監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制整理復(fù)習(xí)資料

單選題（共50題）1、隱蔽工程施工過(guò)程質(zhì)量控制中，當(dāng)承包人未通知監(jiān)理單位到場(chǎng)檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監(jiān)理單位有權(quán)指示承包人鉆孔探測(cè)或揭開(kāi)檢查，經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量合格，由此增加的費(fèi)用和（或）工期延誤由（）承擔(dān)。A.勘察單位B.承包人C.發(fā)包人D.監(jiān)理單位【答案】B2、下列關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目處理的說(shuō)法，不正確的有（）。A.原材料一次抽樣檢驗(yàn)不合格時(shí)，則該批次原材料定為不合格B.工序質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)按合同要求進(jìn)行處理C.混凝土（砂漿）試件抽樣檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位對(duì)相應(yīng)工程部位進(jìn)行檢驗(yàn)D.單元工程質(zhì)量不合格時(shí)，可以進(jìn)行返工重作【答案】A3、考慮資金時(shí)間價(jià)值，兩筆資金不可能等值的情形是（）。A.金額相等，發(fā)生在不同時(shí)點(diǎn)B.金額相等，發(fā)生在相同時(shí)點(diǎn)C.金額不等，發(fā)生在不同時(shí)點(diǎn)D.金額不等，但分別發(fā)生在期初和期末【答案】A4、施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整涉及的總工期目標(biāo)改變時(shí)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)提出審查意見(jiàn)報(bào)（）批準(zhǔn)。A.承包人B.發(fā)包人C.施工項(xiàng)目部D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B5、某項(xiàng)目建設(shè)投資為9700萬(wàn)元（其中：建設(shè)期貸款利息700萬(wàn)元），全部流動(dòng)資金為900萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份的年息稅前利潤(rùn)為950萬(wàn)元，則該項(xiàng)目的總投資收益率為（）。A.10.56%B.9.79%C.9.60%D.8.96%【答案】D6、在總價(jià)合同中，由于物價(jià)上漲而使工料成本增加，按合同規(guī)定可以對(duì)合同總價(jià)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整的合同形式稱為（）。A.固定總價(jià)合同B.可調(diào)值總價(jià)合同C.包干總價(jià)合同D.固定工程量總價(jià)合同【答案】B7、質(zhì)量問(wèn)題處理是否達(dá)到預(yù)期的目的，是否留有隱患，需要通過(guò)（）來(lái)作出結(jié)論。A.專家論證B.目測(cè)觀察C.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)D.檢查驗(yàn)收【答案】D8、按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，造成直接經(jīng)濟(jì)損失4000萬(wàn)元的工程生產(chǎn)安全事故，應(yīng)定為（）事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】B9、由于管理不善、設(shè)備不良、工作場(chǎng)所不良或有關(guān)人員的過(guò)失引起的傷亡事故，是指的（）。A.非責(zé)任事故B.責(zé)任事故C.發(fā)包人責(zé)任事故D.承包人責(zé)任事故【答案】B10、發(fā)包人因工期要求緊迫，在沒(méi)有完成設(shè)計(jì)的情況下必須發(fā)包的工程適宜采用的合同形式是（）。A.純單價(jià)合同B.估算工程量單價(jià)合同C.單價(jià)與總價(jià)包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D11、新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金通常以（）的方式投入。A.注冊(cè)資本B.資本公積C.公司現(xiàn)金D.增資擴(kuò)股【答案】A12、（）是指使產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)措施和管理活動(dòng)的措施。A.質(zhì)量管理B.質(zhì)量方針C.質(zhì)量控制D.質(zhì)量體系【答案】C13、下列屬于既有法人用于項(xiàng)目資本金的內(nèi)部資金來(lái)源的是（）。A.企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓B.國(guó)家預(yù)算內(nèi)投資C.企業(yè)增資擴(kuò)股D.優(yōu)先股【答案】A14、下列合同形式中，適用于工期較短（一般不超過(guò)1年）、對(duì)最終產(chǎn)品的要求又非常明確的建設(shè)項(xiàng)目的是（）。A.固定總價(jià)合同B.可調(diào)值總價(jià)合同C.