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計文件【答案】A32、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B33、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結(jié)算【答案】A34、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負總責B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔責任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔連帶責任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔責任【答案】C35、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構(gòu)D.人民法院【答案】B36、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C37、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B38、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應當由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)C.勞動監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D39、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B40、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C41、組建編制設(shè)備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識B.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識C.商務(wù)知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識【答案】A42、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C43、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A44、下列關(guān)于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B45、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復議D.訴訟【答案】D46、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C47、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對標的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標的物C.對標的物提供權(quán)利擔保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B48、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D49、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況【答案】C50、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D51、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式【答案】A52、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C53、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C54、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運輸、儲存B.生產(chǎn)、使用、儲存C.生產(chǎn)、運輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存【答案】D55、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應當由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)C.勞動監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D56、根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經(jīng)濟實體B.招標人是具有相應資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員D.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的專家?guī)臁敬鸢浮緾57、在因缺陷產(chǎn)品導致人身損害的產(chǎn)品責任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B58、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B59、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C60、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A61、恢復地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C62、因產(chǎn)品缺陷導致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責任法律關(guān)系的外部責任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者【答案】C63、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產(chǎn)品責任【答案】D64、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B65、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A66、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C67、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力C.當事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D68、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D69、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同中設(shè)計人的義務(wù)表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設(shè)計成果B.對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C70、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B71、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D72、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔保【答案】B73、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D74、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B75、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D76、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B77、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業(yè)標準C.國家標準D.甲方企業(yè)標準【答案】C78、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D79、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B80、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C81、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D82、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D83、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C84、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D85、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構(gòu)成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化【答案】A86、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D87、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質(zhì)押合同簽字【答案】A88、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責任的訴訟時效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應承擔產(chǎn)品責任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C89、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C90、生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設(shè)備供應商【答案】A91、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現(xiàn)場【答案】A92、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解【答案】D93、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個人獨資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D94、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A95、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A96、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C97、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B98、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C99、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A100、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺設(shè)備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C多選題（共40題）1、根據(jù)《民法通則》，法人應具備的基本條件有()。