包工包料施工合同(匯編14篇)

包工包料施工合同篇1

發(fā)包方（簡稱甲方）：

承包方（簡稱乙方）：

依據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成協(xié)議如下：

一、工程范圍

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內(nèi)容：

4、承包方式：

二、工期要求：

1、自年月日，從開工之日，樓房具備作業(yè)面后開工個月交工。

2、承包人應(yīng)按甲方設(shè)計的要求進展施工進度安排，必需無條件聽從治理，不得以任何理由拖延工期，若因各種緣由引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。

3、承包人必需有實行足夠的措施保證按時、按質(zhì)、按量完成承包內(nèi)容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負(fù)。（注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度制止施工，工期可順延。）

三、施工質(zhì)量要求：

四、工程驗收：

此工程經(jīng)甲方驗收合格即視為合格。

五、合同價款與支付方式：

合同單價：/㎡，施工面積約㎡。合同總價款：工程招待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。

六、其他商定：由于任何一方的緣由導(dǎo)致施工不能進展或不能順當(dāng)進展，人為不行抗力除外，責(zé)任一方應(yīng)賠償對方相應(yīng)損失。

七、爭議的處理：執(zhí)行本合同中發(fā)生的問題，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至工程所在地法院。

八、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

甲方：

乙方：

承包形式：

1、乙方負(fù)責(zé)承包1#-3#多層住宅樓圖紙中所設(shè)計和標(biāo)注內(nèi)外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

2、乙方進場甲方供應(yīng)住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）

3、甲方供應(yīng)攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己修理）設(shè)備工具。

承包價格：

1#-3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。

承包內(nèi)容：

乙方負(fù)責(zé)1#-3#多層住宅樓圖紙所設(shè)計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及全部保溫部位等。

質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。

本工程設(shè)計為中級抹灰，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，詳細(xì)要求是：

1、垟面垂直度允許偏差±3mm，平坦度±2mm陰陽角方正±2mm.

2、垟面觀感平坦、光滑、顏色全都，無空鼓、無明顯接槎，并負(fù)責(zé)室內(nèi)頂板凹凸，誤差較大的抹灰襯補。

3、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚全都，并做好泛水。

4、粉刷油柒工程外表要光滑、平坦、顏色全都，無流墜、脫皮斑銹等現(xiàn)象，并且做好成品愛護。

5、以上要求如達(dá)不到合格要求造成返工和材料鋪張要給于經(jīng)濟懲罰。

竣工時間：

乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且到達(dá)驗收標(biāo)準(zhǔn)，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）

付款方式：

1、甲方按乙方所完工程量的%付給乙方工程進度款（必需閱歷收合格）

2、其它款項在乙方所承包的工程工程全部完成和竣工驗收后，三月之內(nèi)付清。

工具設(shè)備的保養(yǎng)使用及材料節(jié)?。?/p>

1、乙方應(yīng)對工地的”設(shè)備、工具必需合理使用和安全使用。

2、乙方應(yīng)對工地的設(shè)備和工具要定期保養(yǎng)和修理。

3、乙方施工要留意材料節(jié)省，合理配料，當(dāng)天的料當(dāng)天用完。

4、落地灰漿隨清隨用，嚴(yán)禁將落地灰當(dāng)作垃圾外和填埋如發(fā)覺一次罰款200元。

5、乙方應(yīng)做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理潔凈。

文明施工，安全生產(chǎn)：

1、乙方進場必需嚴(yán)格根據(jù)工地的安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程施工。

2、正確和安全使用工地的一切電器設(shè)備及臨電，必需戴安全帽。

3、工人上班不準(zhǔn)穿拖鞋、光膀子、不準(zhǔn)隨地大小便。

4、工人要做到文明施工，不準(zhǔn)說粗話、臟話，嚴(yán)禁打架斗毆，如發(fā)覺一次罰500元。

5、工人上班要嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，如發(fā)生一切傷亡事故，其全部經(jīng)濟費用和損失由乙方自負(fù)。

本協(xié)議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

年月日年月日

包工包料施工合同篇2

甲方：_________________身份證號：_________________電話：_________________

乙方：_________________身份證號：_________________電話：_________________

甲方將位于西峽縣回車鎮(zhèn)老廟崗村陳溝組的自住用房的建立工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：_________________

一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負(fù)責(zé)出工建立并自行解決建立施工所需的全部設(shè)備、建房所用的.全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應(yīng)留意施工安全，全全程對施工安全負(fù)完全責(zé)任任,因施工設(shè)備的緣由和乙乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任任。由于乙方對施工工地管治理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產(chǎn)損害的的，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任任。

二、施工要求

1、乙方需嚴(yán)格根據(jù)施工圖紙紙完成施工任務(wù)，不得隨便意更改，如需更改，需征得得甲方同意。

2、乙方自自本合同簽訂后開頭施工，，月天)，即自按期交房房。

3、乙方在施工過程程中所需材料必需使用紅磚磚、國標(biāo)鋼材、中聯(lián)水泥。

三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準(zhǔn)。

1、地地基挖好后甲方支付乙方首首批款2萬元。包工包料料建房施工合同書甲方：_________________：_________________身份證號：_________________電話：_________________乙方：_________________身份證號：_________________電電話：_________________甲方將位于西峽縣縣回車鎮(zhèn)老廟崗村陳溝組的的自住用房的建立工程經(jīng)雙雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙雙方協(xié)商同意，就該建房工工程的施工承包事宜達(dá)成如如下協(xié)議：_________________