固定工程量總價(jià)合同D.估算工程量單價(jià)合同【答案】A15、工程在正式施工前進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)屬于（）質(zhì)量檢驗(yàn)。A.預(yù)先B.交接C.設(shè)備確認(rèn)D.完工驗(yàn)收【答案】A16、為考查摸索工藝方法、工藝參數(shù)的可行性或材料的可加工性等而進(jìn)行的試驗(yàn)，指的是（）。A.分部試驗(yàn)B.分項(xiàng)試驗(yàn)C.工序試驗(yàn)D.工藝試驗(yàn)【答案】D17、以下不屬于驗(yàn)收時(shí)安裝單位應(yīng)提供的資料是（）。A.驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告和驗(yàn)收大綱B.焊接工藝評(píng)定報(bào)告及安裝工藝文件C.閘門和埋件安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄D.供應(yīng)構(gòu)件的單位信息【答案】D18、某技術(shù)方案的設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為8萬(wàn)件，單位產(chǎn)品銷售價(jià)格為100元/件，單位產(chǎn)品可變成本為20元/件，單位產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅金及附加為5元/件，按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)時(shí)，年利潤(rùn)為200萬(wàn)元，則該技術(shù)方案的盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)銷量為（）萬(wàn)件。A.5.33B.5.00C.4.21D.4.00【答案】A19、PPP模式下，（）負(fù)責(zé)融資、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)。A.政府部門B.金融機(jī)構(gòu)C.中標(biāo)單位D.特殊目的公司【答案】D20、下列選項(xiàng)中，不包含在材料預(yù)算價(jià)格中的是（）。A.采購(gòu)及保管費(fèi)B.運(yùn)雜費(fèi)C.運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)D.檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)【答案】D21、下列關(guān)于混凝土澆筑振搗說(shuō)法正確的是（）。A.混凝土澆筑可以用振搗代替平倉(cāng)B.振搗時(shí)間以混凝土粗骨料不再顯著下沉，開(kāi)始泛漿為準(zhǔn)，避免欠振、過(guò)振或漏振動(dòng)C.振搗棒只能垂直插入混凝土中D.澆筑過(guò)程中如果混凝土和易性差可在倉(cāng)面加水【答案】B22、下列費(fèi)用中，只屬于建設(shè)工程動(dòng)態(tài)投資的是（）A.基本預(yù)備費(fèi)B.建筑安裝工程費(fèi)C.建設(shè)期貸款利息D.設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)【答案】C23、下列選項(xiàng)不屬于項(xiàng)目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解.確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計(jì)劃編制并落實(shí)建設(shè)資金籌措計(jì)劃D.簽發(fā)開(kāi)工通知【答案】D24、發(fā)包人的（）是發(fā)包人對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)在時(shí)間上和空間上進(jìn)行全局安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的計(jì)劃。A.工程測(cè)算B.總體控制性進(jìn)度計(jì)劃C.工程概算D.目標(biāo)計(jì)劃【答案】B25、某公司員工請(qǐng)了8個(gè)月的病假，該期間發(fā)的工資應(yīng)歸屬于（）。A.基本工資B.輔助工資C.醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)D.職工福利費(fèi)【答案】D26、能客觀地反映承包人的費(fèi)用損失，為取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償提供可靠的依據(jù)，被國(guó)際工程界廣泛采用的索賠及算法是（）。A.總費(fèi)用法B.修正總費(fèi)用法C.實(shí)際費(fèi)用法D.修正實(shí)際費(fèi)用法【答案】C27、下列選項(xiàng)中，不屬于贏得值法評(píng)價(jià)指標(biāo)的是（）A.進(jìn)度偏差B.計(jì)劃工作預(yù)算投資C.投資績(jī)效指數(shù)D.進(jìn)度績(jī)效指數(shù)【答案】B28、不同深度的進(jìn)度計(jì)劃組成的計(jì)劃系統(tǒng)不包括（）。A.建設(shè)工程總施工進(jìn)度計(jì)劃B.建設(shè)工程子系統(tǒng)施工進(jìn)度計(jì)劃C.子系統(tǒng)的單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃D.