2022-2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同綜合練習試卷A卷附答案

單選題（共200題）1、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務C.受托人在處理委托事務中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D2、由于設計人員錯誤造成設備質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B(yǎng).重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A3、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業(yè)主B.評標委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A4、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C5、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B6、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C7、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C8、某建筑設計院超越資質(zhì)等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D9、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C10、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D11、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D12、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A13、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A14、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D15、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A16、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D17、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實施工程【答案】B18、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現(xiàn)場D.確定招標人前【答案】C19、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B20、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B21、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A23、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A24、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C25、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B26、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A27、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C28、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B29、建設單位因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C30、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B31、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協(xié)商適用違約金或定金【答案】B32、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C33、下列關(guān)于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B34、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構(gòu)C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D35、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B36、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D37、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協(xié)商適用違約金或定金【答案】B38、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B39、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結(jié)果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A40、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B41、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B42、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D43、下列關(guān)于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A44、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構(gòu)成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化【答案】A45、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C46、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B47、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C48、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A49、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內(nèi)容B.設備工程C.監(jiān)理合同D.設備合同【答案】D50、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D51、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C52、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C53、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C54、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標函的28B.承包商收到中標函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標保證的14【答案】B55、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A56、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同【答案】D57、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設用地使用權(quán)是建設用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權(quán)，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B58、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B59、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D60、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B61、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C62、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產(chǎn)設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A63、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔風險，業(yè)主承擔費用B.工程合格，業(yè)主承擔風險和費用C.工程不合格，業(yè)主承擔風險，承包商承擔費用D.無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔【答案】D64、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內(nèi)B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發(fā)出之前【答案】C65、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構(gòu)C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D66、根據(jù)《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B67、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B68、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C69、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C70、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D71、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B72、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務內(nèi)容不應包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個安裝調(diào)試過程應在供貨方現(xiàn)場人員指導下進行【答案】A73、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C74、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構(gòu)D.