一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負(fù)責(zé)出工建建立并自行解決建立施工所所需的全部設(shè)備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應(yīng)留意施工安安全，全程對施工安全負(fù)完完全責(zé)任,因施工設(shè)備的原緣由和乙方人員操作失誤導(dǎo)導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負(fù)完完全責(zé)任。由于乙方對施工工工地治理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產(chǎn)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負(fù)全全部責(zé)任。

二、施工要求求

1、乙方需嚴(yán)格根據(jù)施施工圖紙完成施工任務(wù)，不不得隨便更改，如需更改，需征得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂后開頭始施工，月天)，即自按按期交房。

3、乙方在施施工過程中所需材料必需使使用紅磚、國標(biāo)鋼材、中聯(lián)聯(lián)水泥。

三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準(zhǔn)。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。

甲方：____________________

乙方：____________________

_____年_____月_____日

包工包料施工合同篇3

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的根底上，結(jié)合工程的實際狀況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商全都達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程

2、工程裝修面積：

3、工程承包：實行乙方包工包料的方式。

4、工程期限：

依據(jù)雙方協(xié)商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發(fā)生不行預(yù)見或不行抗力時，工期順延。

5、合同價款：

本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。

二、甲方工作

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。

2、參加工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)視，參與工程材料驗收、隱藏工程驗收及竣工驗收。

三、乙方工作

1、施工中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作標(biāo)準(zhǔn)、防火規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完本錢合同工程。

2、施工人員應(yīng)文明施工，制止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求掉換，承包人不得拖延。

3、乙方必需保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)準(zhǔn)時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方應(yīng)馬上予以改正，在未到達(dá)甲方的整改要求前，甲方有權(quán)拒付人工費。

4、乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀(jì)，一旦發(fā)生問題，后果自負(fù)。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的全部民事、刑事責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。

四、工期延誤

1、對因以下緣由造成竣工的.日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可順延：工程量變化;不行抗力;甲方同意工期順延的其他狀況。

2、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方緣由造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務(wù)費，按每天人工計算。

3、因乙方緣由造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。

五、工程驗收和保修

1、在施工過程中分以下階段對工程質(zhì)量進展聯(lián)合驗收：

(1)材料驗收;

(2)隱藏工程驗收;

(3)竣工驗收。

2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。

3、雙方進展竣工驗收前，乙方負(fù)責(zé)愛護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內(nèi)如發(fā)覺有嚴(yán)峻變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)更換責(zé)任。

六、工程款支付方式：

工程總價款為：元，大寫：元。

全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預(yù)留總價工程款的%作為質(zhì)量的質(zhì)保金，竣工驗收后滿一年無質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金全部付清，質(zhì)量保證金不計利息。

七、違約責(zé)任

1、一方當(dāng)事人未按商定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受處處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)。

2、一方當(dāng)事人無法連續(xù)履行合同的，應(yīng)準(zhǔn)時通知另一方，并由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)因合同解除而造成的損失。

八、爭議解決方式

本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

九、勞動力治理

1、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

2、乙方應(yīng)辦理工地出入證件并支付相關(guān)費用。

3、未經(jīng)甲方同意，任何狀況下乙方不得停工或怠工。

十、施工機具

1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行擔(dān)當(dāng)工具修理費。

2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方擔(dān)當(dāng)。

十一、其他商定事項

1、工程中非甲乙雙方確認(rèn)而增加的工程，不增加工程款。

2、施工期間甲方認(rèn)為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品行等緣由，不能勝任本項裝飾工作時，有權(quán)要求乙方更換施工人員。

3、保修期間甲方通知施工方需要修理的，施工方必需在24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，假如由于乙方施工或供應(yīng)的材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修，在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的全部費用均由乙方擔(dān)當(dāng)。如在保修期內(nèi)，因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃?xì)獾任＜叭松戆踩蚱渌敭a(chǎn)安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的全部合理費用。保修期內(nèi)如發(fā)覺有嚴(yán)峻變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)更換責(zé)任。

十二、則附

1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。

2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

3、雙方可以書面形式對本合同進展變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任的，仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。

4、因不行歸責(zé)與雙方的緣由影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公正原則協(xié)商解決。

5、合同履行完畢后自動終止。

十三、附加條款

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同篇4

甲方：

乙方：

一、承包形式：

1、乙方負(fù)責(zé)承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設(shè)計和標(biāo)注內(nèi)外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

2、乙方進場甲方供應(yīng)住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）。

3、甲方供應(yīng)攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己修理）設(shè)備工具。

二、承包價格：

1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/m2價格（建筑面積）承包給乙方。

三、承包內(nèi)容：

乙方負(fù)責(zé)1#—3#多層住宅樓圖紙所設(shè)計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及全部保溫部位等。

