PAGEPAGE1裝修承攬合同（收藏）本裝修承攬合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于2024年3月16日簽訂：甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】鑒于甲方希望對其擁有的房產進行裝修，乙方愿意承擔該項裝修工作，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協(xié)商，達成如下合同條款：第一條項目概況1.1項目名稱：【項目名稱】1.2項目地點：【項目地點】1.3裝修范圍：【裝修范圍】1.4裝修風格：【裝修風格】第二條承攬內容2.1乙方應按照甲方的要求和設計方案進行裝修施工，包括但不限于拆除、水電改造、泥瓦工、木工、油漆工、安裝工程等。2.2乙方應按照甲方的要求提供裝修材料，并保證材料的質量符合國家相關標準和環(huán)保要求。2.3乙方應按照甲方的要求提供裝修施工圖紙，并按照圖紙進行施工。第三條合同金額3.1本合同的裝修工程總金額為：【金額】元人民幣（大寫：【金額大寫】元整）。3.2甲方應按照本合同的約定支付裝修款項。第四條支付方式4.1預付款：甲方在本合同簽訂后【預付款金額】日內向乙方支付預付款，即合同總金額的【預付款比例】%。4.2中期款：乙方完成裝修工程的【中期款比例】%后，甲方應向乙方支付中期款，即合同總金額的【中期款比例】%。4.3竣工款：乙方完成裝修工程并經甲方驗收合格后，甲方應向乙方支付竣工款，即合同總金額的【竣工款比例】%。4.4保留款：甲方應在本合同簽訂后【保留款金額】日內向乙方支付保留款，即合同總金額的【保留款比例】%。保留款用于保證裝修工程的質保期，質保期結束后，乙方無違約行為的，甲方應將保留款支付給乙方。第五條工期5.1乙方應在合同簽訂后【開工日期】日內開始施工。5.2乙方應在【工期】日內完成裝修工程。第六條質量保證6.1乙方應按照國家相關標準和行業(yè)標準進行裝修施工，并保證裝修工程的質量。6.2乙方應提供裝修工程的質保期，質保期為【質保期】年。第七條違約責任7.1甲方未按照本合同的約定支付裝修款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的【逾期付款違約金比例】%作為違約金。7.2乙方未按照本合同的約定完成裝修工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額的【逾期完工違約金比例】%作為違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更和解除9.1本合同在履行過程中，如需變更或解除，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2本合同的變更或解除不影響雙方在變更或解除前已經產生的權利和義務。第十條合同的生效和終止10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至裝修工程質保期屆滿之日終止。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】以上內容僅供參考，具體合同內容請根據(jù)實際情況和需求進行修改。裝修承攬合同（收藏）目錄一、合同雙方二、裝修項目概況三、承攬內容四、合同金額與支付方式五、工期六、質量保證七、違約責任八、爭議解決九、合同的變更和解除十、合同的生效和終止十一、附件正文一、合同雙方甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】二、裝修項目概況2.1項目名稱：【項目名稱】2.2項目地點：【項目地點】2.3裝修范圍：【裝修范圍】2.4裝修風格：【裝修風格】三、承攬內容3.1乙方應按照甲方的要求和設計方案進行裝修施工，包括但不限于拆除、水電改造、泥瓦工、木工、油漆工、安裝工程等。3.2乙方應按照甲方的要求提供裝修材料，并保證材料的質量符合國家相關標準和環(huán)保要求。3.3乙方應按照甲方的要求提供裝修施工圖紙，并按照圖紙進行施工。四、合同金額與支付方式4.1本合同的裝修工程總金額為：【金額】元人民幣（大寫：【金額大寫】元整）。4.2甲方應按照本合同的約定支付裝修款項。4.3預付款：甲方在本合同簽訂后【預付款金額】日內向乙方支付預付款，即合同總金額的【預付款比例】%。4.4中期款：乙方完成裝修工程的【中期款比例】%后，甲方應向乙方支付中期款，即合同總金額的【中期款比例】%。4.5竣工款：乙方完成裝修工程并經甲方驗收合格后，甲方應向乙方支付竣工款，即合同總金額的【竣工款比例】%。4.6保留款：甲方應在本合同簽訂后【保留款金額】日內向乙方支付保留款，即合同總金額的【保留款比例】%。保留款用于保證裝修工程的質保期，質保期結束后，乙方無違約行為的，甲方應將保留款支付給乙方。五、工期5.1乙方應在合同簽訂后【開工日期】日內開始施工。5.2乙方應在【工期】日內完成裝修工程。六、質量保證6.1乙方應按照國家相關標準和行業(yè)標準進行裝修施工，并保證裝修工程的質量。6.2乙方應提供裝修工程的質保期，質保期為【質保期】年。七、違約責任7.1甲方未按照本合同的約定支付裝修款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的【逾期付款違約金比例】%作為違約金。7.2乙方未按照本合同的約定完成裝修工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額的【逾期完工違約金比例】%作為違約金。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同的變更和解除9.1本合同在履行過程中，如需變更或解除，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2本合同的變更或解除不影響雙方在變更或解除前已經產生的權利和義務。十、合同的生效和終止10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至裝修工程質保期屆滿之日終止。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】附件：附件1：裝修設計方案附件2：裝修材料清單附件3：裝修施工圖紙以上內容僅供參考，具體合同內容請根據(jù)實際情況和需求進行修改。附件列表：1.裝修設計方案2.裝修材料清單3.裝修施工圖紙違約行為羅列及認定：1.甲方未按照約定支付裝修款項。-認定：甲方未在約定的支付期限內支付相應的款項，即視為違約。2.乙方未按照約定完成裝修工程。-認定：乙方未在約定的工期內完成裝修工程，即視為違約。3.乙方提供的裝修材料不符合約定的質量標準。-認定：經第三方檢測機構檢測，乙方提供的裝修材料不符合約定的質量標準，即視為違約。4.乙方未按照設計方案和施工圖紙進行施工。-認定：乙方未按照設計方案和施工圖紙進行施工，即視為違約。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔按照委托人的要求完成一定的工作，委托人支付報酬的合同。2.裝修工程：指對建筑物進行改造、翻新、裝飾等工程活動。3.質保期：指裝修工程完成后，承攬人對裝修工程的質量承擔保證責任的期限。4.違約金：指合同當事人違反合同約定，應向守約方支付的一定金額的賠償金。5.爭議解決：指合同當事人就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。相關問題及注意事項：1.裝修設計方案變更：在裝修過程中，甲方可能會對設計方案進行變更，雙方應簽訂書面協(xié)議，明確變更內容、費用和工期的影響。2.裝修材料的質量問題：乙方提供的裝修材料應符合約定的質量標準，雙方可以約定第三方檢測機構進行材料檢測，確保材料質量。3.工期延誤：乙方應按照約定的工期完成裝修工程，如因特殊情況導致工期延誤，雙方應簽訂書面協(xié)議，明確工期延誤的原因和延期時間。4.質量問題的處理：裝修工程完成后，甲方應進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應及時進行修復，直至符合約定的質量標準。5.違約金的計算與支付：雙方應明確違約金的計算方法和支付時間，避免發(fā)生糾紛。適用場景：本合同