?監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制精選試題及答案二

單選題（共60題）1、根據(jù)《水利工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》，夾有孤石的土方開挖，大于（）m3的孤石按石方開挖計(jì)量。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.9【答案】C2、（）是指使產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)措施和管理活動的措施。A.質(zhì)量管理B.質(zhì)量方針C.質(zhì)量控制D.質(zhì)量體系【答案】C3、水利工程施工中不屬于工期延誤時(shí)間計(jì)算依據(jù)的是（）。A.雙方來往函件B.合同進(jìn)度計(jì)劃C.監(jiān)理大綱D.監(jiān)理日志【答案】C4、單位工程質(zhì)量，在施工單位自評合格后，由監(jiān)理單位復(fù)核，（）認(rèn)定。A.工承包人B.監(jiān)理人C.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.項(xiàng)目法人【答案】D5、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程的關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量進(jìn)行的監(jiān)督活動稱為（）。A.巡視B.旁站C.見證D.檢驗(yàn)【答案】B6、控制合同進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)是（）。A.施工總進(jìn)度計(jì)劃B.合同總進(jìn)度計(jì)劃C.經(jīng)過批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計(jì)劃D.經(jīng)過批準(zhǔn)的合同總進(jìn)度計(jì)劃【答案】C7、承包人對總監(jiān)理工程師授權(quán)的監(jiān)理人員發(fā)出的指示有疑問的，可向總監(jiān)理工程師提出書面異議，總監(jiān)理工程師應(yīng)在（）小時(shí)內(nèi)對該指示予以確認(rèn)。A.12B.24C.48D.72【答案】C8、當(dāng)工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的計(jì)算工期超過要求工期時(shí)，可采用的工期優(yōu)化的方法是（）A.縮短關(guān)鍵工作的總時(shí)差B.減少相鄰工作之間的時(shí)距C.縮短關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間D.減少相鄰工作之間的時(shí)間間隔【答案】C9、反映一個(gè)國家的綜合實(shí)力，是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，也是國家文明程度體現(xiàn)的是（）。A.安全B.進(jìn)度C.質(zhì)量D.投資【答案】C10、單位工程質(zhì)量等級由（）核定。A.施工承包人B.監(jiān)理人C.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.項(xiàng)目法人【答案】C11、A工作后有緊后工作B、C，它們的持續(xù)時(shí)間分別為5d、4d和6d；BC工作最遲完成時(shí)間分別為25d和23d，則A工作的最遲開始時(shí)間為（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C12、可行性研究投資估算與設(shè)計(jì)概算的主要不同在于（）。A.組成內(nèi)容B.項(xiàng)目劃分C.費(fèi)用構(gòu)成D.設(shè)計(jì)深度【答案】D13、財(cái)務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)的不相同之處不包括（）。A.評價(jià)目的B.評價(jià)參數(shù)C.評價(jià)角度D.評價(jià)采用的價(jià)格【答案】A14、在施工進(jìn)度控制的措施中，不屬于合同措施的是（）。A.嚴(yán)格合同管理B.加強(qiáng)變更管理C.加強(qiáng)索賠管理D.嚴(yán)格審核承包人施工進(jìn)度計(jì)劃【答案】D15、作為質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任，是指的（）。A.質(zhì)量義務(wù)B.質(zhì)量權(quán)利C.質(zhì)量擔(dān)保D.質(zhì)量保證【答案】D16、總監(jiān)理工程師應(yīng)在工程開工日期（）天前向承包人發(fā)出工程開工通知。A.5B.7C.10D.14【答案】B17、承包人更換項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)事先征得發(fā)包人同意，并應(yīng)在更換（）天前通知發(fā)包人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.3B.7C.10D.14【答案】D18、工程施工時(shí)混凝土出現(xiàn)輕微蜂窩麻面，但是后續(xù)抹灰時(shí)可以修補(bǔ)，該質(zhì)量事故可以（）。A.返工重做B.修補(bǔ)C.不做處理D.