星級大酒店建筑項目2024年版承攬合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條：合同價格3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條：合同工期4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤的處理第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗收程序5.3質(zhì)量爭議的處理第六條：乙方義務(wù)6.1施工準備6.2施工組織與管理6.3工程資料管理第七條：丙方義務(wù)7.1設(shè)計責(zé)任7.2技術(shù)支持7.3工程監(jiān)督第八條：甲方義務(wù)8.1提供施工場地8.2辦理相關(guān)手續(xù)8.3協(xié)調(diào)外部關(guān)系第九條：合同的變更和解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件9.3變更和解除的程序第十條：違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任10.2乙方違約責(zé)任10.3丙方違約責(zé)任第十一條：爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決費用第十二條：合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同解除程序第十三條：保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約保密條款第十四條：其他約定14.1合同的保管14.2合同的復(fù)印件14.3合同的修改和補充第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義甲方地址：×××城市×××街道×××號。乙方地址：×××城市×××街道×××號。丙方地址：×××城市×××街道×××號。第二條：工程概況工程地點：×××城市×××地塊。2.2工程規(guī)模：本項目包括主樓、附樓及配套設(shè)施，總建筑面積約為×××平方米；工程內(nèi)容：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程、園林綠化工程等。第三條：合同價格3.1合同總價：人民幣×××萬元整（大寫：人民幣玖億玖仟玖佰玖拾玖萬元整）；3.2支付方式：甲方按照乙方提交的進度款申請，予以支付；3.3支付時間表：詳見附件《支付時間表》。第四條：合同工期4.1開工日期：本合同簽訂后×個月內(nèi)；4.2竣工日期：開工日期加上×個月；4.3工期延誤的處理：詳見附件《工期延誤處理辦法》。第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準5.1工程質(zhì)量要求：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準、規(guī)范；5.2質(zhì)量驗收程序：按照乙方提交的驗收方案進行；5.3質(zhì)量爭議的處理：雙方協(xié)商解決，如需第三方鑒定，鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān)。第六條：乙方義務(wù)6.1施工準備：乙方應(yīng)按照丙方設(shè)計方案進行施工準備，包括但不限于施工圖紙、施工方案、施工組織設(shè)計等；6.2施工組織與管理：乙方應(yīng)按照甲方和丙方的要求，組織和管理施工過程，確保工程順利進行；6.3工程資料管理：乙方應(yīng)妥善保管工程相關(guān)資料，并按照甲方和丙方的要求進行提交。第七條：丙方義務(wù)7.1設(shè)計責(zé)任：丙方應(yīng)按照甲方的要求，提供完整、合理、可靠的設(shè)計方案，并負責(zé)設(shè)計方案的修改和完善；7.2技術(shù)支持：丙方應(yīng)提供本工程的技術(shù)支持，包括但不限于設(shè)計咨詢、施工指導(dǎo)、驗收等；7.3工程監(jiān)督：丙方應(yīng)對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求得到滿足。第八條：甲方義務(wù)8.1提供施工場地：甲方應(yīng)保證乙方能順利進入施工場地，并提供施工所需的臨時設(shè)施，包括但不限于辦公、生活、交通等；8.2辦理相關(guān)手續(xù)：甲方應(yīng)負責(zé)辦理本工程所需的所有政府審批、核準、備案等手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用；8.3協(xié)調(diào)外部關(guān)系：甲方應(yīng)負責(zé)協(xié)調(diào)本工程施工期間與外部單位（如鄰居、政府部門等）的關(guān)系，確保工程順利進行。第九條：合同的變更和解除9.1合同變更的條件：合同履行過程中，如因客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方可協(xié)商一致進行變更；9.2合同解除的條件：合同履行過程中，如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同；9.3變更和解除的程序：合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。第十條：違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任：甲方未按約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等；10.2乙方違約責(zé)任：乙方未按約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等；10.3丙方違約責(zé)任：丙方未按約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方和/或乙方損失等。第十一條：爭議解決11.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；11.2爭議解決機構(gòu)：訴訟案件由合同簽訂地人民法院管轄；11.3爭議解決費用：訴訟費用按勝訴方實際發(fā)生金額承擔(dān)，雙方另有約定的除外。第十二條：合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；12.2合同變更程序：合同變更應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認；12.3合同解除程序：合同解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。第十三條：保密條款13.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等；13.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或終止之日起×年；13.3違約保密條款：違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第十四條：其他約定14.1合同的保管：本合同一式肆份，甲乙丙三方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力；14.2合同的復(fù)印件：本合同的任何一方均可要求對方提供合同的復(fù)印件，對方應(yīng)在×日內(nèi)提供；14.3合同的修改和補充：本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件《支付時間表》：詳細列出甲方應(yīng)支付給乙方的各項款項的支付時間節(jié)點、支付金額及支付條件。附件《工期延誤處理辦法》：明確工期延誤的處理流程、責(zé)任劃分及違約金計算標(biāo)準。附件《質(zhì)量爭議處理辦法》：規(guī)定質(zhì)量爭議的處理流程、責(zé)任劃分及鑒定程序。附件《違約金計算公式》：詳細說明違約金的計算方法和標(biāo)準。附件《設(shè)計方案》：丙方提供的設(shè)計方案，包括圖紙、設(shè)計說明等。附件《施工組織設(shè)計》：乙方向甲方提交的施工組織設(shè)計方案，包括施工計劃、施工方法、施工人員配置等。附件《施工進度計劃》：乙方提交的施工進度計劃，明確各階段工程的開始時間、結(jié)束時間及關(guān)鍵節(jié)點。附件《工程材料和設(shè)備清單》：列出本工程所需的所有材料和設(shè)備名稱、型號、數(shù)量等信息。附件《驗收標(biāo)準和方法》：明確工程驗收的標(biāo)準、程序和方法。附件《安全保障措施》：乙方提交的施工期間安全保障措施方案，包括安全管理制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等。附件《環(huán)保措施》：乙方提交的施工期間環(huán)保措施方案，包括環(huán)境保護設(shè)施、環(huán)保管理制度、環(huán)保培訓(xùn)等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方違約行為及責(zé)任認定：示例：甲方未按約定時間支付工程進度款，視為甲方違約。甲方應(yīng)支付違約金，違約金計算方式見附件《違約金計算公式》。2.乙方違約行為及責(zé)任認定：示例：乙方未按約定時間完成工程，視為乙方違約。乙方應(yīng)支付違約金，違約金計算方式見附件《違約金計算公式》。3.丙方違約行為及責(zé)任認定：示例：丙方提供的設(shè)計方案存在重大缺陷，導(dǎo)致工程進度延誤或質(zhì)量問題，視為丙方違約。丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.星級大酒店：指按照星級標(biāo)準建設(shè)的酒店，提供住宿、餐飲、娛樂等服務(wù)。2.建筑項目：指新建、擴建、改建建筑物及其附屬設(shè)施的活動。3.承攬合同：指承攬人按照委托人的要求，完成某項工作并交付工作成果，委托人支付報酬的合同。4.甲方：指委托人，即星級大酒店的業(yè)主或授權(quán)代表。5.乙方：指承攬人，即承擔(dān)建筑項目施