四、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。

本工程設(shè)計為中級抹灰，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，詳細(xì)要求是：

1、垟面垂直度允許偏差±3mm，平坦度±2mm陰陽角方正±2mm。

2、垟面觀感平坦、光滑、顏色全都，無空鼓、無明顯接槎，并負(fù)責(zé)室內(nèi)頂板凹凸，誤差較大的抹灰襯補。

3、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚全都，并做好泛水。

4、粉刷油柒工程外表要光滑、平坦、顏色全都，無流墜、脫皮斑銹等現(xiàn)象，并且做好成品愛護。

5、以上要求如達(dá)不到合格要求造成返工和材料鋪張要給于經(jīng)濟懲罰。

五、竣工時間：

乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且到達(dá)驗收標(biāo)準(zhǔn)，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）

六、付款方式：

1、甲方按乙方所完工程量的%付給乙方工程進度款（必需閱歷收合格）。

2、其它款項在乙方所承包的工程工程全部完成和竣工驗收后，三月之內(nèi)付清。

七、工具設(shè)備的”保養(yǎng)使用及材料節(jié)省：

1、乙方應(yīng)對工地的設(shè)備、工具必需合理使用和安全使用。

2、乙方應(yīng)對工地的設(shè)備和工具要定期保養(yǎng)和修理。

3、乙方施工要留意材料節(jié)省，合理配料，當(dāng)天的料當(dāng)天用完。

4、落地灰漿隨清隨用，嚴(yán)禁將落地灰當(dāng)作垃圾外和填埋如發(fā)覺一次罰款200元。

5、乙方應(yīng)做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理潔凈。

八、文明施工，安全生產(chǎn)：

1、乙方進場必需嚴(yán)格根據(jù)工地的安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程施工。

2、正確和安全使用工地的一切電器設(shè)備及臨電，必需戴安全帽。

3、工人上班不準(zhǔn)穿拖鞋、光膀子、不準(zhǔn)隨地大小便。

4、工人要做到文明施工，不準(zhǔn)說粗話、臟話，嚴(yán)禁打架斗毆，如發(fā)覺一次罰500元。

5、工人上班要嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，如發(fā)生一切傷亡事故，其全部經(jīng)濟費用和損失由乙方自負(fù)。

本協(xié)議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_______________乙方：________________

__________年_____月_____日

包工包料施工合同篇5

發(fā)包方：_________承包方：_________

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的根底上，為保證工程順當(dāng)進展，結(jié)合本工程的詳細(xì)狀況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

1·1工程名稱：

1·2工程地點：

1·3工程內(nèi)容及做法。

1·4工程承包方式：雙方商定實行以下第______種承包方式。

乙方包工、包料。

乙方包工、局部包料，甲方供應(yīng)局部材料；

乙方包工、甲方包料。

1·5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

1·6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》，施工過程中有增減工程的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該局部費用。

其次條施工圖紙雙方同意施工圖紙實行以下第_______種方式供應(yīng)：

甲方自行設(shè)計并供應(yīng)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份；

甲方托付乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設(shè)計費__________元，由甲方支付。

第三條甲方義務(wù)

3·1開工前______天，為乙方入場施工制造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不實行必要愛護措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負(fù)責(zé)。

3·2負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)治理處和報批的全部費用

3·3負(fù)責(zé)供應(yīng)施工所需的水源、電源；

3·4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)治理處之間的關(guān)系；

3·5不拆動室內(nèi)承重構(gòu)造，如需拆改原建筑的非承重構(gòu)造或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

3·6施工期間甲方仍需局部使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作；

3·7參加工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)視，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收。

3·8按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)施工所用的自購材料。

第四條乙方義務(wù)

4·1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)本合同履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

4·2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作標(biāo)準(zhǔn)、防火安全規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；

4·3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場治理規(guī)定，嚴(yán)格按圖紙或說明進展安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄；

4·4愛護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通；

4·5保證施工現(xiàn)場的干凈，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

4·6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進展愛護。

第五條工程變更工程工程及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商全都，雙方簽名確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

第六條材料的供應(yīng)

6·1由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；乙方驗收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管。

6·2由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并承受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)制止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。

第七條工期延誤

7·1對以下緣由造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延；

工程量變化和設(shè)計變更；

不行抗力；

甲方同意工期順延的其他狀況。

7·2因甲方未按商定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方擔(dān)當(dāng)，工期順延。

7·3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

7·4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方緣由造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8·1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的商定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

其次次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的`總金額的%，即元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

8·2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。

8·3工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。

8·4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月

第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理

9·1以下甲方緣由造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：

不能供應(yīng)水、電；

不能保證每天8小時以上工作時間；

不能按期供應(yīng)自購材料、設(shè)備；

不能按期支付工程款影響正常施工的；

因甲方緣由變更設(shè)計、增加施工工程；

同意工期順延的其他狀況。

逾期驗收或無故怠于驗收；

因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他狀況。

9·2對以下緣由造成工期延誤，工期不順延：

因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；

因乙方緣由造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不順延。

乙方施工過程中違反安全操作標(biāo)準(zhǔn)造成人員損害的，由乙方負(fù)責(zé)；

乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償；

乙方違反物業(yè)治理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。

乙方緣由，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

9·3合同中的任何一方因未履行合同商定或履行不符合商定，受損失的均由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

9·4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

9·5因一方緣由，造成合同無法連續(xù)履行時，該方應(yīng)準(zhǔn)時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

