PAGEPAGE1建筑工程樓地面施工補充協(xié)議書本補充協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年__月__日簽署，以明確和補充建筑工程樓地面施工的相關事宜。甲方（委托方）：________________地址：________________乙方（承包方）：________________地址：________________鑒于甲方與乙方于____年__月__日簽訂的《建筑工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），為明確雙方在樓地面施工方面的具體要求和責任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本補充協(xié)議，以共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程范圍：樓地面施工，包括但不限于地面找平、防水、鋪設瓷磚、石材等。第二條施工要求2.1乙方應根據(jù)原合同及本補充協(xié)議的要求，按照甲方提供的施工圖紙和施工方案進行施工。2.2乙方應確保施工質量符合國家相關標準和甲方的要求，并承擔因施工質量問題導致的修復、返工等費用。2.3乙方應嚴格按照甲方提供的材料品牌、規(guī)格和型號進行采購和施工，如需更換材料，應提前通知甲方并獲得同意。第三條工期要求3.1乙方應在原合同約定的工期內完成樓地面施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.2如因甲方原因導致工期延誤，甲方應提前通知乙方，并協(xié)商解決。第四條付款方式4.1乙方完成樓地面施工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應按照原合同的約定支付相應的工程款項。4.2付款方式及比例按照原合同的約定執(zhí)行。第五條違約責任5.1如乙方違反本補充協(xié)議的約定，甲方有權要求乙方立即改正，并有權要求乙方支付違約金。5.2如甲方違反本補充協(xié)議的約定，乙方有權要求甲方立即改正，并有權要求甲方支付違約金。第六條爭議解決6.1本補充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。第七條其他7.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本補充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，并與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________日期：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________日期：________________2024帶目錄帶附件詳細版-建筑工程樓地面施工補充協(xié)議書目錄一、總則二、工程概況三、施工要求四、工期要求五、付款方式六、違約責任七、爭議解決八、其他九、附件一、總則本補充協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年__月__日簽署，以明確和補充建筑工程樓地面施工的相關事宜。甲方（委托方）：________________地址：________________乙方（承包方）：________________地址：________________鑒于甲方與乙方于____年__月__日簽訂的《建筑工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），為明確雙方在樓地面施工方面的具體要求和責任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本補充協(xié)議，以共同遵守。二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程范圍：樓地面施工，包括但不限于地面找平、防水、鋪設瓷磚、石材等。三、施工要求1.乙方應根據(jù)原合同及本補充協(xié)議的要求，按照甲方提供的施工圖紙和施工方案進行施工。2.乙方應確保施工質量符合國家相關標準和甲方的要求，并承擔因施工質量問題導致的修復、返工等費用。3.乙方應嚴格按照甲方提供的材料品牌、規(guī)格和型號進行采購和施工，如需更換材料，應提前通知甲方并獲得同意。四、工期要求1.乙方應在原合同約定的工期內完成樓地面施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.如因甲方原因導致工期延誤，甲方應提前通知乙方，并協(xié)商解決。五、付款方式1.乙方完成樓地面施工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應按照原合同的約定支付相應的工程款項。2.付款方式及比例按照原合同的約定執(zhí)行。六、違約責任1.如乙方違反本補充協(xié)議的約定，甲方有權要求乙方立即改正，并有權要求乙方支付違約金。2.如甲方違反本補充協(xié)議的約定，乙方有權要求甲方立即改正，并有權要求甲方支付違約金。七、爭議解決1.本補充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他1.本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本補充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，并與原合同具有同等法律效力。九、附件1.附件一：施工圖紙2.附件二：材料清單甲方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________日期：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________日期：________________附件列表：1.附件一：施工圖紙2.附件二：材料清單法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：指甲方與乙方之間簽訂的，關于建筑工程施工的合同。2.違約責任：指當一方違反合同約定時，需要承擔的責任。3.爭議解決：指當雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議時，雙方應采取的解決方式。4.付款方式：指雙方約定的支付工程款項的方式和比例。5.工期要求：指雙方約定的完成工程的時間要求?？赡苡龅降南嚓P問題及注意事項：1.施工質量問題：乙方應確保施工質量符合國家相關標準和甲方的要求，如有質量問題，乙方應承擔修復、返工等費用。2.工期延誤：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應提前通知乙方，并協(xié)商解決。3.材料更換：如需更換材料，乙方應提前通知甲方并獲得同意。4.付款延遲：甲方應按照原合同的約定支付相應的工程款項，如有延遲，乙方有權要求甲方支付違約金。解決辦法：1.施工質量問題：乙方應嚴格按照施工圖紙和施工方案進行施工，如有質量問題，應及時進行修復或返工。2.工期延誤：乙方應合理安排施工進度，確保按期完成工程。如有延誤，應及時通知甲方，并協(xié)商解決。3.材料更換：乙方應嚴格按照甲方提供的材料品牌、規(guī)格和型號進行采購和施工。如有需要更換材料，應及時通知甲方，并協(xié)商解決