單位工程施工總進(jìn)度計(jì)劃【答案】D29、承包人更換項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)事先征得發(fā)包人同意，并應(yīng)在更換（）天前通知發(fā)包人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.5B.14C.28D.30【答案】B30、工程施工過(guò)程中發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成5人死亡、直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)元，該事故屬于（）事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】C31、使用調(diào)價(jià)公式法時(shí)，在計(jì)算調(diào)整差額時(shí)得不到現(xiàn)行價(jià)格指數(shù)的，根據(jù)《水利水電工程標(biāo)準(zhǔn)文件》通用合同條款規(guī)定（）。A.使用平均價(jià)格指數(shù)計(jì)算，并在以后的付款中不再進(jìn)行調(diào)整B.參照類似工程價(jià)格指數(shù)計(jì)算，并在以后的付款中再按實(shí)際價(jià)格指數(shù)進(jìn)行調(diào)整C.可暫用上一次價(jià)格指數(shù)計(jì)算，并在以后的付款中再按實(shí)際價(jià)格指數(shù)進(jìn)行調(diào)整D.使用上一次價(jià)格指數(shù)計(jì)算，并在以后的付款中不再進(jìn)行調(diào)整【答案】C32、由建設(shè)單位造成（）情況發(fā)生時(shí)，承包單位不可以提出利潤(rùn)索賠。A.工程變更B.未能提供施工現(xiàn)場(chǎng)C.暫停施工D.文件有缺陷或技術(shù)性錯(cuò)誤【答案】C33、當(dāng)雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的計(jì)算工期大于合同工期時(shí)，滿足工期要求，可采用的調(diào)整方法是壓縮（）的工作的持續(xù)時(shí)間。A.持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)B.自由時(shí)差為0C.總時(shí)差最小D.時(shí)間間隔【答案】C34、工程工期延長(zhǎng)應(yīng)等于該工作作業(yè)時(shí)間的延長(zhǎng)減去其（）。A.工作自由時(shí)差B.工作總時(shí)差C.工作原計(jì)劃時(shí)長(zhǎng)D.工作工期【答案】B35、有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)定，不正確的是（）。A.承擔(dān)工程檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有水行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書B.國(guó)家規(guī)定需強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)市級(jí)以上計(jì)量行政部門認(rèn)定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或其授權(quán)設(shè)置的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定C.參與中間產(chǎn)品及混凝土（砂漿）試件質(zhì)量資料復(fù)核的人員應(yīng)具有工程師以上工程系列技術(shù)職稱，并從事過(guò)相關(guān)試驗(yàn)工作D.對(duì)涉及工程結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)實(shí)行見(jiàn)證取樣【答案】B36、在水利水電工程施工過(guò)程中有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷亡、健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞，在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置，是指的（）。A.施工重大危險(xiǎn)源B.施工重大控制點(diǎn)C.施工危險(xiǎn)源D.施工控制點(diǎn)【答案】C37、（）是指使產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)措施和管理活動(dòng)的措施。A.質(zhì)量管理B.質(zhì)量方針C.質(zhì)量控制D.質(zhì)量體系【答案】C38、GB/T28000/OHSAS職業(yè)健康安全管理體系的基本思想是（）。A.實(shí)現(xiàn)體系改進(jìn)自動(dòng)化B.產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用C.實(shí)現(xiàn)體系持續(xù)改進(jìn)D.促進(jìn)良好發(fā)展【答案】C39、根據(jù)《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》，水利工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督方式以（）為主。A.跟蹤B.巡視C.抽查D.旁站【答案】C40、最遲完成時(shí)間是指（）。A.在緊前工作的約束下，本工作有可能完成的最遲時(shí)刻B.在緊后工作的約束下，本工作有可能完成的最遲時(shí)刻C.在后續(xù)工作的約束下，本工作必須完成的最遲時(shí)刻D.