9·6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

9·5由于乙方緣由致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的商定

10·1乙方設(shè)計師完成的施工圖，必需在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進展施工。

10·2乙方必需嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進展施工。

10·3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停頓施工或增減工程，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停頓施工或增減工程的理由、工程部位、時間、材料等。乙方依據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所實行的措施、增減的造價，因停工等緣由造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。

10·4隱藏工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后照實填寫隱藏記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應(yīng)予以成認(rèn)。

10·5工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應(yīng)成認(rèn)竣工日期，并擔(dān)當(dāng)乙方的39看管費用和相關(guān)費用。10·6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方擔(dān)當(dāng)。

第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商全都、簽名確認(rèn)的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由____市裝飾協(xié)會調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則

13·1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

13·2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

13·3本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

13·4合同附件為本合同的組成局部，與本合同具有同等法律效力。

甲方：____________法定代理人：托付代理人：_____________地址：_________電話：_________

乙方：托付代理人：_____________法定代理人：_____________地址：_________電話：_________

____日期

合同編號：_________

包工包料施工合同篇6

甲方(業(yè)主)(全稱)：(以下簡稱甲方)，電話：;

乙方(施工方)(全稱)：(以下簡稱乙方)電話：;

甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務(wù)員二期內(nèi)21號2單元301房屋，

工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：

一、甲乙雙方應(yīng)共同遵守以下條款：

甲方工作

1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管?？⒐を炇蘸螅曳綄㈣€匙歸還甲方。

2、甲方供應(yīng)施工期間的水源、電源;

3、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

4、甲方有權(quán)利參加工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)視，并監(jiān)視材料進場、竣工驗收。

乙方工作

1、乙方不拆動室內(nèi)承重構(gòu)造;

2、乙方自己預(yù)備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)治理，不得占用甲方房屋生活、起居，并留意人身安全。假如因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產(chǎn)的損失，由乙方自己擔(dān)當(dāng)。

3、裝修前，乙方事先確認(rèn)既有裝修設(shè)施的狀況;材料使用前，確認(rèn)材料無質(zhì)量問題，否則驗收時所發(fā)覺的新生缺陷和質(zhì)量問題，由乙方擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。

4、乙方在裝修過程中必需按標(biāo)準(zhǔn)的工藝和程序進展，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(nèi)(包括地面、墻面)和四周環(huán)境的任何設(shè)施，假如造成不行復(fù)原的損壞，乙方要擔(dān)當(dāng)賠償和修復(fù)的全部費用。

5、保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，消失馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負(fù)責(zé)修理或賠償。

二、裝修工程

三、付款方式：

合同生效后，甲方按下一下的商定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算。

四、違約責(zé)任

1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同商定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的”均由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并全額賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

2、因一方緣由，造成合同無法連續(xù)履行時，該方應(yīng)準(zhǔn)時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方全額經(jīng)濟損失。

3、由于乙方緣由，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

4、由于乙方緣由致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金200元。

五、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。

附則

1、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

3、本合同履行完畢后自動終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同篇7

甲方：

乙方：

甲方將“杭政儲出【20xx】9號地塊商品住宅”防水工程發(fā)包給乙方施工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》甲方與發(fā)包方簽訂的《建立工程施工合同》以及相關(guān)工程補充協(xié)議和經(jīng)濟文件的商定，結(jié)合本工程詳細(xì)狀況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1、承包范圍：包工包料

2、防水工程報價

地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按18元/㎡。地下室側(cè)板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按18元/㎡。屋面及衛(wèi)生間防水詳細(xì)施工方案及價格由甲乙雙方另行協(xié)商。

以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數(shù)為準(zhǔn)，工程總價以實際完成的平方數(shù)×單價。

其次條甲方工作責(zé)任

2.1開工前，甲方向乙方供應(yīng)原設(shè)計圖紙、變更通知及發(fā)包方要求說明，并向乙方作現(xiàn)場交底;基層要平坦、潔凈、堅固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工標(biāo)準(zhǔn)要求;去除影響施工的障礙物。

2.2合同簽訂后，甲方做好施工組織設(shè)計，各分部門分項開工前要有詳細(xì)的施工方案、方法、質(zhì)量保證措施和技術(shù)交底工作。

2.3甲方向乙方免費供應(yīng)施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工治理人員住宿場所等，并說明使用留意事項。

2.4甲方幫助乙方做好現(xiàn)場成品的愛護、防盜等工作。

2.5甲方負(fù)責(zé)該防水工程工程的質(zhì)量、安全、進度、文明施工和技術(shù)的檢查和監(jiān)視，組織工程質(zhì)量的.檢查、驗收。

2.7甲方對乙方交接的防水層成品有愛護的責(zé)任。

第三條乙方工作責(zé)任

3.1嚴(yán)格執(zhí)行施工標(biāo)準(zhǔn)、工地安全規(guī)程、防火安全規(guī)定，按圖紙或雙方協(xié)定方案施工，參與驗收。

3.2工程完工未移交甲方前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場成品進展愛護。

3.3施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨便拆改原建筑物構(gòu)造及各種設(shè)備管線。

3.4乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品出廠檢驗報告、出廠合格證、現(xiàn)場抽樣檢驗報告、產(chǎn)品施工工藝并按時供應(yīng)給甲方。

