腳手架工程承攬范本合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于委托方有權進行腳手架工程的建設和施工，并且需要承攬方提供相應的承攬服務，雙方為了明確雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________第二條承攬范圍和內容2.1承攬方愿意接受委托方的委托，按照本合同的規(guī)定，承攬腳手架工程的建設和施工。2.2承攬方應按照委托方的要求，提供合格的腳手架工程，并保證工程的質量和安全。2.3承攬方應按照約定的時間和進度完成工程的建設和施工。第三條合同價格3.1委托方應按照本合同的規(guī)定，向承攬方支付合同價格。3.2合同價格為本工程的總造價，具體金額為：__________元（大寫：__________元整）。3.3合同價格包括但不限于：工程設計費、材料費、施工費、管理費、利潤及稅金等。3.4合同價格的支付方式為：__________。第四條合同的履行4.1承攬方應按照本合同的規(guī)定，完成工程的建設和施工。4.2委托方應按照本合同的規(guī)定，支付合同價格。4.3委托方應提供承攬方施工所需的場地、水源、電源等。4.4委托方應協(xié)助承攬方進行施工現(xiàn)場的管理和安全防護。4.5委托方應按照約定時間接收工程，并支付合同價格。第五條質量保證5.1承攬方應保證工程的質量和安全，確保工程滿足國家和行業(yè)的相關標準和要求。5.2承攬方應承擔因質量問題造成的返工、維修、更換等費用。5.3委托方應按照約定時間接收工程，并對工程的質量和安全進行驗收。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。6.2承攬方未按照約定的時間和進度完成工程的建設和施工，應按照逾期交付違約金的方式承擔違約責任。6.3委托方未按照約定的時間支付合同價格，應按照逾期支付違約金的方式承擔違約責任。第七條爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：__________年。8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計方案2.施工圖紙3.材料合格證明4.施工設備清單5.施工人員名單6.工程驗收標準7.安全防護措施方案8.違約金計算公式9.訴訟管轄法院證明二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定的時間和進度完成工程的建設和施工，視為違約。2.委托方未按照約定的時間支付合同價格，視為違約。3.工程質量不符合約定標準，視為違約。4.雙方未按照約定協(xié)商解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指具有腳手架工程建設權利和義務的一方。2.承攬方：指承擔腳手架工程建設義務，并有權獲得相應報酬的一方。3.合同價格：指雙方約定的腳手架工程總造價。4.違約金：指一方違約時，按照約定向另一方支付的賠償金。5.工程驗收：指委托方對承攬方完成的工程進行質量、安全等方面的檢查。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整施工計劃，承攬方采取措施加快施工進度。2.工程質量問題：解決辦法：委托方提出質量問題，承攬方負責整改修復，并承擔相應費用。3.合同價格支付糾紛：解決辦法：雙方按照約定履行支付義務，如有爭議通過協(xié)商解決。4.爭議解決：解決辦法：雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑項目的腳手架工程建設。2.適用于需要臨時搭建腳手架的施工場所。3.適用