人民法院【答案】B75、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B76、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現(xiàn)場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D77、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執(zhí)行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當?shù)厥袌鰞r格【答案】B78、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D79、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設備不能在現(xiàn)場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設備移出現(xiàn)場修復。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A80、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C81、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B82、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應當在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。A.安全設施B.安全警示標志C.安全疏散標志D.安全報警裝置【答案】B83、下列關(guān)于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C84、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D85、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C86、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D87、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C88、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B89、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D90、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C91、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C92、承包商將運達現(xiàn)場的承包商的主要設備移出現(xiàn)場時，應經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經(jīng)理【答案】B93、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C94、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權(quán)利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A95、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。A.竣工時間及相關(guān)費用B.相關(guān)費用并加合理利潤C.竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關(guān)費用【答案】B96、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C97、在設備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D98、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B99、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B100、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D101、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現(xiàn)場的安全和預防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A102、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D103、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A104、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A105、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A106、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A107、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C108、在設備采購合同中，設備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設備所有權(quán)憑證D.交付設備【答案】D109、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B110、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C111、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B112、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A113、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B114、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿115、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B116、債務人將合同的部分義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，應當()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準D.通知債權(quán)人并在合同管理機關(guān)備案【答案】B117、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A118、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A119、在因缺陷產(chǎn)品導致人身損害的產(chǎn)品責任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B120、下列關(guān)于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】D121、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B122、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B123、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內(nèi)，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A124、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A125、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A126、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C127、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A128、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧勒蘸贤s定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B129、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C130、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C131、承包商將運達現(xiàn)場的承包商的主要設備移出現(xiàn)場時，應經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經(jīng)理【答案】B132、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責任的訴訟時效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應承擔產(chǎn)品責任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C133、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A134、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C135、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B136、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A137、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B138、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C139、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A140、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D.建設行政主管部門【答案】C141、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A142、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A143、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D144、恢復地表是承包商的合同義務之一，下列關(guān)于地表恢復的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C145、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A146、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C147、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C148、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D149、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D150、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A151、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B152、下列關(guān)于設備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式【答案】A153、下列關(guān)于權(quán)利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務【答案】A154、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C155、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應由()承擔違約責任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C156、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構(gòu)【答案】C157、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A158、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A159、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A160、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D161、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務C.