加固補(bǔ)強(qiáng)【答案】C19、單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于（）小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。A.1B.3C.5D.7【答案】A20、承包人更換項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)事先征得項(xiàng)目法人同意，并應(yīng)在更換（）天前通知發(fā)包人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.7B.10C.14D.30【答案】C21、平面閘門安裝中，二期混凝土一次澆筑高度不宜超過（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D22、監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)要求更換承包人提供的不合格材料或工程設(shè)備，要求承包人立即進(jìn)行更換，監(jiān)理機(jī)構(gòu)更換后再次檢查和檢驗(yàn)，由此增加的費(fèi)用和工期延誤由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.供貨方【答案】B23、水利工程施工進(jìn)度計(jì)劃編制可分為（）個(gè)階段。A.四B.三C.二D.一【答案】A24、缺陷責(zé)任期最長不超過（）。A.6個(gè)月B.1年C.2年D.3年【答案】C25、除險(xiǎn)加固工程可以按（）劃分分部工程。A.長度B.招標(biāo)標(biāo)段C.部位D.功能【答案】C26、PDCA的循環(huán)過程是一個(gè)不斷解決問題，不斷提高質(zhì)量的過程，其中關(guān)鍵階段是（）。A.實(shí)施階段B.檢查階段C.計(jì)劃階段D.處理階段【答案】D27、由于管理不善、設(shè)備不良、工作場所不良或有關(guān)人員的過失引起的傷亡事故，是指的（）。A.非責(zé)任事故B.責(zé)任事故C.發(fā)包人責(zé)任事故D.承包人責(zé)任事故【答案】B28、下列不屬于工程質(zhì)量檢驗(yàn)活動內(nèi)容的是（）。A.測試B.評價(jià)C.比較D.備案【答案】D29、在國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)中，不列入費(fèi)用項(xiàng)目的有（）。A.基本預(yù)備費(fèi)B.流動資金C.稅金D.國外貸款的利息【答案】C30、以下不屬于勘察、設(shè)計(jì)單位質(zhì)量責(zé)任的是（）。A.從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程B.注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)文件上簽字，對設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)C.設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)業(yè)主有關(guān)要求在階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收中，對施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求提出評價(jià)D.設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案【答案】C31、項(xiàng)目后評價(jià)的一般原則不包括（）。A.科學(xué)B.可靠C.獨(dú)立D.公正【答案】B32、按建設(shè)項(xiàng)目的投資管理形式分類，項(xiàng)目可分為（）。A.公共項(xiàng)目和非公共項(xiàng)目B.經(jīng)營性項(xiàng)目和非經(jīng)營性項(xiàng)目C.政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目D.新建項(xiàng)目和改建項(xiàng)目【答案】C33、支護(hù)時(shí)，噴射混凝土抗壓強(qiáng)度保證率在（）及以上。A.85%B.80%C.75%D.70%【答案】A34、雙代號網(wǎng)絡(luò)中屬于虛工作特點(diǎn)的是（）。A.用波形線表示B.既不占用時(shí)間也不消耗資源C.占用時(shí)間但不消耗資源D.不占用時(shí)間但消耗資源【答案】B35、施工單位進(jìn)行施工準(zhǔn)備和指導(dǎo)現(xiàn)場施工的規(guī)劃性．指導(dǎo)性的文件是（）。A.設(shè)計(jì)文件B.監(jiān)理規(guī)劃C.施工方案D.施工組織設(shè)計(jì)【答案】D36、下列關(guān)于質(zhì)量管理說法正確的是（）。A.質(zhì)量管理包括質(zhì)量方針的制定與實(shí)施，是個(gè)大的概念B.實(shí)施質(zhì)量管理依靠質(zhì)量控制體系C.質(zhì)量控制和質(zhì)量保證是沒有聯(lián)系的D.質(zhì)量管理是質(zhì)量保證的一部分【答案】A37、缺陷責(zé)任期滿后（）個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量缺陷責(zé)任終止證書，并退還剩余的質(zhì)量保證金。A.10B.20C.30D.60【答案】C38、堤防工程中，老堤加培按工程量（）劃分為一個(gè)單元工程。