第頁共頁安裝承攬合同樣書范文承攬合同樣書甲方：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）地址：電話：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：乙方：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）地址：電話：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：鑒于甲方有承攬工程的需要，乙方有從事相關(guān)工程的能力和資質(zhì)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，達(dá)成如下合同：第一條合同的目的和范圍甲方根據(jù)自身的需要，委托乙方承攬以下工程的設(shè)計(jì)、施工或服務(wù)等內(nèi)容（詳細(xì)列舉工程內(nèi)容）。第二條合同的價(jià)款和支付方式2.1合同的總價(jià)款為人民幣（大寫）：______元整（￥_______）。2.2甲方應(yīng)在乙方完成合同約定的工程后，按約定支付合同價(jià)款。合同價(jià)款的支付方式如下：（1）合同訂立之日，甲方應(yīng)支付合同總價(jià)款的＿％作為預(yù)付款；（2）乙方完成合同工程后＿日內(nèi)，甲方應(yīng)支付合同總價(jià)款的＿％作為工程進(jìn)度款；（3）驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付合同總價(jià)款的＿％作為尾款。2.3合同價(jià)款的支付方式為：_________。第三條工程的質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.1工程的質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。3.2工程竣工后，甲方有權(quán)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)及時(shí)支付合同總價(jià)款的尾款。第四條工期和延期責(zé)任4.1合同工期為自本合同簽訂之日起____個(gè)月。4.2因不可抗力或其他不可預(yù)見的情況導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并以書面形式報(bào)告有關(guān)部門備案。甲方有權(quán)視情況進(jìn)行工期的調(diào)整，但不承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。第五條保證和質(zhì)量責(zé)任5.1乙方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證工程的質(zhì)量符合國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。5.2工程竣工后，乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量的保修責(zé)任。保修期為____個(gè)月，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。5.3在保修期內(nèi)，如工程發(fā)生非人為損壞或其他質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行維修或更換，乙方應(yīng)積極響應(yīng)并保證及時(shí)維修或更換。第六條違約責(zé)任6.1如乙方不按照合同約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的金額為延誤天數(shù)×合同每日工程款。6.2如乙方未按照合同約定的質(zhì)量要求完成工程，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或賠償，賠償金額由雙方協(xié)商確定。6.3若一方違反本合同的任何約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1凡因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2本合同的履行地為_______。第八條其他約定事項(xiàng)8.1本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方印章蓋章之日起生效。8.2本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力，他們共同構(gòu)成本合同的有效組成部分。甲方：乙方：法定代表人（簽字）：