受托人在處理委托事務中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D162、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A163、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D164、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月【答案】C165、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設備時承運部門簽發(fā)設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A166、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D167、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構(gòu)D.人民法院【答案】B168、設備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃【答案】B169、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B170、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼炍茨茉谌毕萃ㄖ?或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B171、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關(guān)于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B172、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A173、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C174、承包商應按照()，為業(yè)主人員提供必要的設施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A175、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應對業(yè)主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關(guān)方應在缺陷通知期內(nèi)完成培訓工作【答案】C176、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關(guān)系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】C177、某建設工程施工總承包單位經(jīng)建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D178、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A179、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B180、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況【答案】C181、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用B.承包商應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用D.責任方應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔【答案】B182、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D183、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B184、設備采購評標結(jié)束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內(nèi)容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標候選人【答案】A185、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C186、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C187、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經(jīng)濟責任D.締約過失責任【答案】D188、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D189、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B190、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標合同金額【答案】D191、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A192、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C193、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D194、下列關(guān)于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B195、合同履行是指合同當事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B196、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D197、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D198、保險合同是()約定保險權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人【答案】C199、躍興工程公司與建設單位簽訂了工程施工承包合同，建設單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設單位委托具有相應資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測【答案】B200、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B多選題（共100題）1、下列有關(guān)仲裁的表述，正確的有()。A.是否選擇仲裁方式解決爭議實行當事人自愿B.仲裁應當公開進行C.仲裁機構(gòu)與地方政府有隸屬關(guān)系D.當事人對仲裁的裁決不服，可向人民法院提起訴訟E.一方當事人不履行仲裁裁決時，另一方當事人可以依法向人民法院申請執(zhí)行【答案】A2、保留金的退還通常分兩次，退還前一半保留金的條件是()。A.工程通過竣工驗收B.已經(jīng)簽發(fā)工程接收證書C.業(yè)主已經(jīng)接管工程D.承包商已完成缺陷修補工作E.已經(jīng)簽發(fā)履約證書【答案】AB3、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經(jīng)法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A4、相對其他合同計價方式而言，固定單價合同的優(yōu)點有()。A.編制工程量清單不需要花費一定的物質(zhì)成本和時間成本B.承包商所做的每項工作都能在合同價格中得到體現(xiàn)，承包商能夠根據(jù)工程量估算自己的工作范圍并據(jù)此制訂適當?shù)膶嵤┯媱滳.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的財務支出將是固定的D.填入單價的工程量清單有利于業(yè)主通過匯總價評判投標人的報價優(yōu)劣情況E.在一定程度上可激勵承包商降低成本，以提高單位直接成本的效益【答案】BCD5、承包商以“業(yè)主實質(zhì)上未能履行合同義務”為由提出終止合同的通知生效后，業(yè)主的義務和責任有()。A.應迅速將履約保證退還給承包商B.應按照合同規(guī)定，向承包商支付其應得的款項C.應盡快確定已經(jīng)完成的工程、貨物和承包商文件的價值D.應支付此類終止所導致的承包商的利潤損失和其他損失E.退還全部保留金【答案】ABD6、下列關(guān)于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計算C.在簽發(fā)接收證書時尚未完成的工作，承包商應在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因?qū)е陆桓渡a(chǎn)設備延誤，承包商不再承擔任何修復缺陷的義務【答案】ABC7、下列專項施工方案中，施工單位應當組織專家進行論證、審查的有()。A.起重吊裝工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.腳手架工程【答案】BC8、保險合同中投保人的主要義務有()。A.交付保險費的義務B.如實告知義務C.降低保費的義務D.危險增加通知義務E.保險事故通知義務【答案】ABD9、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于履約證書的敘述，正確的有()。A.履約證書是對全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認B.履約證書確認了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務時工程的價值C.履約證書的簽發(fā)，無須承包商提出申請D.履約證書可證實承包商的義務已經(jīng)完成，但合同應被認為仍然有效E.履約證書可證實承包商的義務已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD10、設備工程合同正式簽字前，當事人雙方的代表或其助手要復核準備簽字的正式文本。雙方應審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責、權(quán)、利的對等性D.合同語言文字的準確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD11、設備采購合同主要條款包括()。A.結(jié)算方式及期限B.違約責任C.貸款、融資方式D.合同的供貨范圍E.擔保措施【答案】ABD12、根據(jù)《招標投標法實施條例》，下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。A.不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制B.不同投標人的投標文件相互混裝C.不同投標人的投標保證金從同一單位的賬戶轉(zhuǎn)出D.同一集團的組織成員按集團要求協(xié)同投標E.不同投標人相互租借資質(zhì)證書投標【答案】ABC13、下列關(guān)于FIDIC新黃皮書對預付款扣減方式規(guī)定的說法，正確的有()。A.