A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】D39、監(jiān)理機(jī)構(gòu)在對承包人的施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施進(jìn)行仔細(xì)審查后提出意見和建議，并用（）答復(fù)承包人是否批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施。A.口頭形式B.口頭或者書面形式C.書面形式D.口頭之后，追加書面形式【答案】C40、在總價(jià)合同中，由于物價(jià)上漲而使工料成本增加，按合同規(guī)定可以對合同總價(jià)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整的合同形式稱為（）。A.固定總價(jià)合同B.可調(diào)值總價(jià)合同C.包干總價(jià)合同D.固定工程量總價(jià)合同【答案】B41、發(fā)包人因工期要求緊迫，在沒有完成設(shè)計(jì)的情況下必須發(fā)包的工程適宜采用的合同形式是（）。A.純單價(jià)合同B.估算工程量單價(jià)合同C.單價(jià)與總價(jià)包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D42、缺陷責(zé)任期滿后（）個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量缺陷責(zé)任終止證書，并退還剩余的質(zhì)量保證金。A.10B.20C.30D.60【答案】C43、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中的進(jìn)度部分，由負(fù)責(zé)進(jìn)度控制工作的監(jiān)理工程師組織（）編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的進(jìn)度部分。A.相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員B.相關(guān)監(jiān)理員C.總監(jiān)理工程師D.相關(guān)施工單位人員【答案】A44、承包人應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交其負(fù)責(zé)提供的材料和工程設(shè)備的（），并滿足合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。A.投標(biāo)報(bào)價(jià)B.出廠報(bào)告C.質(zhì)量證明文件D.驗(yàn)收記錄【答案】C45、在年利率8%的情況下，3年后的125.97元與現(xiàn)在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C46、承包人應(yīng)在接到開工通知后（）天內(nèi)，向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交承包人在施工場地的管理機(jī)構(gòu)以及人員安排的報(bào)告。A.5B.14C.28D.30【答案】C47、抽樣檢驗(yàn)方案中，p1的選取應(yīng)與p0拉開一定的距離，一般情況下，p1/p0取值為（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D48、質(zhì)量問題處理是否達(dá)到預(yù)期的目的，是否留有隱患，需要通過（）來作出結(jié)論。A.專家論證B.目測觀察C.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)D.檢查驗(yàn)收【答案】D49、某建筑單位新建項(xiàng)目，從銀行貸款200萬元，貸款期限為6年，6年后一次性還本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D50、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃時(shí)間參數(shù)中，作為實(shí)施目標(biāo)的工期是指（）A.計(jì)算工期B.合同工期C.要求工期D.計(jì)劃工期【答案】D51、重要隱蔽單元和關(guān)鍵部位的單元工程質(zhì)量經(jīng)承包人自評后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（），然后按規(guī)定組成聯(lián)合小組，共同檢查核定工程質(zhì)量等級。A.進(jìn)行抽檢B.組織驗(yàn)收C.進(jìn)行全部檢查D.核查承包人施工記錄【答案】A52、根據(jù)《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)土石方工程》，土方開挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土質(zhì)的處理C.地質(zhì)坑、孔處理D.軟基及土質(zhì)岸坡開挖【答案】D53、單代號網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，非終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的工作的總時(shí)差等于（）。A.本工作與緊前工作時(shí)間間隔加該緊前工作的總時(shí)差之和的最大值B.本工作與緊后工作時(shí)間間隔加該緊后工作的總時(shí)差之和的最大值C.本工作與緊前工作時(shí)間間隔加該緊前工作的總時(shí)差之和的最小值D.本工作與緊后工作時(shí)間間隔加該緊后工作的總時(shí)差之和的最小值【答案】D54、下列關(guān)于質(zhì)量控制說法正確的是（）。A.