在總工期的約束下，本工作必須完成的最遲時(shí)刻【答案】D41、下列各項(xiàng)中，不屬于施工場(chǎng)外供電工程的是（）。A.從現(xiàn)有電網(wǎng)向施工現(xiàn)場(chǎng)供電的高壓輸電線路B.高壓電網(wǎng)到施工主變壓器高壓側(cè)之間的高壓輸電線路C.由主變壓器高壓側(cè)至現(xiàn)場(chǎng)各施工點(diǎn)最后一級(jí)降壓變壓器低壓側(cè)之間的配電線路和變配電設(shè)施D.從最后一級(jí)降壓變壓器低壓側(cè)至施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)各用電點(diǎn)的施工設(shè)備和低壓配電線路【答案】D42、在危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的方法中，安全檢查表法適用于（）評(píng)價(jià)。A.決策期B.設(shè)計(jì)期C.施工期D.運(yùn)營(yíng)期【答案】C43、根據(jù)《水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定》，不能按期進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，經(jīng)竣工驗(yàn)收主持單位同意，可以適當(dāng)延長(zhǎng)期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)（）個(gè)月。A.2B.3C.5D.6【答案】D44、雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，以波形線表示工作的（）A.時(shí)距B.總時(shí)差C.虛工作D.自由時(shí)差【答案】D45、衡量資金時(shí)間價(jià)值的絕對(duì)尺度是（）。A.利息B.利潤(rùn)C(jī).收益D.現(xiàn)值【答案】A46、缺陷責(zé)任期（工程質(zhì)量保修期）滿后（）個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量保修責(zé)任終止證書。A.10B.15C.30D.45【答案】C47、（）是影響工程項(xiàng)目質(zhì)量的決定性環(huán)節(jié)。A.可行性研究階段B.設(shè)計(jì)階段C.施工階段D.竣工驗(yàn)收階段【答案】B48、由于（）的原因，導(dǎo)致工期拖延，從而增大了工程成本時(shí)，承包人有權(quán)申請(qǐng)工期延誤事件引起的派生費(fèi)用損失。A.不可抗力B.法律條文改變C.發(fā)包人方面D.季節(jié)性大雨【答案】C49、施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)滿足合同工期和（）的要求。A.總體規(guī)劃B.階段性目標(biāo)C.配套資源計(jì)劃D.施工方案【答案】B50、根據(jù)《水利水電土建工程施工合同條件》（GF—2000—0208），監(jiān)理人有權(quán)決定進(jìn)行重新檢驗(yàn)，如果重新檢驗(yàn)結(jié)果符合合同要求，則其檢驗(yàn)費(fèi)用及工期延誤等均由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.第三人【答案】A多選題（共20題）1、水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)按（）三級(jí)設(shè)置。A.總站B.分站C.中心站D.流域站E.站【答案】AC2、甲乙兩國(guó)協(xié)議將其海洋劃界爭(zhēng)端提交聯(lián)合國(guó)國(guó)際法院。國(guó)際法院就此案作出判決后，甲國(guó)拒不履行依該判決所承擔(dān)的義務(wù)。根據(jù)《國(guó)際法院規(guī)約》，下列做法哪一個(gè)是正確的？（）A.乙國(guó)可以申請(qǐng)國(guó)際法院指令甲國(guó)的國(guó)內(nèi)法院強(qiáng)制執(zhí)行該判決B.乙國(guó)可以申請(qǐng)由國(guó)際法院執(zhí)行庭對(duì)該判決強(qiáng)制執(zhí)行C.乙國(guó)可以向聯(lián)合國(guó)安理會(huì)提出申訴,請(qǐng)求由安理會(huì)作出建議或采取措施執(zhí)行該判決D.乙國(guó)可以向聯(lián)合國(guó)大會(huì)法律委員會(huì)提出申訴，執(zhí)行該判決【答案】C3、地下洞室開(kāi)挖的內(nèi)容包括（）。A.隧洞B.斜井C.豎井D.已建地下洞室的擴(kuò)大開(kāi)挖E.小跨度洞室【答案】ABCD4、編制竣工財(cái)務(wù)決算應(yīng)具備的條件包括（）。A.經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目任務(wù)書所確定的內(nèi)容已完成B.已完成全部工程投資C.建設(shè)資金全部到位D.竣工（完工）結(jié)算已完成E.涉及移民安置的事項(xiàng)已處理完畢【答案】ACD5、雙次抽樣檢驗(yàn)時(shí)，在檢驗(yàn)批量為N的一批產(chǎn)品中，隨機(jī)抽取n1件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，C1為第一次抽取樣本時(shí)的不合格判定數(shù)，C2為第二次抽取樣本時(shí)不合格的判定數(shù)。發(fā)現(xiàn)n1中的不合格數(shù)為d1，則（）A.d1≤C1，判定該批產(chǎn)品合格B.d1≤C1，判定該批產(chǎn)品不合格C.d1>C2，判定該批產(chǎn)品不合格D.d1>C2，判定該批產(chǎn)品合格E.C1＜d1＜C2，無(wú)法判斷【答案】AC6、按控制主體的不同，屬于建設(shè)工程質(zhì)量控制的有（）。