第5頁共5頁2024年廣告制作合同標(biāo)準(zhǔn)版甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：型廣告塔n座2、工程地點(diǎn)：二、工程內(nèi)容：1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍漆(色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為型廣告塔n座。2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。三、承包方式和造價(jià)：型廣告塔n座，單價(jià)每座0000.00元(大寫：)。合計(jì)人民幣_(tái)___元，大寫：x元整;本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:x元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的%，計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫：x元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)x元(大寫：x元整)的%;合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫：x元整)n座廣告塔共計(jì)x元(大寫：x元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫：x元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運(yùn)輸n天,安裝n天。六、雙方責(zé)任·廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同(一)甲方責(zé)任1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人x元計(jì)，工期相應(yīng)順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣，同時(shí)此合同終止。(二)乙方責(zé)任1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為kn/m2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為n級(jí))。廣告塔質(zhì)保期為n年，保修期為n年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的____%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因，工期順延。5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知____日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過。6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。八、附件：《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》附則：(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。(四)本合同附廣告塔驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》cecs148:_____、____省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。甲方代表人簽字：_____乙方代表人簽字：_____(蓋章)_____(蓋章)_________年____月____日____年____月____日2024年廣告制作合同標(biāo)準(zhǔn)版（二）廣告制作合同合同編號(hào)：[合同編號(hào)]甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲、乙雙方就廣告制作事宜達(dá)成一致意見，特訂立本合同，共同遵守以下條款：第一條項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1項(xiàng)目名稱：[項(xiàng)目名稱]1.2項(xiàng)目描述：甲方委托乙方進(jìn)行廣告制作，包括但不限于廣告策劃、文案撰寫、平面設(shè)計(jì)、視頻制作等工作。第二條履約時(shí)間及地點(diǎn)2.1履約時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格之日終止。2.2履約地點(diǎn)：根據(jù)具體項(xiàng)目需要確定。第三條甲方權(quán)利和義務(wù)3.1甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要提供本項(xiàng)目所需的相關(guān)資料，包括但不限于公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品信息、品牌標(biāo)志等。3.2甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付相應(yīng)費(fèi)用。費(fèi)用支付方式、時(shí)間、金額等詳見附件《費(fèi)用支付明細(xì)表》。第四條乙方權(quán)利和義務(wù)4.1乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成廣告制作工作，并按時(shí)交付甲方驗(yàn)收。4.2乙方應(yīng)保證所提供的廣告制作成果符合甲方的要求，并承諾不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。4.3乙方應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行廣告制作過程中的溝通與協(xié)調(diào)工作，與甲方保持密切的合作。第五條價(jià)格與支付方式5.1廣告制作費(fèi)用為[金額]，人民幣大寫[金額大寫]，包括策劃、設(shè)計(jì)、制作、拍攝等所有相關(guān)費(fèi)用。5.2甲方應(yīng)按照《費(fèi)用支付明細(xì)表》約定的方式和時(shí)間支付相應(yīng)費(fèi)用。如甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，乙方有權(quán)停止工作，并有權(quán)向甲方收取違約金。5.3其他費(fèi)用如有需要，甲方和乙方可以另行協(xié)商確定。第六條保密條款6.1雙方對(duì)于履行合同過程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和其它保密信息，應(yīng)予以保密，并不得向第三方披露。6.2本條款對(duì)本合同終止或解除后仍繼續(xù)有效。第七條違約責(zé)任7.1若一方違反本合同約定，造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.2若甲方違約未按時(shí)支付費(fèi)用的，乙方有權(quán)停止工作并要求甲方支付違約金，違約金的具體數(shù)額雙方可協(xié)商確定。