第3頁(yè)共3頁(yè)2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)模板甲方：_____聯(lián)系電話：_____乙方：_____聯(lián)系電話：_____甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就_____工程達(dá)成以下協(xié)議：1.甲方為乙方提供_____設(shè)備及軟件，共_____.合同總價(jià)款：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）其中軟件費(fèi)：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）硬件費(fèi)：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）工程費(fèi)：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）2.付款方式乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）其中軟件費(fèi)：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）硬件費(fèi)：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）工程費(fèi)：￥____元（大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整）甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。以上付款方式均為現(xiàn)金付款。3.甲方責(zé)任（1）甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。（2）甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費(fèi)期為____年，維護(hù)地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費(fèi)恢復(fù)。（3）如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。（4）壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用為￥____元/年（不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點(diǎn)數(shù)的費(fèi)用）4.乙方責(zé)任（1）甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測(cè)試，均不得用于ktv營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。（2）乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。（3）由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。5.其他事項(xiàng)（1）不得對(duì)軟件加以仿制；對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。（2）按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。6.違約責(zé)任雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無(wú)效！甲方：（蓋章）_____負(fù)責(zé)人：_____時(shí)間：_____地點(diǎn)：_____乙方：（蓋章）_____負(fù)責(zé)人：_____時(shí)間：_____地點(diǎn)：_____2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)模板（二）合同編號(hào)：____-XXXXXXXXXX工程承攬合同甲方：（公司名稱）地址：（公司地址）電話：（公司電話）法定代表人：（代表人姓名）身份證號(hào)碼：（身份證號(hào)碼）乙方：（公司名稱）地址：（公司地址）電話：（公司電話）法定代表人：（代表人姓名）身份證號(hào)碼：（身份證號(hào)碼）鑒于甲乙雙方本著平等互利的原則，為了共同完成下述工程項(xiàng)目，特簽訂本合同，并且雙方同意以下條款：一、項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：（工程項(xiàng)目名稱）1.2項(xiàng)目位置：（工程項(xiàng)目位置）1.3工程范圍：（詳細(xì)描述工程范圍）二、合同價(jià)款及支付方式2.1合同價(jià)款為人民幣（金額）元。2.2甲方向乙方支付合同價(jià)款的方式如下：2.2.1預(yù)付款：合同簽訂后，甲方支付合同價(jià)款的50%作為預(yù)付款，即人民幣（金額）元。2.2.2進(jìn)度款：工程進(jìn)展到一定程度時(shí)，甲方按照雙方約定的進(jìn)度款支付比例支付合同價(jià)款的30%。2.2.3完成驗(yàn)收款：工程完成驗(yàn)收后，甲方支付合同價(jià)款的20%，即人民幣（金額）元。2.3甲方應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付合同價(jià)款，并在支付后提供相應(yīng)的支付憑證。三、工程進(jìn)度3.1工程合同自雙方簽訂之日起生效，并按約定的工期執(zhí)行。3.2工期為（天/周/月），自工程開工之日開始計(jì)算。3.3工程進(jìn)度控制：3.3.1乙方應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度要求，按時(shí)進(jìn)行施工工作，并保證工程按時(shí)完工。3.3.2如乙方逾期未完成工程，甲方有權(quán)采取必要的措施進(jìn)行追責(zé)，并有權(quán)解除合同。四、質(zhì)量要求4.1工程質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并滿足施工圖紙和技術(shù)規(guī)范的要求。4.2乙方應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正施工中存在的質(zhì)量問題。4.3乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量保證書，并承諾在工程驗(yàn)收合格后，為工程提供一定期限的質(zhì)量保修服務(wù)。五、合同變更5.1若因工程實(shí)際需要或相關(guān)法律法規(guī)的變更，需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)進(jìn)行書面協(xié)商并簽署變更合同。5.2任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，擅自變更合同內(nèi)容將承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、合同解除6.1若因不可抗力等客觀原因，使得合同無(wú)法履行，任何一方均可提出解除合同，并及時(shí)書面通知對(duì)方。6.2若乙方違反本合同約定，未按時(shí)完成工程或工程質(zhì)量存在問題，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償造成的損失。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商無(wú)果，爭(zhēng)議應(yīng)提交甲方所在地的人民法院進(jìn)行解決。八、附則8.1本合同未約定的事項(xiàng)，雙方可另行協(xié)商并簽署書面補(bǔ)充合同。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)模板（三）工程承攬合同甲方：（委托人姓名/公司名稱）乙方：（承攬人姓名/公司名稱）鑒于甲方擬委托乙方承攬下述工程項(xiàng)目，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下合同：第一條合同項(xiàng)目1.1項(xiàng)目名稱：（填寫工程項(xiàng)目名稱）1.2工程地址：（填寫具體工程地址）1.3工程內(nèi)容：（詳細(xì)描述工程項(xiàng)目的施工范圍、規(guī)模、工期等）第二條價(jià)格和支付方式2.1本項(xiàng)目的總工程價(jià)款為（填寫具體金額），包括工程成本、人工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及利潤(rùn)等。2.2工程款的支付方式為：（填寫具體支付方式），具體的款項(xiàng)劃分和支付條件如下：（詳細(xì)列出各個(gè)款項(xiàng)名稱、支付比例以及對(duì)應(yīng)的支付條件）第三條工期和交付3.1工程的合理工期為（填寫具體工期），自本合同簽訂之日起計(jì)算。3.2工程完工后，甲方有權(quán)要求乙方交付相應(yīng)的工程竣工圖、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。第四條保修和維護(hù)4.1乙方承諾，在工程竣工之日起，對(duì)所承攬的工程項(xiàng)目提供一年的保修期。4.2在保修期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題或施工不合格的地方，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行修復(fù)維護(hù)，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。第五條違約責(zé)任5.1如果任何一方違反了本合同的規(guī)定，使對(duì)方遭受了經(jīng)濟(jì)損失，違約方應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的違約金。5.2本合同的違約金為合同總價(jià)款的百分之（填寫具體比例）。5.3如果違約方未按時(shí)支付違約金，則應(yīng)向?qū)Ψ街Ц睹咳涨Х种ㄌ顚懢唧w比例）作為逾期違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋、執(zhí)行以及爭(zhēng)議解決均適用《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定。6.2如因本合同引起的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條合同生效與變更7.1本合同自雙方在合同上簽字之日起生效，有效期為工程竣工之日。7.2如需對(duì)本合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，可由甲乙雙方進(jìn)行補(bǔ)充協(xié)商，并最終形成書面補(bǔ)充協(xié)議。8.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托人）簽章/蓋章：日期：乙方（承攬人）簽章/蓋章：日期：2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)模板（四）委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_____。2.工程地點(diǎn)：________________________________________。3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。4.工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第_____種方式提供：(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前_____內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。二、施工時(shí)間工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。三、甲方工作1、開工前____天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。四、乙方工作1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。七、違約責(zé)任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量