簡單企業(yè)裝修承包合同合同雙方本合同由以下雙方簽訂：委托方：_________________(以下簡稱甲方)承包方：_________________(以下簡稱乙方)裝修范圍及標準甲方委托乙方進行企業(yè)辦公室的裝修工程，包括但不限于以下內(nèi)容：地面鋪設：選用規(guī)格為600mm*600mm的瓷磚，規(guī)格和花色由甲乙雙方商定，地磚鋪貼必須符合國家標準；墻面涂刷：選用環(huán)保型的水漆進行刷涂，涂刷色彩和質量要符合甲方要求，以及國家標準；燈具及插座安裝：根據(jù)甲方提供的設計方案進行安裝、布線；空調、熱水器安裝：選用節(jié)能型空調和熱水器，按照設計方案和國家標準進行安裝；衛(wèi)生間裝修：選用防水、耐磨、易清潔材料進行裝修，馬桶、洗手盆、淋浴房等器具品牌、樣式、安裝位置按照設計方案和甲方要求執(zhí)行。以上裝修范圍及標準由甲方與乙方在合同簽訂前達成一致，并書面確認。施工時間乙方將按照雙方商定的施工時間表進行施工。具體時間表如下：日期工程內(nèi)容第一周地面鋪設、墻面涂刷第二周燈具及插座安裝第三周空調、熱水器安裝第四周衛(wèi)生間裝修、驗收最后兩天清理、整理總預計工期：4周若施工期間因乙方原因出現(xiàn)延誤情況，乙方應當承擔由此引發(fā)的工期延誤和額外的費用。預算及付款方式本工程總預算為_______________元，甲方應在簽訂合同時向乙方支付工程款的________%（________元）。后續(xù)付款方式分成如下幾部分：工程進度款：施工過程中，乙方應按工程進度向甲方提交驗收，并收取相應的進度款；工程竣工結算款：工程驗收合格后，乙方應提交工程結算清單，并收取相應的竣工結算款。變更及索賠在工程施工過程中，若因計劃、施工方案等需要進行變更，雙方應當協(xié)商一致并簽訂變更合同。未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方均不得單方面進行變更。若發(fā)生施工過程中的交通事故、人身傷害等因乙方原因引起的索賠，乙方應當承擔相應的責任，甲方根據(jù)雙方協(xié)商一致的方式進行索賠。保修期自工程竣工驗收之日起，保修期為_______________個月。在保修期內(nèi)，若因材料、設備及施工質量等問題引起的維修，乙方應進行免費維修。保修期內(nèi)，因甲方人為因素產(chǎn)生的維修，乙方應向甲方收取相應的費用。解決糾紛的方式雙方在履行合同時應當本著誠實、公平的原則進行合作。若出現(xiàn)雙方不能解決的糾紛，雙方應當協(xié)商解決。若協(xié)商無效，雙方可以選擇向有關法院起訴進行解決。在起訴過程中，雙方應本著公正、公平的原則，接受司法機關的判決。合同生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，可以協(xié)商一致進行變更補充，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同附件設計方案：_____________________（附件一）工程結算清單：__________________（附件二）合同各方簽字甲方（蓋章）：____________________