整修堰塘工程承攬合同_第1頁
整修堰塘工程承攬合同_第2頁
整修堰塘工程承攬合同_第3頁
整修堰塘工程承攬合同_第4頁
全文預覽已結束

付費下載

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

整修堰塘工程承攬合同1.合同基本情況本承包合同由甲方（以下簡稱“藍村村民委員會”）和乙方（以下簡稱“承包公司”）簽訂，并于合同簽署之日起生效。合同內容如下：1.1甲方基本情況藍村村民委員會是一個注冊的社會組織，其注冊地址為四川省成都市龍泉驛區(qū)龍港鎮(zhèn)藍村6組。1.2乙方基本情況承包公司是依據(jù)中華人民共和國公司法成立的有限責任公司，其注冊地址為四川省成都市青羊區(qū)府南街486號。1.3合同標的物本合同涉及整修藍村村莊的堰塘工程，主要包括對堰塘進行拓寬、加固和加高等整修工作。2.工程內容2.1工程范圍本工程的整修對象是藍村村莊的堰塘，總面積約為250平方米。具體工程范圍包括：堰塘拓寬：將原有的堰塘邊界向兩側擴展3米，以增加堰塘蓄水量。堰塘加固：對堰塘周圍的防護堤進行加固，防止山洪和暴雨等災害。堰塘加高：將原有的堰塘高度增加0.5米，以進一步增加堰塘蓄水量。2.2工程進度本工程計劃工期為60天，在合同簽署之日起計算。2.3工程質量標準工程應符合國家相關標準和規(guī)定。工程應按照相關設計圖紙和施工方案進行實施。工程應達到以下質量標準：拓寬工程未出現(xiàn)裂縫、松動等現(xiàn)象。加固工程達到防洪、防護的要求。加高工程未出現(xiàn)塌陷等現(xiàn)象。3.合同價款3.1總價款本工程總價款為人民幣30萬元整。3.2付款方式甲方應在乙方完成工程驗收后7日內，向乙方付款25萬元。甲方應在乙方完成工程驗收后30日內，向乙方付款5萬元。3.3索賠和賠償若因甲方原因導致工程延誤，乙方有權向甲方提出索賠要求，并有權中止工程。若因乙方原因導致停工或工程質量不達標，甲方有權向乙方提出賠償要求。4.合同履行方式4.1工程管理乙方應安排專業(yè)人員負責工程施工和管理，并根據(jù)工程進度調整工作計劃。4.2工程監(jiān)理甲方應聘請專業(yè)監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，并對乙方的工程實施情況進行監(jiān)督和檢驗。4.3竣工驗收在工程完工并符合設計要求的前提下，甲方應負責對工程進行驗收，并在驗收合格后向乙方付款。5.合同違約和解決5.1違約責任甲方如未按時付款或者未按照約定的支付方式進行付款，將承擔逾期付款的利息和違約金等。乙方如未按照約定的工程質量標準進行施工，將承擔工程質量不達標所造成的后果。5.2解決爭議合同當事人在履行合同過程中發(fā)生爭議，應當通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，合同雙方可提交藍村村委會所在地人民法院訴訟解決。6.合同生效與期限本合同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論