第八條爭(zhēng)議解決8.1合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好溝通解決。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.2本合同的有效修改或補(bǔ)充應(yīng)由甲、乙雙方共同協(xié)商并以書面形式簽署。9.3本合同經(jīng)甲、乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表人：法定代表人/授權(quán)代表人：日期：日期：2024年廣告制作合同標(biāo)準(zhǔn)版（三）甲方：_____法定代表人：_____地址：_____電話：__________傳真：_____乙方：_____法定代表人：_____地址：_____電話：__________傳真：_____甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《_____》、《中華人民共和國(guó)廣告法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬廣告牌的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)____的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。一、承包方式及承包范圍本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風(fēng)險(xiǎn)，甲方采用以固定總價(jià)包干形式進(jìn)行包干，施工過程中不管市場(chǎng)價(jià)格如何變化，雙方均按本合同范本確定的價(jià)格按實(shí)結(jié)算。甲方必須按照乙方確定的設(shè)計(jì)方案，保質(zhì)保量的完成項(xiàng)目的整體制作、安裝工程。風(fēng)險(xiǎn)提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。二、廣告牌規(guī)格、材質(zhì)1、廣告牌材質(zhì)：____________________________________。2、廣告牌尺寸：____________________________________。3、廣告牌內(nèi)容：由甲方設(shè)計(jì)提交大樣稿給乙方，最終按乙方確定的設(shè)計(jì)方案執(zhí)行。4、主體結(jié)構(gòu)以乙方提供的保證主體結(jié)構(gòu)安全的施工圖（或施工方案）為依據(jù)。三、廣告牌安裝安裝地點(diǎn)：___________________________。四、總費(fèi)用及付款方式1、本合同范本總費(fèi)用（含稅）：____元，大寫：____元整。進(jìn)入合同范本期后，在本合同范本所列的各項(xiàng)制作、安裝過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。2、乙方在本合同范本簽訂后且雙方確定大樣稿噴畫的第____個(gè)工作日內(nèi)向甲方付款總金額的____%，即：____元作為預(yù)付工程款。待全部工作完成且通過乙方驗(yàn)收達(dá)到合同范本規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后的____個(gè)工作日內(nèi)付款剩余的____%，即____元。3、以上付款，乙方將以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，支付的同時(shí)甲方必須提供相應(yīng)發(fā)票。四、工程期限1、自合同簽訂乙方預(yù)付工程款之日起____日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級(jí)以上大風(fēng)）工期順延。2、因乙方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致甲方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。五、雙方的權(quán)利、義務(wù)（一）甲方1、自乙方通知可以現(xiàn)場(chǎng)施工起，按乙方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作施工并安裝完畢。2、嚴(yán)格按照乙方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場(chǎng)條件和施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)乙方，和乙方協(xié)商修改確定。3、甲方對(duì)設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)。4、甲方對(duì)乙方所提供的所有資料負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面許可，甲方不得向任何第三方泄露和提供。風(fēng)險(xiǎn)提示：定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。（二）乙方1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。2、有權(quán)對(duì)甲方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見，以使甲方設(shè)計(jì)的作品更符合乙方單位文化內(nèi)涵。3、向甲方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供甲方設(shè)計(jì)參考。5、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費(fèi)用。6、確保所提供的_____、文字不出現(xiàn)侵權(quán)行為（如出現(xiàn)侵權(quán)行為，由乙方自行承擔(dān)負(fù)責(zé)）。六、關(guān)于驗(yàn)收1、甲方全部制作安裝完工后____天內(nèi)，乙方必須組織正式驗(yàn)收，乙方在完工后____天內(nèi)不組織驗(yàn)收，甲方可視同乙方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。2、工程質(zhì)量驗(yàn)收以確保安全牢固為依據(jù)，不可抗力除外。風(fēng)險(xiǎn)提示：在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。七、轉(zhuǎn)包1、未經(jīng)乙方同意，甲方不得將工程轉(zhuǎn)讓給第三方，甲方未經(jīng)乙方同意將主要工作交由第三人的，乙方有權(quán)解除合同。2、甲方經(jīng)乙方同意可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。甲方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向乙方負(fù)責(zé)。八、保修期限1