第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的商定

4.1本工程按施工圖紙或雙方協(xié)定方案、做法說明、設(shè)計變更及國家制度的施工標(biāo)準(zhǔn)組織施工、驗收。

4.2采納合格的防水材料，進場施工。

第五條關(guān)于工程款支付的商定

5.1防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內(nèi)，甲方將工程款付至工程總造價_80_%(除5%做質(zhì)量保證金外)，其余款甲方在兩個月內(nèi)需全部付清給乙方。

5.2保修期滿甲方在一個星期內(nèi)將保修金一次性支付給乙方。

第六條工程保修

6.1工程質(zhì)量保修期為三個月，質(zhì)量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應(yīng)保修金時給乙方辦理保修金欠條，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。

6.2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。

6.3屬于保修范圍和內(nèi)容的工程，乙方應(yīng)在接到保修通知之日后3個工作日內(nèi)派人修理。乙方不在商定期限內(nèi)派人修理，甲方可托付其他人修理，保修費從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。

第七條違約責(zé)任

7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權(quán)停頓施工，所造成的工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方擔(dān)當(dāng)。

7.2方必需確保工程工期和施工質(zhì)量及防水工程順當(dāng)進展。假如基層達(dá)不到防水施工標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負(fù)責(zé)補給乙方。

7.3乙方在施工過程中，嚴(yán)格按圖紙或按雙方協(xié)定方案及甲方技術(shù)交底施工到達(dá)保質(zhì)保量。

7.4方在施工中，甲方留意對成品進展愛護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，由甲方負(fù)責(zé)處理。需要返工的由甲方負(fù)責(zé)費用。

八條爭議糾紛

8.1合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可實行協(xié)商解決或有關(guān)部門進展調(diào)解。

8.2未盡事宜，雙方共同協(xié)商，補充協(xié)議與本合同同具法律效力。

8.3本合同的執(zhí)行中發(fā)生爭議，當(dāng)事人不愿通過協(xié)商時，應(yīng)向甲方所在的人民法院起訴。

第十條本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同工程工程

竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。

甲方：乙方：

年月日：

包工包料施工合同篇8

包方（甲方）：______________

承包方（乙方）：______________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方打算托付乙方進展裝修。為保證工程順當(dāng)進展，依據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，特簽訂本合同（包括本合同附件和全部補充合同），以便共同遵守。

一、工程工程：裝修工程。

二、承包方式為包工。工程預(yù)算總金額（不含稅金）大寫：_______，（小寫：￥_______元）

三、甲方要求增加或更改工程設(shè)計，須與乙方協(xié)商實行，由此導(dǎo)致延長工期的，由甲方擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

四、乙方應(yīng)于_______年_______月_______日進展施工，_______年_______月_______日前完成，否則每逾期一天，乙方應(yīng)按工程總造價的千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內(nèi)相扣減。

五、甲方經(jīng)過審定施工方案（圖紙）后簽名蓋章確認(rèn)。施工應(yīng)按圖施工。施工現(xiàn)場實際尺寸與圖紙不相符時，應(yīng)通知甲方協(xié)商修改后，蓋章確認(rèn)方可施工。

六、甲方要求更改工程設(shè)計應(yīng)書面通知乙方協(xié)商實行，雙方協(xié)商所更改的設(shè)計，對乙方的工時及材料所造成的損失進展評估確認(rèn)補償。施工當(dāng)中業(yè)主要求增加工程的由雙方當(dāng)時確認(rèn)報價。

七、隱敝工程量應(yīng)甲乙雙方派出代表進展現(xiàn)場度量，應(yīng)提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現(xiàn)場，乙方有權(quán)自行隱敝并按乙方供應(yīng)的工程量進展結(jié)算。甲乙雙方代表現(xiàn)場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認(rèn)時乙方保存甲方代表手寫工程量數(shù)據(jù)以此為據(jù)進展結(jié)算。

八、乙方應(yīng)在本工程工程完成后五天內(nèi)，通知甲方并與其共同驗收，雙方應(yīng)在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內(nèi)共同驗收完畢，雙方應(yīng)在驗收文件上簽章確認(rèn)。甲方如在收到乙方通知五天內(nèi)不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認(rèn)工程質(zhì)量符合要求。

九、本工程施工期間，如遇不行抗力，則施工期限中斷，在消退不行抗力因素后，施工期限恢復(fù)計算。

十、本工程質(zhì)量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算（注：若甲方人為損壞由甲方自行負(fù)責(zé)）。

十一、該工程結(jié)算：按現(xiàn)場實際已做綻開工程量結(jié)算，單價___面積___

十二、付款方式：進場前預(yù)付工程款的40%。其次次預(yù)付工程款的`30%。面漆完工預(yù)付工程款的20%。余款5%工程驗收合格10天內(nèi)一次性付清。另留5%作為質(zhì)保金，到期后甲方應(yīng)按規(guī)定退還質(zhì)保金。

十三、若乙方因違反施工標(biāo)準(zhǔn)，安全操作標(biāo)準(zhǔn)，防火法規(guī)，環(huán)保規(guī)定和雙方其它商定，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