質(zhì)量控制的目的是以檢驗(yàn)為主B.質(zhì)量控制是靜態(tài)的控制過程C.質(zhì)量控制主要針對生產(chǎn)環(huán)節(jié)D.質(zhì)量控制的對象是過程，結(jié)果是指被控制對象達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求【答案】D55、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理的關(guān)系是（）。A.質(zhì)量管理是質(zhì)量控制的職能之一B.質(zhì)量控制是質(zhì)量管理的職能之一C.質(zhì)量管理和質(zhì)量控制相互獨(dú)立D.質(zhì)量管理和質(zhì)量控制相互包容【答案】B56、某項(xiàng)目建設(shè)期2年，各年初投資額分別為300萬元、400萬元，年利率為10%，則該項(xiàng)目建成后的總投資是（）。A.700萬元B.803萬元C.800萬元D.806萬元【答案】B57、超過可行性研究報(bào)告估算靜態(tài)投資（）時(shí)，必須重編可行性研究報(bào)告，重新按原程序報(bào)批。A.15％以上B.10％以上C.8％以上D.5％以上【答案】B58、以下不屬于勘察、設(shè)計(jì)單位質(zhì)量責(zé)任的是（）。A.從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程B.注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)文件上簽字，對設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)C.設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)業(yè)主有關(guān)要求在階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收中，對施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求提出評價(jià)D.設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案【答案】C59、項(xiàng)目法人應(yīng)在（）60個(gè)工作日內(nèi)，制定法人驗(yàn)收工作計(jì)劃，報(bào)法人驗(yàn)收監(jiān)督管理機(jī)關(guān)和竣工驗(yàn)收主持單位備案。A.可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后B.開工報(bào)告批準(zhǔn)后C.初步設(shè)備批準(zhǔn)后D.開工后【答案】D60、水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算由（）組織編制。A.項(xiàng)目法人B.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人C.項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員D.項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)人員【答案】A多選題（共45題）1、單位工程合格的標(biāo)準(zhǔn)是（）。A.分部工程全部合格B.質(zhì)量事故已按要求進(jìn)行處理C.外觀質(zhì)量得分率要達(dá)到70％以上D.質(zhì)量抽檢合格率要達(dá)到75％以上E.單位工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定資料基本齊全【答案】ABC2、按制定原理抽樣方案可分為（）方案。A.標(biāo)準(zhǔn)型B.挑選型C.簡化型D.調(diào)整型E.計(jì)算型【答案】ABD3、施工過程中進(jìn)行安全檢查，其常用的方法有一般檢查方法和安全檢查表法。其中一般檢查方法有（）。A.看B.嗅C.問D.切E.驗(yàn)【答案】ABC4、安全生產(chǎn)目標(biāo)主要內(nèi)容包括（）。A.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)目標(biāo)B.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控目標(biāo)C.應(yīng)急管理目標(biāo)D.生產(chǎn)安全事故控制目標(biāo)E.安全生產(chǎn)支出目標(biāo)【答案】ABCD5、依《國際商會托收統(tǒng)一規(guī)則》，下列選項(xiàng)中，哪些屬于托收行對委托人、代收行對托收行負(fù)有的具體代理行為的義務(wù)?（）A.及時(shí)提示的義務(wù)B.保證匯票和裝運(yùn)單據(jù)與托收指示書的表面一致，如發(fā)現(xiàn)任何單據(jù)有遺漏,應(yīng)立即通知發(fā)出指示書的一方C.收到的款項(xiàng)在扣除必要的手續(xù)費(fèi)和其他費(fèi)用后必須按照指示書無遲延地解交本人D.無延誤地通知托收結(jié)果,包括付款、承兌、拒絕承兌或拒絕付款等【答案】ABCD6、下列（）屬于國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)中的轉(zhuǎn)移支付。A.國內(nèi)貸款利息B.國家和地方政府的稅收C.土地及自然資源費(fèi)用D.國外貸款利息及本金E.政府補(bǔ)貼【答案】AB7、根據(jù)我國《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,我國法院在接受委托協(xié)助執(zhí)行外國法院判決時(shí),下列做法正確的是哪幾項(xiàng)？