改擴建工程施工合同的制定策略_第1頁
改擴建工程施工合同的制定策略_第2頁
改擴建工程施工合同的制定策略_第3頁
改擴建工程施工合同的制定策略_第4頁
改擴建工程施工合同的制定策略_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

改擴建工程施工合同的制定策略合同編號:__________地址:聯(lián)系方式:地址:聯(lián)系方式:一、工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程規(guī)模:__________1.4工程內容:__________1.5工程預算:__________二、甲方的權利和義務2.1甲方應向乙方提供完整的工程設計文件和相關資料,確保乙方的施工依據(jù)準確無誤。2.2甲方應按照合同約定的時間和金額支付乙方的工程款,包括但不限于預付款、進度款和尾款。2.3甲方應負責辦理工程所需的各種審批手續(xù),并承擔相關費用。2.4甲方應協(xié)助乙方進行施工現(xiàn)場的管理和協(xié)調,確保施工順利進行。2.5甲方應按合同約定履行合同義務,如因甲方原因導致工程延期或停工,甲方應承擔相應的違約責任。三、乙方的權利和義務3.1乙方應按照工程設計文件和施工規(guī)范進行施工,確保工程質量符合相關標準。3.2乙方應按照合同約定的時間和進度完成工程,如有特殊情況導致工期延誤,乙方應提前通知甲方,并采取措施減少甲方損失。3.3乙方應承擔施工期間的安全責任,確保施工現(xiàn)場的安全和環(huán)保。3.4乙方應按合同約定履行合同義務,如因乙方原因導致工程質量問題、安全事故或工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任。四、合同價格和支付方式4.1雙方同意,本工程的合同總價為人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。(1)合同簽訂后7個工作日內,甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款;(2)工程進度達到約定的比例后,甲方支付乙方相應比例的工程款;(3)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款。五、工程驗收和保修5.1工程完成后,乙方應按照約定進行自檢、初驗和竣工驗收。甲方、乙方及相關部門應共同參加驗收。5.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提供工程保修書,承諾在保修期內對工程進行免費保修。5.3保修期滿后,如工程出現(xiàn)質量問題,乙方應負責維修,并根據(jù)實際情況承擔相應費用。六、違約責任6.1雙方應嚴格履行合同約定的義務,如一方違約,應承擔違約責任,向守約方支付違約金,并賠償因此給對方造成的損失。6.2違約金計算方式為:違約方應支付的違約金=違約金額×1%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。8.2合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:__________一、附件列表:1.工程設計文件2.施工資質證明3.工程預算明細4.審批手續(xù)相關文件5.施工進度計劃6.安全防護措施方案7.環(huán)保措施方案8.工程驗收報告9.保修書10.違約金計算公式說明二、違約行為及認定:1.甲方未按約定時間支付工程款,或支付金額不足。2.甲方未按約定提供施工所需資料,影響施工進度。3.甲方未辦理完相關審批手續(xù),導致工程延期或停工。4.乙方未按設計文件和施工規(guī)范施工,導致工程質量問題。5.乙方未按約定進度完成工程,造成工期延誤。6.乙方在施工過程中發(fā)生安全事故,未及時采取措施。7.乙方在保修期內未對工程進行免費保修,或保修質量不符合約定。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指擁有工程所有權并委托乙方進行施工的一方。2.乙方:指承擔工程施工任務并按照甲方要求完成工程的一方。3.工程設計文件:指用于指導工程施工的圖紙、技術要求和說明等。4.施工資質:指乙方根據(jù)相關法律法規(guī)和標準,具備從事工程施工的資格。5.工程預算:指根據(jù)工程設計文件和施工要求,預先計算的工程所需費用的總額。6.違約金:指一方違約時,根據(jù)違約程度向守約方支付的賠償金。7.保修期:指乙方對工程質量承擔責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:解決辦法:雙方協(xié)商調整施工計劃,合理分配人力、物力資源,確保工程按計劃進行。2.工程質量問題:解決辦法:立即停工,查找原因,乙方負責整改并承擔相應責任。3.安全事故發(fā)生:解決辦法:立即啟動應急預案,采取措施保護現(xiàn)場,乙方負責事故處理和賠償。4.甲方支付問題:解決辦法:雙方協(xié)商解決支付問題,如甲方確有困難,可協(xié)商延期支付或分期支付。5.審批手續(xù)未辦理完畢:解決辦法:甲方盡快辦理相關手續(xù),乙方協(xié)助提供所需材料,共同推進工程進度。五、所有應用場景:1.適用于各類建筑物的改擴建工程施工。2.適用于施工方具備相關資質和經驗。3

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論