十四、本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。

十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同篇9

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

甲方因建立柘榮縣北峰茗苑住宅樓需要，將該工程的模板交給乙方承攬安裝，為明確各自的權(quán)利義務(wù)，雙方本著互利互惠、公平自愿的原則;經(jīng)協(xié)商全都，訂立以下合同條款：

一、承包內(nèi)容：本工程全部模板的制作、安裝、撤除、運輸、門架支撐等全過程施工。承包方自備機械、電線、安全帽。

二、承包方式：實行包工、包料、包機械、包質(zhì)量、包工期、包文明施工。

三、承包單價：模板施工元27.5元/㎡(按施工圖紙標(biāo)注尺寸，按砼接觸面積計算面積，若設(shè)計變更按變更后的圖紙計算)，另商定不扣除樓扳面柱位面積和拄梁口面積(大于0.3㎡面積應(yīng)扣除)該價格為一次性包干價，乙方在施工中除了設(shè)計變更引起工程量增加外，一律不再要求補價。若乙方中途因不能保證甲方的工期、品質(zhì)、安全及違反國家有關(guān)法規(guī)而退場，甲方有權(quán)拒付工程承包余款，有權(quán)單方解除協(xié)議。

四、工程價款與支付方式：甲方在乙方材料根底模板進場后5日內(nèi)，A、B棟支付備料款2萬元，待第一層模板即：±0.000以下砼澆搗后5日內(nèi)，A、B棟支付備料款3萬元，工程進度款按每月完成工程量的80%撥付(備料款每層按5000元由甲方扣回，直至扣完為止)。余下局部在模板安裝工程全部完工決算后30日內(nèi)付清。

五、施工中，乙方所雇工人的點心，伙食、夜間加班費等均由乙方自理，

六、模板及相關(guān)材料：加工工具、所需設(shè)備、施工人員由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)、乙方所供應(yīng)的柱子、梁、樓板應(yīng)大局部為新模板，其他部位可新舊搭配，但不得使用已脫皮模板。

七、甲方每次需要安裝模板時，應(yīng)提前2天通知乙方，其中根底及地下圈梁模板在合理的期限內(nèi)抓緊時間完成，主體模板制作安裝時間每層七天包衛(wèi)生清理潔凈(從柱子鋼筋綁好之日起計算，下大雨的確無法施工的除外)，零星模板制作安裝應(yīng)隨叫隨到(應(yīng)提前一天通知)，不得影響甲方工程施工進度。

八、乙方在模板制作安裝過程中應(yīng)遵守各項安全制度，實行必要的安全防護措施。做好生產(chǎn)安全工作。

九、乙方在擔(dān)當(dāng)模板制作安裝中，應(yīng)自行組織班組完成，不得轉(zhuǎn)給第三人制作安裝。否則，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的損失由乙方擔(dān)當(dāng)。

十、質(zhì)量技術(shù)要求：分項質(zhì)量的評定必需到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。并經(jīng)工地和監(jiān)理等共同(或有權(quán)機關(guān))認(rèn)定;若達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的，則合同價下調(diào)10%。

十一、安全要求：乙方進場人員必需遵守工地安全生產(chǎn)規(guī)章制度和國家的施工規(guī)定。承受公司、工地的安全教育和交底。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任狀中的義務(wù)職責(zé)，若乙方自身緣由發(fā)生安全生產(chǎn)事故責(zé)任自負(fù)。

1、應(yīng)有各班兼職安全員，開展班組的有關(guān)安全行為做好班前安全記錄，做好本班組的安全治理。

2、固定機械施工和特種工種操作人員，要特證上崗。

3、施工機具應(yīng)按規(guī)定安裝必要的”防護罩，使用前應(yīng)經(jīng)工地專職安全檢查，方可投入使用。

4、乙方必需供應(yīng)工人的身份證、暫住證、婚育證(復(fù)印件)如無辦理求職證(務(wù)工證)詳細(xì)視當(dāng)?shù)匾?guī)定理，甲方代辦所需費用乙方擔(dān)當(dāng)。

5、乙方不能擅自開井架，嚴(yán)禁吊藍(lán)乘人，如發(fā)覺一次罰款1000元，屢次甲方有權(quán)終止合同。

6、超出井架吊欄模板不能從井架上料，否則每次罰款1000元。

7、提倡文明施工，工完場清并遵循甲方現(xiàn)場的各項文明施工治理制度，搞好與建立、監(jiān)理企業(yè)、甲方及其他班組間的關(guān)系。必需規(guī)定每一個工人遵循紀(jì)律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

8、模板制、安必需保證幾何尺寸精確和堅固，不準(zhǔn)消失下垂、脹模、漏漿等現(xiàn)象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必需派專人跟班，以保證品質(zhì)。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應(yīng)在拆模后馬上擔(dān)當(dāng)責(zé)任鑿平。在安裝及拆模后，應(yīng)準(zhǔn)時將板面及樓面的垃圾、材料清理潔凈，避開影響下道工序的施工。工程完成后，必需把全部木工用料堆回規(guī)定位置，不準(zhǔn)從樓層上往下倒建筑垃圾。

