建筑項目掛靠協(xié)議(2024版)合同編號：__________一、協(xié)議范圍1.1本協(xié)議適用于甲方同意乙方掛靠在其名下，以甲方的名義承攬建筑項目的情形。二、協(xié)議內容2.1甲方同意乙方掛靠在其名下，乙方有權以甲方的名義承攬建筑項目。2.2乙方在承攬建筑項目過程中，應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和甲方內部管理制度，嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范和合同約定進行施工。2.3乙方應自行承擔承攬項目的施工成本、人員工資、稅收等費用，并保證項目施工的質量和安全。2.4乙方在承攬項目過程中，如有違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或甲方內部管理制度的行為，導致甲方受到損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。2.5甲方應提供乙方掛靠所需的資質、證件等文件，并協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)。2.6甲方應監(jiān)督乙方按照約定履行施工合同，確保項目順利進行。如乙方未能按照約定履行施工合同，導致甲方受到損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。2.7甲方有權對乙方進行業(yè)務指導和管理，乙方應予以配合。2.8乙方不得以甲方的名義從事與建筑項目無關的活動，不得損害甲方的合法權益。三、協(xié)議期限3.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.2協(xié)議期滿后，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協(xié)議。四、違約責任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。4.2乙方在承攬項目過程中，如有違法行為，導致甲方受到連帶責任的，乙方應承擔相應的賠償責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方資質證明文件2.乙方身份證明文件3.建筑項目相關圖紙4.施工合同5.項目管理規(guī)定6.稅務登記證明7.銀行賬戶信息8.授權委托書二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工任務，視為違約。2.乙方未按照施工圖紙、技術規(guī)范和合同約定進行施工，導致項目質量不符合要求的，視為違約。3.乙方在承攬項目過程中，如有違法行為，導致甲方受到連帶責任的，視為違約。4.甲方未按照約定提供資質、證件等文件，導致乙方無法正常開展施工的，視為違約。5.甲方未按照約定監(jiān)督乙方履行施工合同，導致項目進度延誤或質量問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.掛靠：指乙方以甲方的名義承攬建筑項目，乙方負責實際施工，甲方提供資質、證件等文件并協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)。2.施工資質：指建筑施工企業(yè)根據國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，取得的從事建筑施工活動的許可。3.承攬項目：指乙方以甲方的名義承擔的施工任務。4.違約責任：指一方未履行合同約定，導致合同無法履行或者造成對方損失，應承擔的法律責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進度延誤：與乙方溝通，了解原因，制定整改措施，要求乙方加快施工進度。2.項目質量問題：要求乙方按照施工圖紙、技術規(guī)范和合同約定進行施工，對問題進行整改。3.乙方違法行為：立即終止合作，向有關部門報告，追究乙方法律責任。4.甲方未提供資質文件：要求甲方立即提供，否則乙方有權暫停施工。5.甲方未履行監(jiān)督職責：要求甲方加強項目管理，確保項目順利進行。五、所有應用場景：1.甲方為具備建筑項目施工資質的企業(yè)，乙方為具備相關施工能力但尚未取得相應資質的個人或單位。2.甲方同意乙方掛靠在其名下，以甲方的名義承攬建筑項目。3.乙方在承攬項目過程中，遵守國家法律法規(guī)