承攬合同(簡易版本)_第1頁
承攬合同(簡易版本)_第2頁
承攬合同(簡易版本)_第3頁
承攬合同(簡易版本)_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁承攬合同(簡易版本)【合同標題】：承攬合同【合同編號】：XXXXX甲方（委托方）：（甲方名稱、地址、聯系方式）乙方（承攬方）：（乙方名稱、地址、聯系方式）鑒于甲方需要進行一項工程項目，根據雙方友好協商，甲乙雙方在平等互利的基礎上，達成如下承攬合同：第一條項目內容1.1甲方委托乙方承攬以下具體項目（以下簡稱“工程項目”）：（具體工程項目名稱、規(guī)模、工期等詳細說明）1.2工程項目的具體要求，包括但不限于工程施工、成本控制、安全管理等詳細要求，甲方將向乙方提供書面說明，并作為本合同的附件。附件中的要求與本合同具有同等法律效力。第二條項目費用2.1甲方向乙方支付的項目費用為（具體數字及幣種），甲方應在以下時間節(jié)點按照以下比例支付項目費用：（支付比例及時間節(jié)點具體列明）2.2如因甲方原因導致工程項目停工或延遲完工，導致乙方因此產生的額外費用，應由甲方承擔。第三條工期及完成情況3.1工程項目預計開始時間為（具體日期），預計完成時間為（具體日期）。3.2若乙方因自身原因導致工程項目無法按期完成，乙方應向甲方支付違約金，違約金的具體標準為：每延期一天，按照合同總金額的0.5%計算。第四條保密條款4.1甲乙雙方在履行承攬合同過程中，可能需要涉及到商業(yè)機密及其他敏感信息。雙方應履行保密義務，承諾對涉及到的保密信息進行妥善保管，未經對方書面同意，不得泄露給第三方。第五條違約責任5.1若一方未能按照合同約定履行其責任，需向對方支付違約金。違約金的具體標準為：每次違約，按合同總金額的10%計算。5.2如一方嚴重違約，影響到工程項目的正常進行，對方有權解除合同，并要求違約方承擔由此產生的一切損失。第六條合同解除及爭議解決6.1合同雙方一致同意，可以在以下情況解除合同：1）雙方協商一致解除合同；2）發(fā)生不可抗力事件，導致無法履行合同；3）一方嚴重違約，影響到合同履行。6.2出現爭議時，雙方應友好協商解決。若協商不成，任一方均可向所在地法院提起訴訟解決。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為（具體起止時間）。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力?！炯追剑ㄎ蟹剑俊疽曳剑ǔ袛埛剑亢炞郑?/p>

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論