（）A.先要承認(rèn)其效力，然后才交付執(zhí)行B.對外國法院判決只進(jìn)行形式性審査C.采取判決的方式承認(rèn)效力，執(zhí)行令的方式交付執(zhí)行D.依照我國《民事訴訟法》規(guī)定的程序執(zhí)行【答案】ABD8、環(huán)境不利因素包括（）。A.人機(jī)（物）交互環(huán)境因素B.自然環(huán)境因素C.缺乏安全意識D.施工作業(yè)場地狹小E.交通道路不寬暢【答案】AB9、根據(jù)《律師法》的規(guī)定，下列哪一或哪些選項(xiàng)是正確的？（）A.律師擔(dān)任法律顧問，只能就有關(guān)法律問題提供意見,草擬、審查法律文書，不得參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動B.律師接受委托后，任何情況下都不得拒絕辯護(hù)或代理C.犯罪嫌疑人被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或者采取強(qiáng)制措施之日起，受委托的律師憑律師執(zhí)業(yè)證書、律師事務(wù)所證明和委托書或者法律援助公函，有權(quán)會見犯罪嫌疑人、被告人并了解有關(guān)案件情況D.受委托的律師自案件審查起訴之日起，有權(quán)查閱、摘抄和復(fù)制與案件有關(guān)的訴訟文書及案卷材料【答案】CD10、工作可壓縮的時(shí)間，可受到（）約束限制。A.工作本身的最快歷時(shí)的限制B.非關(guān)鍵時(shí)差的限制C.平行關(guān)鍵路線的結(jié)束限制D.緊縮的關(guān)鍵路線的結(jié)束限制E.關(guān)鍵時(shí)差的限制【答案】ABCD11、合同之債的法律適用同時(shí)涉及其他方面的法律適用，綜合涉及意思自治原則。根據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定，關(guān)于涉外民事關(guān)系的法律適用,下列哪些領(lǐng)域采用當(dāng)事人意思自治原則？（）A.合同B.侵權(quán)C.不動產(chǎn)物權(quán)D.訴訟離婚【答案】AB12、在施工階段，質(zhì)量檢驗(yàn)的目的包括（）。A.判斷工程產(chǎn)品、建筑原材料質(zhì)量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，作為質(zhì)量評定依據(jù)D.制定檢測方案E.通過檢驗(yàn)督促施工單位提高質(zhì)量【答案】ABC13、為完成合同約定的各項(xiàng)工作，承包人應(yīng)向施工場地派遣或雇傭足夠數(shù)量的人員，其中包括（）。A.具有相應(yīng)規(guī)模的農(nóng)民工B.具有相應(yīng)資格的專業(yè)技工和合格的普工C.具有相應(yīng)施工經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員D.具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測人員E.具有相應(yīng)崗位資格的各級管理人員【答案】BC14、以下屬于施工單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)履行的安全管理職責(zé)的有（）。A.保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的足額投入和有效使用B.組織安全教育和培訓(xùn)C.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展安全教育培訓(xùn)、考核D.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，組織生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場保護(hù)與搶救工作E.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)日常檢查，建立安全生產(chǎn)管理臺賬【答案】ABD15、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查的內(nèi)容有（）。A.施工總布置、分區(qū)規(guī)劃是否合理B.工程材料質(zhì)量證明文件是否齊全有效C.施工資源配置是否滿足合同要求D.質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置是否正確E.安全技術(shù)措施是否切實(shí)可行【答案】ACD16、關(guān)于高處施工安全規(guī)定的說法，正確的有（）。A.特級高處作業(yè)，應(yīng)與地面設(shè)聯(lián)絡(luò)信號或通信設(shè)置，并應(yīng)有專人負(fù)責(zé)B.遇有4級以上的大風(fēng)，沒有特別可靠的安全措施，禁止從事高處作業(yè)C.進(jìn)行三級、特級和懸空髙處作業(yè)時(shí)，必須事先制定安全技術(shù)措施D.高處作業(yè)使用的腳手架上，應(yīng)鋪設(shè)固定腳手板和1m高的護(hù)身欄桿E.安全網(wǎng)必須隨著建筑物升高而提高，安全網(wǎng)距離工作面的最大高度不超過5m【答案】ACD17、ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)中，其核心組成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD18、下列關(guān)于期間說法正確的選項(xiàng)是：A.