9、乙方必需嚴(yán)格遵循、執(zhí)行以上各項規(guī)定和規(guī)定，否則，甲方有權(quán)逐項予以罰款處理，所罰款項在本月結(jié)算中一次扣除。，情節(jié)嚴(yán)峻者則予去除離場。

10、工程品質(zhì)及驗收標(biāo)準(zhǔn)：工程品質(zhì)必需到達(dá)國家現(xiàn)行施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)以及建立、監(jiān)理企業(yè)和甲方的規(guī)定。假如由于設(shè)計和治理指揮原因造成損失，全部經(jīng)濟全部由甲方擔(dān)當(dāng)責(zé)任;由于操盲目蠻干、圖速度、不按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方擔(dān)當(dāng)責(zé)任，所造成的材料鋪張及經(jīng)濟損失全部由乙方擔(dān)當(dāng)責(zé)任賠償。

十二、違約責(zé)任：

1、乙方在模板安裝過程中，若不按甲方供應(yīng)的圖紙施工及設(shè)計要求施工，甲方有權(quán)終止合同，因乙方緣由而影響工程質(zhì)量的，甲方有權(quán)責(zé)令乙方返工，由此造成的損失由乙方擔(dān)當(dāng)。

2、若甲方在建立過程中，停工超過一個月，甲方應(yīng)結(jié)清工程款，同時乙方有權(quán)終止合同，拉走模板。

3、合同簽訂后任何一方不履行合同，應(yīng)支付對方違約金5萬元。

4、乙方若不按合同商定的時間完成每批模板制作安裝，每逾期一天，則支付甲方工期延誤金500元，提前一天嘉獎200元，逾期5天，甲方有權(quán)終止合同，另行安排他人安裝。

十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

十四、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

法人托付人：

法人托付人：

代表：

代表：

地址：

地址：

電話：

電話：

簽訂日期：______年______月______日

簽訂日期：______年______月______日

包工包料施工合同篇10

發(fā)包單位：

承包單位：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及福建省有關(guān)根本建立和施工治理等規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將______________________包工包料托付給乙方，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議條款，以便雙方共同遵守執(zhí)行。

一、工程概況：承包形式和施工依據(jù)

工程工程：

使用品牌：

工程范圍：外墻內(nèi)保溫系統(tǒng)工程25?；⒘Ｖ楸貪{料-抹聚合物抗裂砂漿-壓入耐堿網(wǎng)格布-抹抗裂砂漿。詳細(xì)內(nèi)容和范圍以建筑外墻內(nèi)保溫系統(tǒng)設(shè)計圖紙為準(zhǔn)。

承包形式：本工程實行包工包料的承包方式承包。

施工依據(jù)：以本合同以及施工圖紙，現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程驗收評定標(biāo)準(zhǔn)和工程變更通知單為本工程施工依據(jù)。

二、施工工期

1、乙方在合同簽訂后，詳細(xì)開工日期以甲乙雙方書面形式確認(rèn)的開工日期為準(zhǔn)。

2、如有特別狀況或由于甲方緣由造成工期拖延，乙方工期可順延。

三、工程造價

工程總造價約：元。

四、結(jié)算方式

1、乙方承包甲方外墻內(nèi)保溫系統(tǒng)工程施工，承包價按人民幣元/平方

2、工程量報價中包括保溫系列材料、人工工資費用、檢測費用、不包括稅金。

五、付款方法

1、合同簽定，人工、材料進場十天內(nèi)甲方付給乙方所完成工程量造價的80%作為備料款。

2、工地正常施工，甲方每月支付乙方當(dāng)月所完工程量的80%進度款。

3、本工程節(jié)能分部驗收全部合格后，乙方報送的結(jié)算書經(jīng)甲方審核后30天內(nèi)支付乙方工程量總造價15%進度款。

4、竣工驗收通過后，余款一年內(nèi)付清。

5、甲方如若未按甲乙雙方商定的付款方式付款，乙方有權(quán)停頓工程施工，由此造成的`損失乙方將不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

六、甲、乙方工作

1、甲方工作：

供應(yīng)協(xié)作施工用水、電、作業(yè)現(xiàn)場等，倉庫、內(nèi)墻腳手材料、砂漿機、施工電梯等供乙方使用。

供應(yīng)有關(guān)圖紙資料及施工現(xiàn)場障礙物撤除。

負(fù)責(zé)對工程進度、工程質(zhì)量進展監(jiān)視，辦理簽證。

按合同規(guī)定撥付工程款，辦理竣工結(jié)算，組織工程竣工驗收。

2、乙方工作：

施工人員進場后依據(jù)施工安全操作標(biāo)準(zhǔn)進展施工，聽從甲方安全專職人員指揮。

編制施工組織設(shè)計，做好施工預(yù)備工作和施工機具的合理調(diào)配。

按合同規(guī)定做好材料的選購、供給和治理工作。

嚴(yán)格根據(jù)施工圖紙和操作規(guī)程進展施工，確保工程質(zhì)量和進度。

負(fù)責(zé)外墻內(nèi)保溫系統(tǒng)相關(guān)材料、驗收資料及成品的試驗、檢測等工作。.嚴(yán)格根據(jù)施工組織設(shè)計、專項施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)安全技術(shù)措施和方案，杜絕違章指揮、違章作業(yè)和機械帶病運轉(zhuǎn)，擔(dān)當(dāng)因違章、違規(guī)作業(yè)造成安全事故的全部責(zé)任;

