2024年加工承攬合同標準版(3篇)_第1頁
2024年加工承攬合同標準版(3篇)_第2頁
2024年加工承攬合同標準版(3篇)_第3頁
2024年加工承攬合同標準版(3篇)_第4頁
2024年加工承攬合同標準版(3篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第3頁共3頁2024年加工承攬合同標準版訂立合同雙方:承攬人:_____定作人:_____定作人委托承攬人加工_____,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條

加工成品編號:_____名稱:_____規(guī)格:_____單位:_____數(shù)量:_____備注:_____第二條

加工成品

質(zhì)量要求(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))第三條

原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量_____(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條

技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法_____(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)第五條

價款或酬金_____(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)第六條

驗收標準和方法_____(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)第七條

交貨的時間和地點_____(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)第八條

包裝要求及費用負擔(dān)_____第九條

運輸辦法及費用負擔(dān)_____第十條

結(jié)算方式及期限_____第十一條

其他_____(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)第十二條

承攬人的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的____%(20%--60%的幅度)違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條

定作人的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額____%(20%一60%的幅度)的違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條

不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。第十五條

糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自____年

____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_____(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作人:(蓋章)_____代表人:(蓋章)_____地址:_____電話:_____開戶銀行:_____賬號:_____承攬人:(蓋章)_____代表人:(蓋章)_____地址:_____電話:_____開戶銀行:_____賬號:_________年____月____日訂2024年加工承攬合同標準版(2)標題:2024年加工承攬合同一、合同雙方甲方:(公司名稱、地址、法定代表人)乙方:(公司名稱、地址、法定代表人)二、合同背景甲方是一家經(jīng)營規(guī)模較大,具備先進設(shè)備和專業(yè)技術(shù)的企業(yè),擁有充足的生產(chǎn)能力和雄厚的資金實力;乙方是一家專業(yè)從事加工承攬業(yè)務(wù)的企業(yè),在該領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗?;趯Ρ舜藢嵙托抛u的認可,雙方愿意建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,達成以下合作意向。三、合作內(nèi)容1.加工項目描述:詳細描述所需加工的產(chǎn)品、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付日期等相關(guān)信息。2.單價和總價:明確約定每件產(chǎn)品的加工單價以及總加工費用。費用結(jié)算方式為(例如:按訂單數(shù)量結(jié)算、按批次結(jié)算等)。3.供應(yīng)材料:明確甲方是否提供原材料,并約定相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。4.加工工期:約定加工工期和交付時間節(jié)點,并明確雙方責(zé)任和違約責(zé)任。5.質(zhì)量標準:明確產(chǎn)品質(zhì)量標準,并約定雙方對質(zhì)量問題的處理方式和違約責(zé)任。6.保密條款:對于合作過程中所涉及到的商業(yè)秘密和技術(shù)信息,雙方應(yīng)互相保密,并約定違約責(zé)任。7.知識產(chǎn)權(quán):約定合作過程中涉及到的知識產(chǎn)權(quán)歸屬情況,并約定保護措施。8.合作期限:約定合作的起止時間,以及終止合作的條件和程序。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任:如甲方未按約定的數(shù)量、質(zhì)量、交付時間進行加工承攬,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任:如乙方未按約定的質(zhì)量標準進行加工承攬或無法按時交付,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對合作過程中涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)信息和其他機密信息予以保密,不得泄露給任何第三方。2.雙方應(yīng)采取合理的安全措施,確保保密信息的安全性。3.在合作終止后,雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。六、爭議解決1.雙方如發(fā)生合同履行過程中的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不能解決爭議,則提交所在地人民法院裁決。七、附則1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至合同履行完畢。2.合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.本合同的補充、修改應(yīng)經(jīng)雙方書面協(xié)議。以上內(nèi)容為2024年加工承攬合同的簡潔通用,合同雙方可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和補充。特此合作,愿雙方共同努力,共創(chuàng)美好未來!2024年加工承攬合同標準版(3)2024年加工承攬合同一、甲方(委托方):地址:聯(lián)系電話:二、乙方(承攬方):地址:聯(lián)系電話:三、合同內(nèi)容1.甲方基于生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要,委托乙方完成以下加工承攬合同:(1)加工內(nèi)容:(2)工藝要求:(3)加工數(shù)量:(4)交貨日期:2.乙方同意按照甲方要求進行加工承攬,并承諾保證加工過程中的質(zhì)量和完成時間。3.乙方將按照甲方的要求完成加工任務(wù),并提供相應(yīng)的加工報告。4.甲方有權(quán)對乙方提供的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)要求乙方進行返工或重新加工,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.乙方應(yīng)保證所提供的材料和工具符合國家相關(guān)標準,并保證在加工過程中遵守有關(guān)法律法規(guī)。6.在加工過程中,如因乙方原因?qū)е聯(lián)p壞或遺失甲方提供的材料,乙方應(yīng)按照市場價值進行賠償。7.乙方保證加工過程中的商業(yè)秘密和甲方的商業(yè)信息不得外泄。8.甲方根據(jù)加工任務(wù)向乙方支付相應(yīng)的加工費用,具體費用和付款方式雙方另行協(xié)商確定。9.本合同自雙方簽字之日起生效,有效期為____年,到

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論