甲因盜竊罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期屆滿，因4月30日至5月2日為五一假期，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)于5月3日依法釋放甲B.乙于2016年3月1日收到一審法院判決，因不服判決，于3月11日17時(shí)通過郵局向二審法院提起訴訟，裝有上訴狀的掛號信上郵戳?xí)r間是3月11日20時(shí)，掛號信于3月15日9時(shí)寄至二審法院，據(jù)此，乙行使上訴權(quán)沒有過期C.被告丙因不可抗拒的原因，無法在法定的期限內(nèi)行使上訴權(quán)，有權(quán)提出恢復(fù)期間的申請，經(jīng)法院查證屬實(shí)后，應(yīng)當(dāng)決定準(zhǔn)許D.丁放火案，先由M法院管轄，后依法改變?yōu)镹法院管轄，N法院的辦案期限從M法院依法改變管轄之日起計(jì)算【答案】B19、全面質(zhì)量管理的基本觀點(diǎn)中，用戶至上的觀點(diǎn)，包括（）。A.使用工程的單位和個(gè)人B.監(jiān)理人是用戶C.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)是用戶D.設(shè)計(jì)單位也是用戶E.下道工序是上道工序的用戶【答案】A20、下列哪一個(gè)選項(xiàng)的表述符合西方法學(xué)中實(shí)證主義理論關(guān)于法的概念的觀點(diǎn)？（）A.法律是主權(quán)者的命令、人民的服從及對不服從的制裁B.法律的生命不在于邏輯而在于經(jīng)驗(yàn)C.法律是顯露的道德，道德是隱藏的法律D.法律是社會的習(xí)慣和思想的結(jié)晶【答案】A21、甲乙兩國締結(jié)某條約并約定甲乙兩國文字的文本同樣為作準(zhǔn)文本，以第三種文字的文本作為參考文本。條約生效后，兩國發(fā)現(xiàn)三個(gè)文本的某些用語有分歧。根據(jù)《維也納條約法公約》，下列關(guān)于該條約的說法哪些是正確的？（）A.甲乙兩國應(yīng)接受各自語言文本的拘束B.因乙國文本解釋對甲國更有利，則甲國可以僅依乙國文本進(jìn)行解釋適用C.締約國不得從對方文字約文的不同解釋中獲得利益D.由于三種文本用語分歧,該條約無效【答案】AC22、通常在施工索賠中，以下（）是不允許索賠的費(fèi)用。A.人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)B.承包商對索賠事項(xiàng)未采取減輕措施，而擴(kuò)大的損失費(fèi)用C.索賠款在索賠處理期間的利息D.保函手續(xù)費(fèi)E.承包方進(jìn)行索賠工作的準(zhǔn)備費(fèi)用【答案】BC23、下列關(guān)于項(xiàng)目債務(wù)資金的說法，正確的有（）。A.資金在使用上具有時(shí)間性限制，到期必須償還B.資金成本一般比權(quán)益資金高，但不會分散投資者對企業(yè)的控制權(quán)C.銀行資金的發(fā)放和使用遵循效益性、安全性和流動性的原則D.銀團(tuán)貸款主要適用于資金需求量大、償債能力較強(qiáng)的建設(shè)項(xiàng)目E.外國政府貸款一般都限定用途【答案】ACD24、清廷1908年8月27日公布的《欽定逐年籌備事宜清單》，確定“預(yù)備立憲”的期限為、（)A.10年B.9年C.7年D.8年【答案】B25、關(guān)于自由，下列說法中正確的是、（）A.古羅馬法學(xué)家西塞羅說、“為了得到自由，我們才是法律的臣仆”，這句話意在說明法對自由具有保障作用B.法應(yīng)以自由為目的，馬克思曾說，“法律在人的生活即自由的生活面前是退縮的”C.法律確定自由的范圍，孟德斯鳩認(rèn)為，自由是在他所受約束的法律許可范圍內(nèi)，隨心所欲地處置或者安排他的人身、行動、財(cái)富和他的全部財(cái)產(chǎn)的那種自由D.法律上的禁止和義務(wù)是為了限制自由而不是確保自由而設(shè)立【答案】B26、下列分析指標(biāo)屬于償債能力分析指標(biāo)的有（）。A.償債備付率B.總投資收益率C.投資回收期D.利息備付率E.凈年值【答案】AD27、下列說法中，哪些是關(guān)于公民基本權(quán)利的正確表述？（）A.基本權(quán)利是指首要的、根本的、具有決定意義的公民權(quán)利B.基本權(quán)利是由憲法所確認(rèn)，其內(nèi)容和范圍來自憲法的規(guī)定C.基本權(quán)利主要反映了國家機(jī)關(guān)和公民的關(guān)系D.基本權(quán)利是其他普通法律規(guī)定公民權(quán)利、義務(wù)的依據(jù)和棊礎(chǔ)【答案】ABCD28、根據(jù)憲法和法律的有關(guān)規(guī)定，下列選項(xiàng)中表述錯(cuò)誤的有哪些？（）A.山東省高級人民法院領(lǐng)導(dǎo)泰安屯中級人民法院的工作B.湖南省人大常委會領(lǐng)導(dǎo)湘潭市人大常委會的工作C.內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)赤峰市人民檢察院的工作D.河南省人民政府領(lǐng)導(dǎo)洛陽市人民政府的工作【答案】AB29、下列關(guān)于盜竊罪的認(rèn)定，說法正確的一項(xiàng)是：A.甲唆使一10歲的小男孩到金店盜竊，小男孩將一串金項(xiàng)鏈（價(jià)值3萬）帶出店外，尚未交到甲的手上時(shí)，被店員發(fā)現(xiàn)并抓獲。由于甲尚未取得項(xiàng)鏈，因此應(yīng)成立盜竊罪的未遂B.乙見張某拿一新款的蘋果7S，便起占有之念。于是向張某借打電話，邊打邊借口“信號不好”而向門外移動，趁張某不注意溜走。