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的10%時開始扣還預付款B.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的20%時開始扣還預付款C.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的10%D.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的25%E.按照預付款的貨幣和比例計算【答案】AD14、根據(jù)《民法通則》，法人應具備的基本條件有()。A.依法成立B.設立分支機構(gòu)C.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費D.能夠獨立承擔民事責任E.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所【答案】ACD15、除撤銷生產(chǎn)許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機關(guān)應當撤銷生產(chǎn)許可。A.因不可抗力導致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產(chǎn)許可的C.超過法定職權(quán)作出準予生產(chǎn)許可決定的D.違反法定程序作出準予生產(chǎn)許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準予生產(chǎn)許可的【答案】BCD16、按照勞動保護的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動B.特種作業(yè)勞動C.礦山井下勞動D.國家規(guī)定的第四級體力勞動E.國家規(guī)定的第三級體力勞動【答案】CD17、設備工程合同談判可能涉及的主要內(nèi)容有()。A.關(guān)于設備工程合同的標的確認B.關(guān)于技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范和標準C.關(guān)于價格調(diào)整D.關(guān)于爭端的解決E.關(guān)于設備監(jiān)理工程師的取費【答案】ABCD18、處理下列事項時，工程師不能將要求其作決定的權(quán)力委托給助手行使的有()。A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯誤B.業(yè)主向承包商提出索賠C.對單位工程進行竣工試驗D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進入現(xiàn)場【答案】ABD19、結(jié)清證明的生效條件有()。A.承包商已經(jīng)完成全部合同義務B.工程師已經(jīng)確認最終的結(jié)算金額C.收到業(yè)主退還的履約保證D.業(yè)主已經(jīng)支付最終付款證書中指明的應付金額E.工程師簽發(fā)了最終付款證書【答案】CD20、民法調(diào)整的財產(chǎn)關(guān)系主要包括()。A.財產(chǎn)權(quán)益關(guān)系B.財產(chǎn)支配關(guān)系C.財產(chǎn)流轉(zhuǎn)關(guān)系D.財產(chǎn)繼承關(guān)系E.財產(chǎn)救濟關(guān)系【答案】BC21、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，銷售者售出的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求并給購買產(chǎn)品的消費者造成損失的，銷售者應當負責()。A.修理B.更換C.重作D.退貨E.賠償損失【答案】ABD22、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應向業(yè)主發(fā)出最終付款證書。A.最終報表草案B.最終報表C.竣工結(jié)算報表D.設備維修和操作手冊E.結(jié)清證明【答案】B23、依據(jù)工作的性質(zhì)不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD24、招標文件的作用表現(xiàn)在()。A.是廣泛吸引投標人參與競爭的文件B.是一種有限競爭的招標方式C.是投標人準備投標文件和參加投標的依據(jù)D.是招標投標活動當事人的行為準則和評標的重要依據(jù)E.是招標人和投標人訂立合同的基礎(chǔ)【答案】CD25、承包商在將材料用于工程之前，應按合同約定將材料樣品提交工程師。該材料樣品上應標明()。A.材料原產(chǎn)地B.可替代材料C.材料承運人信息D.材料取樣人信息E.工程中的具體用途【答案】A26、承包商的人員實施()行為的，工程師有權(quán)要求承包商撤換相應人員。A.質(zhì)量檢驗員工作不認真，玩忽職守B.作業(yè)人員堅持冒險作業(yè)C.現(xiàn)場管理人員指揮作業(yè)人員裝運臨時工程D.作業(yè)組長要求作業(yè)人員帶傷帶病堅持工作E.捕殺當?shù)匾吧Ｗo動物【答案】ABD27、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，承包商實施工程期間，遭遇不可預見的物質(zhì)條件時，有權(quán)索賠工期和費用。該物質(zhì)條件包括()。A.現(xiàn)場地質(zhì)條件B.現(xiàn)場人為的物質(zhì)障礙C.現(xiàn)場污染物D.現(xiàn)場水文條件E.現(xiàn)場氣候條件【答案】ABCD28、在設備運輸合同中，屬于承運人權(quán)利的有()。A.留置運輸?shù)呢浳顱.貨物的提存權(quán)C.接受托運人運送貨物的要求D.處置無人認領(lǐng)的貨物E.有權(quán)派人押運貨物【答案】ABD29、甲公司與乙公司因設備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據(jù)使用的有()。A.設備工程合同B.監(jiān)理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規(guī)和工程驗收規(guī)范【答案】ABD30、下列專項施工方案中，施工單位應當組織專家進行論證、審查的有()。A.起重吊裝工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.腳手架工程【答案】BC31、設計人對所承擔設計任務的設備工程，應依照合同規(guī)定配合安裝調(diào)試或者進行安裝前技術(shù)交底，解決裝配中的有關(guān)()問題。A.裝配人員的配備B.設計C.設計變更D.其他協(xié)助E.修改預算【答案】BC32、設備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權(quán)請求解除該設備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務的B.采用不合格的材料進行施工的C.將承包的設備工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的D.已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的E.不能在合同約定的期限內(nèi)完工的【答案】ACD33、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，雇主應承擔由于戰(zhàn)爭而導致的()損失或損壞的風險。A.工程B.貨物C.承包商文件D.工程師文件E.承包商設備【答案】ABC34、民事法律關(guān)系的客體包括()。A.物B.行為C.智力成果D.權(quán)利E.義務【答案】ABC35、下列關(guān)于定金的說法，正確的有()。A.定金應當以書面形式約定B.定金數(shù)額不得超過主合同標的額的20%C.定金合同從實際交付定金之日起生效D.定金合同必須公證E.收受定金的一方不履行約定債務的，應當雙倍返定金【答案】ABC36、建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應具備()條件。A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業(yè)人員每兩年進行一次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費【答案】AB37、下列運達現(xiàn)場后的財產(chǎn)，其所有權(quán)歸屬業(yè)主的有()。A.生產(chǎn)設備B.臨時工程C.材料D.承包商設備E.分包商設備【答案】AC38、根據(jù)《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人可申請邀請招標的有()。A.項目技術(shù)復雜或有特殊要求，只有少量潛在投標人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大E.施工企業(yè)自建自用的工程【答案】ACD39、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人應當拒收投標文件的有()。A.投標文件逾期送達B.投標文件未送達指定地點C.投標文件未按招標文件要求密封D.投標文件未按規(guī)定編制E.投標人以低于成本的報價競標【答案】ABC40、按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權(quán)代理的表現(xiàn)形式有()。A.無代理權(quán)人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權(quán)限內(nèi)以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權(quán)限實施代理的行為D.代理人代理權(quán)終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】ACD41、《安全生產(chǎn)法》中“三同時”制度是指()。A.同時安全培訓B.同時資金投入C.同時設計D.同時施工E.同時投入生產(chǎn)和使用【答案】CD42、依據(jù)《合同法》，法定解除合同的條件有()。A.合同履行過程中發(fā)生不可抗力B.合同履行期限屆滿之前當事人一方明確表示不履行C.當事人一方遲延履行主要債務D.當事人一方違約行為致使合同目的不能實現(xiàn)E.合同履行期限屆滿之前，當事人的行為表明不履行主要債務【答案】BD43、設計人對所承擔設計任務的設備工程，應依照合同規(guī)定配合安裝調(diào)試或者進行安裝前技術(shù)交底，解決裝配中的有關(guān)()問題。A.裝配人員的配備B.設計C.設計變更D.其他協(xié)助E.修改預算【答案】BC44、項目開標后發(fā)現(xiàn)投標文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標的情況包括()。A.沒有按照招標文件要求提供投標擔保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標文件要求E.貨物檢驗標準低于招標文件要求【答案】BCD45、下列選項中()屬于委托代理終止的原因。A.代理期限屆滿B.被代理人取得民事行為能力C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.代理事務完成【答案】ACD46、設備監(jiān)理工程師預防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認真審核索賠報告C.反駁承包商的索賠D.加強監(jiān)督管理E.提供全面服務【答案】AD47、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產(chǎn)停業(yè)E.消除危險【答案】AD48、因不可抗力終止合同時，工程師簽發(fā)的支付證書中應包括()。A.已經(jīng)完成的任何工作的價值B.承包商為完成工程而招致的任何合理開支C.承包商將臨時工程或施工設備運回原駐地的費用D.合同終止時承包商人員遣返回原駐地的費用E.合同終止所導致的承包商的利潤損失【答案】ABCD49、設備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時，如果承包商未按設備監(jiān)理師的指示及時進行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終