A.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的質(zhì)量控制B.政府的工程質(zhì)量控制C.發(fā)包人的質(zhì)量控制D.監(jiān)理單位的質(zhì)量控制E.勘測(cè)設(shè)計(jì)單位的質(zhì)量控制【答案】BCD7、中國(guó)甲公司與日本乙公司訂立了一項(xiàng)貨物出口合同，價(jià)格術(shù)語(yǔ)為CFR，投保了平安險(xiǎn)，分兩只船裝運(yùn)，一起運(yùn)往日本福岡。由于航行過(guò)程中遇暴風(fēng)雨的襲擊,甲船的貨物因船身傾覆進(jìn)水而發(fā)生部分損失；而乙船則與另一艘船相撞,船上的貨物也發(fā)生了部分損失。對(duì)于上述損失，下列說(shuō)法正確的有哪些？（）A.本案應(yīng)由中國(guó)甲公司理投保B.保險(xiǎn)公司不應(yīng)對(duì)甲船因自然災(zāi)害造成的貨物的部分損失予以賠償C.保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)乙船因意外事故造成的貨物損失予以賠償D.保險(xiǎn)公司不應(yīng)對(duì)乙船的貨物損失賠償，因?yàn)樵谄桨搽U(xiǎn)下,貨物因意外事故造成的部分損失保險(xiǎn)公司是不賠的【答案】BC8、關(guān)于混凝土及砂漿材料單價(jià)，下列說(shuō)法中正確的有（）。A.指拌制每立方米混凝土、砂漿所需要的水泥、砂、石、水、摻和料及外加劑等各種材料的費(fèi)用之和B.不包括至攪拌樓進(jìn)料倉(cāng)止的材料場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸及操作損耗費(fèi)C.不包括拌制、運(yùn)輸、澆筑等工序的人工、材料和機(jī)械費(fèi)用D.不包含括攪拌損耗外的施工操作損耗及超填量E.商品混凝土的材料單價(jià)（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）按基價(jià)200元/m3計(jì)入工程單價(jià)參加取費(fèi)【答案】ACD9、下列各項(xiàng)中，將資金用于（），屬于間接投資。A.購(gòu)買股票B.購(gòu)買債券C.購(gòu)買廠房D.購(gòu)買期貨E.購(gòu)買設(shè)備【答案】ABD10、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備運(yùn)抵工地后，參與開(kāi)箱檢查和驗(yàn)收的單位有（）。A.監(jiān)理單位B.安裝單位C.運(yùn)輸單位D.項(xiàng)目法人E.設(shè)備廠代表【答案】ABD11、下列屬于隨機(jī)抽樣基本方法的有（）A.系統(tǒng)隨機(jī)抽樣B.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣C.分層隨機(jī)抽樣D.兩級(jí)隨機(jī)抽樣E.配額隨機(jī)抽樣【答案】ABCD12、—個(gè)合理的抽樣方案，應(yīng)該保證（）。A.所接收的產(chǎn)品100%是合格品B.對(duì)于不合格率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的批以高概率接收C.對(duì)于合格率比規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)差的批以高概率拒收D.對(duì)于不合格率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的批以低概率接收E.對(duì)于合格率比規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)差的批以低概率拒收【答案】BC13、工程質(zhì)量要求主要包括（）。A.工程合同B.現(xiàn)場(chǎng)簽證C.設(shè)計(jì)文件D.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)E.工程變更【答案】ACD14、依相關(guān)司法解釋，下列選項(xiàng)中屬于集中管轄的案件有哪幾項(xiàng)？()A.在中越邊境的中國(guó)公民李某與越南公民阮某的貿(mào)易合同糾紛B.中國(guó)甲公司與美國(guó)乙公司之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件C.申請(qǐng)撤銷、承認(rèn)與強(qiáng)制執(zhí)行國(guó)際仲裁裁決的案件或申請(qǐng)承認(rèn)和強(qiáng)制執(zhí)行外國(guó)法院民商事判決、裁定的案件D.中國(guó)甲公司與法國(guó)乙公司關(guān)于信用證的糾紛案件【答案】CD15、可行性研究的具體任務(wù)包括（）。A.項(xiàng)目建設(shè)的必要性研究B.技術(shù)路線可行性研究C.利潤(rùn)最大化研究D.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃研究E.社會(huì)價(jià)值研究【答案】ABD16、下列分析指標(biāo)屬于償債能力分析指標(biāo)的有（）。A.償債備付率B.總投資收益率C.投資回收期D.利息備付率E.凈年值【答案】AD17、以下關(guān)于驗(yàn)收主持單位的說(shuō)法，正確的有（）。A.水利部負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)審批的地方項(xiàng)目，以中央投資為主的，