A.依法成立B.設(shè)立分支機構(gòu)C.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費D.能夠獨立承擔民事責任E.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所【答案】ACD2、下列產(chǎn)品中，屬于《產(chǎn)品質(zhì)量法》限定的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的產(chǎn)品范圍的有()。A.大米B.鍋爐C.煙花爆竹D.商品房E.蔬菜【答案】BC3、設(shè)備工程合同履行中發(fā)生的下列情況中，按照《合同法》對不可抗力免責的規(guī)定，承包人不承擔責任的有()。A.洪水災害導致工程受損B.地震災害導致工程受損C.社會動亂導致停工損失D.承包人安全管理制度不落實導致火災損失E.承包人拖欠工人工資導致罷工的停工損失【答案】ABC4、某施工單位組織編制深基坑的專項施工方案時實施的下列行為中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項目經(jīng)理簽字報送監(jiān)理機構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督實施【答案】ABD5、保險合同當事人包括()。A.被保險人B.保險人C.受益人D.投保人E.保險經(jīng)紀人【答案】BD6、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB7、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC8、下列關(guān)于定金的說法，正確的有()。A.定金應當以書面形式約定B.定金數(shù)額不得超過主合同標的額的20%C.定金合同從實際交付定金之日起生效D.定金合同必須公證E.收受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應當雙倍返定金【答案】ABC9、在設(shè)備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關(guān)于業(yè)主索賠權(quán)利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應在發(fā)生索賠事件后的28天內(nèi)，提交索賠報告B.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括有權(quán)得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括費用、利潤和竣工時間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價格和支付證書中扣除【答案】BD10、按照我國《合同法》的規(guī)定，當事人就有關(guān)合同價款或者報酬約定不明確又不能達成協(xié)議時()。A.按照訂立合同時的市場價格履行B.按照履行合同時履行地點的市場價格履行C.按照訂立合同時履行地市場價格履行D.依法應當執(zhí)行政府定價的，按照規(guī)定執(zhí)行E.依法應當執(zhí)行政府指導價的，按照規(guī)定執(zhí)行【答案】CD11、承包商在將材料用于工程之前，應按合同約定將材料樣品提交工程師。該材料樣品上應標明()。A.材料原產(chǎn)地B.可替代材料C.材料承運人信息D.材料取樣人信息E.工程中的具體用途【答案】A12、合同文檔管理的主要內(nèi)容有()。A.建立合同文檔管理制度B.分析、改進合同條款C.妥善分類、保存和使用合同文檔D.及時審核和接收承包商提交的竣工文檔E.整理和編制整個設(shè)備工程的竣工資料并歸檔【答案】ACD13、設(shè)備工程合同正式簽字前，當事人雙方的代表或其助手要復核準備簽字的正式文本。雙方應審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責、權(quán)、利的對等性D.合同語言文字的準確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD14、在開標時，如果發(fā)現(xiàn)投標文件出現(xiàn)()等情況，應按無效投標文件處理。A.未按招標文件的要求予以密封B.投標函未加蓋投標人的企業(yè)公章C.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體協(xié)議書D.明顯不符合技術(shù)標準要求E.完成期限超過招標文件規(guī)定的期限【答案】ABC15、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，就知識產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)而言，業(yè)主對承包商的侵權(quán)給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權(quán)是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設(shè)計、制造、施工或?qū)嵤┊a(chǎn)生的侵權(quán)C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權(quán)索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權(quán)索賠E.使用承包商設(shè)備造成的侵權(quán)【答案】ACD16、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中買受人支付價款的敘述，正確的有()。A.買受人應當按照約定的數(shù)額、地點、方式等條款支付價款B.對價款約定不明確的，應按照訂立合同時設(shè)備的通常價格計價支付價款C.對支付地點約定不明確的，買受人應當在出賣人的營業(yè)地支付價款D.價款總額未確定的，應由雙方當事人另行協(xié)商確定支付的數(shù)額E.對支付時間約定不明確的，買受人應當在收到設(shè)備或者提取設(shè)備單證的同時支付【答案】ABC17、下列因素中，對確定采購策略會產(chǎn)生影響的有()。A.將采用的招標方式B.將采用的合同條件C.市場競爭強度D.授予合同的標準E.投標人的資格標準【答案】BD18、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，應詳細說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。A.降低設(shè)備制造成本B.加速竣工C.降低業(yè)主實施、維護或運行工程的費用D.提高設(shè)備工程的效率E.提高設(shè)備工程的價值【答案】BCD19、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質(zhì)等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協(xié)商投標報價E.放棄中標【答案】BD20、根據(jù)《侵權(quán)責任法》，生產(chǎn)者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產(chǎn)損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產(chǎn)品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產(chǎn)品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關(guān)系【答案】BD21、如果()履行過程中發(fā)生債權(quán)，債權(quán)人有權(quán)行使留置。A.買賣合同B.保管合同C.運輸合同D.加工承攬合同E.施工合同【答案】BCD22、下列產(chǎn)品中，適用《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企業(yè)的吊裝設(shè)備D.監(jiān)理單位的電子設(shè)備E.軍工產(chǎn)品【答案】ACD23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD24、因不可抗力終止合同時，工程師簽發(fā)的支付證書中應包括()。A.已經(jīng)完成的任何工作的價值B.承包商為完成工程而招致的任何合理開支C.承包商將臨時工程或施工設(shè)備運回原駐地的費用D.合同終止時承包商人員遣返回原駐地的費用E.合同終止所導致的承包商的利潤損失【答案】ABCD25、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)終止合同的有()。A.實施的設(shè)備工程出現(xiàn)重大質(zhì)量缺陷B.放棄工程C.不按合同規(guī)定開工D.將整個工程分包E.行賄受賄【答案】BCD26、專利權(quán)的客體包括()。A.計算機軟件B.發(fā)明C.實用新型D.工程設(shè)計E.外觀設(shè)計【答案】BC27、設(shè)備工程合同中，對設(shè)備工程接收條件的約定通常有()。A.工程已按合同約定基本完成并通過了竣工試驗B.工程已按合同約定全部完成并通過了竣工試驗C.工程師已簽發(fā)了工程接收證書D.承包商已經(jīng)完成了全部掃尾工作E.業(yè)主組織了聯(lián)合檢查，并形成書面文件【答案】AC28、如果業(yè)主沒有按