施工合同民事答辯狀2024年原告（發(fā)包方）：_________________________地址：____________________________________法定代表人（或委托代理人）：______________聯(lián)系電話：________________________________被告（承包方）：___________________________地址：____________________________________法定代表人（或委托代理人）：______________聯(lián)系電話：________________________________答辯人（被告）：___________________________地址：____________________________________法定代表人（或委托代理人）：______________聯(lián)系電話：________________________________一、答辯人基本情況：答辯人名稱：__________。答辯人地址：__________。法定代表人（或委托代理人）：__________。二、答辯請求：請求法院依法駁回原告的全部訴訟請求。請求法院判令原告承擔(dān)本案的訴訟費用。三、答辯事實與理由：1.關(guān)于工程款支付問題：1.1答辯人已按照施工合同約定，按時完成了工程任務(wù)。1.2原告未按合同約定支付工程款，構(gòu)成違約。具體違約事實如下：a)根據(jù)合同約定，原告應(yīng)在__________支付工程款__________元，但原告未支付。b)原告遲延支付工程款，導(dǎo)致答辯人施工進度受到影響。2.關(guān)于工程質(zhì)量與驗收問題：2.1答辯人施工的工程質(zhì)量符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.2原告提出的工程質(zhì)量問題缺乏事實依據(jù)。具體理由如下：a)工程竣工后，答辯人已通知原告進行驗收，原告未在約定時間內(nèi)組織驗收。b)原告提出的質(zhì)量問題未經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)鑒定，缺乏客觀性。3.關(guān)于工程延期問題：3.1工程延期是由于原告原因?qū)е碌模疝q人不承擔(dān)責(zé)任。具體情況如下：a)原告未按合同約定提供施工所需的材料和條件，導(dǎo)致答辯人無法按期施工。b)原告提出的工程變更增加了工程量，導(dǎo)致工程延期。4.關(guān)于合同變更與解除問題：4.1原告提出的合同變更請求未經(jīng)答辯人同意，答辯人有權(quán)拒絕。4.2原告單方面解除合同，違反了合同法的相關(guān)規(guī)定，答辯人有權(quán)要求原告承擔(dān)違約責(zé)任。四、證據(jù)清單：施工合同原件及復(fù)印件。工程款支付憑證及相關(guān)記錄。工程質(zhì)量驗收報告及第三方鑒定報告。工程延期通知及相關(guān)證明材料。合同變更及解除通知及相關(guān)記錄。五、相關(guān)法律規(guī)定：根據(jù)《中華人民共和國合同法》第__________條規(guī)定，原告未按合同約定支付工程款，構(gòu)成違約。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第__________條規(guī)定，原告單方面解除合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。六、其他需要說明的情況：答辯人已盡最大努力履行合同義務(wù)，不存在違約行為。原告的訴訟請求缺乏事實和法律依據(jù)，請求法院依法駁回。七、附：施工合同復(fù)印件。工程款支付憑證復(fù)印件。工程質(zhì)量驗收報告復(fù)印件。工程延期通知復(fù)印件。合同變更及解除通知復(fù)印件。答辯人（蓋章）：_________________________法定代表人（或委托代理人）簽字：________日期：________________________________[正文結(jié)束]（續(xù)前文）八、附件清單：施工合同書及附件復(fù)印件。工程進度和完成情況的記錄。工程款支付憑證及相關(guān)銀行流水。工程質(zhì)量檢驗報告和合格證明。工程延期通知書及導(dǎo)致延期的相關(guān)證據(jù)。合同變更和解除的往來函件。第三方鑒定或?qū)＜乙庖姇?。其他支持答辯主張的證據(jù)材料。九、違約行為及認定：原告未按照合同約定的時間和金額支付工程款，構(gòu)成違約。原告在未與答辯人協(xié)商一致的情況下，單方面提出合同變更或解除，構(gòu)成違約。原告未能提供合同約定的施工條件或協(xié)助，影響答辯人正常施工，構(gòu)成違約。原告對答辯人完成的工程提出不合理的質(zhì)量問題或拒絕驗收，缺乏事實依據(jù)，構(gòu)成違約。十、法律名詞及解釋：違約責(zé)任：指合同一方未履行或未完全履行合同義務(wù)，或履行合同義務(wù)不符合約定時，依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導(dǎo)致合同不能履行或需延遲履行。工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進行檢驗和接收的過程，以確定工程是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)保期：指工程竣工驗收合格后，乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任的期限。十一、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：若原告對工程質(zhì)量有異議，應(yīng)委托有資質(zhì)的第三方進行鑒定，并以鑒定結(jié)果為依據(jù)進行協(xié)商或訴訟。若原告遲延支付工程款，答辯人可依法要求原告支付違約金，并可暫停施工直至款項結(jié)清。若因原告原因?qū)е鹿こ萄悠?，答辯人應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，并在合同約定的期限內(nèi)提出延期申請。若原告單方面解除合同，答辯人可要求原告承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。十二、所有應(yīng)用場景：本答辯狀適用于因施工合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為而引發(fā)的民事訴訟。適用于