七、工程質(zhì)量和竣工驗收

1、工程質(zhì)量：本工程質(zhì)量要求到達(dá)合格。

2、工程驗收以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。乙方負(fù)責(zé)對原始資料、報驗資料的收集、整理、報審和歸檔。

3、依據(jù)現(xiàn)場施工需要，可以分階段驗收。

4、乙方負(fù)責(zé)本子分部工程的全部檢測、驗收費用，并保證合格通過該分布的驗收。

八、其它事項

1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同全部條款履行完畢后即自行生效。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同篇11

發(fā)包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成協(xié)議如下：

一、工程范圍

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內(nèi)容：

4、承包方式：

二、工期要求：

1、自年月日，從開工之日，樓房具備作業(yè)面后開工個月交工。

2、承包人應(yīng)按甲方設(shè)計的要求進展施工進度安排，必需無條件聽從治理，不得以任何理由拖延工期，若因各種緣由引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。

3、承包人必需有實行足夠的措施保證按時、按質(zhì)、按量完成承包內(nèi)容。否則，工期拖延一切直接或間接的”后果自負(fù)。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度制止施工，工期可順延。)

三、施工質(zhì)量要求：

1、鋼檁條

2、彩鋼板厚度

四、工程驗收

此工程經(jīng)甲方驗收合格即視為合格。

五、合同價款與支付方式：

合同單價：/㎡，施工面積約㎡。合同總價款：工程招待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。

六、其他商定：由于任何一方的緣由導(dǎo)致施工不能進展或不能順當(dāng)進展，人為不行抗力除外，責(zé)任一方應(yīng)賠償對方相應(yīng)損失。

七、爭議的處理：執(zhí)行本合同中發(fā)生的問題，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至工程所在地法院。

八、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

包工包料施工合同篇12

甲方：________________

乙方：________________

依據(jù)《中華人民共和國民典法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建筑工程施工合同》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方責(zé)任義務(wù)，經(jīng)協(xié)商同意，簽訂本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內(nèi)容：

4、承包方式：包工包料一次性包干使用

5、工期：

6、工程承包價款：

(1)、本工程修理費暫定價為人民幣大寫：最終結(jié)算價以雙方協(xié)商全都托付有資質(zhì)的工程造價詢問機構(gòu)審核的結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

(2)、結(jié)算方式：工程竣工后工程量由甲、乙雙方現(xiàn)場測量確認(rèn)，乙方提交結(jié)算資料，由雙方協(xié)商全都聘請有資質(zhì)的第三方審核單位審定工程結(jié)算價，以工程結(jié)算價下浮2%后作為工程款項的最終結(jié)算數(shù)額，同時以此數(shù)額為基數(shù)納稅，并須出具等值有效的稅務(wù)發(fā)票。

其次條、雙方責(zé)任

甲方責(zé)任：

1、甲方協(xié)同乙方共同制定修理施工方案，若有變動準(zhǔn)時通知向乙方。

2、工程未閱歷收而甲方提前使用的，由此發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并將工程視為合格。

3、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)施工場地，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)場地使用和外聯(lián)局部，協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)需要修砍樹障事宜，維護乙方施工。

4、甲方必需做好施工前的預(yù)備工作。

乙方責(zé)任：

1、協(xié)同甲方共同制定修理施工方案，自行制定施工方案，負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的修理施工任務(wù)，負(fù)責(zé)施工期間的安全責(zé)任，并自行組織施工。

2、嚴(yán)格根據(jù)合同工期完成施工任務(wù)，如因乙方造成工期延誤責(zé)任自負(fù)。

3、嚴(yán)格根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求組織施工，在保證工程主體質(zhì)量的前提下，還要保證對鐵路的`各項限界滿意鐵路標(biāo)準(zhǔn)要求。

4、選購工程需要材料、設(shè)備必需有產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，配制加工非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，，必需滿意武鳴供電局有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

5、收集完善竣工資料。

6、堅持文明施工，做好現(xiàn)場的環(huán)境愛護，因施工需砍伐風(fēng)景區(qū)內(nèi)的樹木，應(yīng)風(fēng)景區(qū)要求需要補種的，乙方應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時補種并確保成活率。

第三條、工程質(zhì)量

1、乙方交付合格的工程，如因乙方自身緣由發(fā)生責(zé)任質(zhì)量事故，乙方擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟損失。

2、工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，必需馬上返工，返工費用及造成工期延誤的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3、驗收合格后，工程質(zhì)保期為1年。

第四條、工程款支付

甲方在合同蓋章生效后預(yù)付工程款即人民幣;工程竣工驗收合格后，并在10個工作日內(nèi)支付經(jīng)第三方審核單位審定的最終工程結(jié)算價的95%，余款5%待保質(zhì)期滿后5個工作日內(nèi)一次付清，乙方向甲方出具等值有效的稅務(wù)發(fā)票。

第五條、違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)仔細(xì)履行合同，如一方違約，違約方除賠償給對方造成的一切損失外，還應(yīng)支付合同總價款的2%作為違約金。

第六條、合同爭端

甲乙雙方均同意，如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生合同爭