乙成立詐騙罪。C.丙在火車上趁身邊的乘客熟睡，在下車之際將該乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行為屬于“扒竊”D.丁潛入他人家中盜竊，但分文未得。雖然刑法規(guī)定了“入戶盜竊”這一行為類型，丁依然只成立盜竊罪的未遂【答案】D30、水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立由項(xiàng)目法人牽頭組建的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行的主要職責(zé)有（）。A.貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和標(biāo)準(zhǔn)B.制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)個(gè)體目標(biāo)及季度目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃C.組織制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度，并落實(shí)D.組織編制保證安全生產(chǎn)措施方案和蓄水安全鑒定等工作E.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作中的重大問題【答案】ACD31、雙次抽樣檢驗(yàn)時(shí)，在檢驗(yàn)批量為N的一批產(chǎn)品中，隨機(jī)抽取n1件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，C1為第一次抽取樣本時(shí)的不合格判定數(shù)，C2為第二次抽取樣本時(shí)不合格的判定數(shù)。發(fā)現(xiàn)n1中的不合格數(shù)為d1，則（）A.d1≤C1，判定該批產(chǎn)品合格B.d1≤C1，判定該批產(chǎn)品不合格C.d1>C2，判定該批產(chǎn)品不合格D.d1>C2，判定該批產(chǎn)品合格E.C1＜d1＜C2，無法判斷【答案】AC32、根據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，國務(wù)院組成人員中包括下列哪些？（）A.總理、副總理B.國務(wù)委員、各部長C.各委員會主任、審計(jì)長D.秘書長、各部副部長【答案】ABC33、縮短關(guān)鍵路線的途徑有（）。A.將關(guān)鍵工作進(jìn)行分解，組織平行作業(yè)B.將關(guān)鍵工作進(jìn)行分解，組織平行交叉作業(yè)C.將關(guān)鍵工作進(jìn)行分解，組織串聯(lián)作業(yè)D.壓縮非關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間E.壓縮關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間【答案】AB34、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的出臺對整個(gè)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)工作具有重要意義，包括（）。A.落實(shí)了工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)工作的三大任務(wù)B.規(guī)劃了標(biāo)準(zhǔn)體制改革的方向C.最大限度地保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全、人身健康、環(huán)境保護(hù)和公眾利益D.對違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的處罰有了明確的、具體的規(guī)定E.進(jìn)一步提高了水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全管理水平【答案】ABD35、對工程質(zhì)量進(jìn)行評定的依據(jù)包括（）等。A.監(jiān)理通知B.合同要求C.施工規(guī)程D.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)E.經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件【答案】BCD36、為完成合同約定的各項(xiàng)工作，承包人應(yīng)向施工場地派遣或雇傭足夠數(shù)量的人員，其中包括（）。A.具有相應(yīng)規(guī)模的農(nóng)民工B.具有相應(yīng)資格的專業(yè)技工和合格的普工C.具有相應(yīng)施工經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員D.具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測人員E.具有相應(yīng)崗位資格的各級管理人員【答案】BC37、下列關(guān)于缺陷責(zé)任期質(zhì)量控制的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.缺陷責(zé)任期一般從工程通過合同工程完工驗(yàn)收之日起B(yǎng).同一合同中的不同項(xiàng)目可有多個(gè)不同的缺陷責(zé)任期C.缺陷責(zé)任期最長不超過2年D.監(jiān)理機(jī)構(gòu)和發(fā)包人應(yīng)共同查清缺陷和（或）損壞的原因E.缺陷責(zé)任期結(jié)束前，