工期逾期因下雨疫情情況說明9篇篇一：工期逾期因下雨疫情情況說明

《關于迚一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，明確，對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員、參加疫情防控工作人員以及受疫情影響暫時失去收入來源的人群，金融機構要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延后還款期限。疫情期間因丌便還款發(fā)生逾期的，丌納入征信失信記錄;鼓勵針對參加疫情防控的醫(yī)護人員、政府工作人員及受疫情影響暫時失去收入來源的人員，在疫情期間的個人貸款、信用卡透支發(fā)生逾期的，合理延后還款期限，暫丌視為違約，丌迚入違約客戶名單。

同時，還呼吁向疫情嚴重地區(qū)發(fā)放應急貸款或與項貸款，給予特別利率優(yōu)惠，減免相關手續(xù)費用。

逾期償還銀行貸款的后果有哪些?

1、銀行會采取一定的催收措施，在初期電話通知的時候，如果貸款確實還丌上可以向銀行說明自身的實際情況，嘗試申請展期，這個視丌同銀行規(guī)定而定;2、逾期90天以上，情節(jié)嚴重可視為惡意逾期，銀行的催收也可能會給自己和家人造成生活壓力，影響個人以及家庭的正常生活;3、在逾期收費上，會有一些例如違約金、罰息等的支出，具體需要按合同約定的收取，丌同的機構丌同的貸款產(chǎn)品，收取的違約金或罰息丌盡相同;4、對個人征信記錄造成影響，丌良的信用記錄對以后的房貸車貸等貸款，以及信用卡的辦理成為阻力;5、如果因貸款還丌上而被起訴到法院，在法院判決執(zhí)行之后依舊未還款的，可上報最高人民法院以及錄入“失信被執(zhí)行人名單”，也俗稱“老賴名單”，會被禁止乘坐飛機高鐵等出行。還有可能會被委托給第三方催收機構幫忙催收，比如催天下通過“信用+科技”創(chuàng)新模式，合法合規(guī)、文明高效，真正讓信用成為債務人主勱還款的勱力。

所以疫情當前每個人根據(jù)自己的情況處理好貸款延期以及貸款逾期的問題，而丏還要對疫情的實時勱態(tài)要掌握，匯法上線疫情督查小

程序秒知道。

篇二：工期逾期因下雨疫情情況說明

程逾期還是工期順延是工程逾期還是工期順延

文魏飛

【案情簡介】

原審原告(反訴被告)某建筑公司。

原審被告(反訴原告)中國銀行某分行。

1996年12月6日中國銀行某分行(以下簡稱中行某分行)與某建筑公司簽訂《委托代建協(xié)議書》約定某建筑公司為中行某分行代建6棟宿舍樓總建筑面積為20000平方米工程總造價為5800萬元。自開工至全部工程的竣工驗收完畢為10個月(必須在1997年12月31日前全部竣工驗收交付給中行某分行)。哪棟樓延誤工期一天按該項工程土建費用的千分之一罰款配套工程哪項延誤一天按該項工程總造價的千分之一罰款(天數(shù)和罰款數(shù)按超期天數(shù)累計追加)。

該工程保修一年自工程竣工驗收交給中行某分行之日起算。

簽訂合同后中行某分行于1997年1月9日向某建筑公司支付代建費475萬元同年3月28日支付600萬元。自1997年6月19日至8月11日先后付款800萬元至某建筑公司起訴時中行某分行共向某建筑公司支付代建費2152萬元。

1998年8月12日、13日、14日某建筑公司分別將工程的4號樓、6號樓和5號樓的鑰匙交給中行某分行。同年9月17日中行某分行從施工隊處取得l、2、3號樓鑰匙。自某建筑公司向一審法院起訴至本案在一審審結前中行某分行又向某建筑公司支付代建費5910003.15元代某建筑公司向施工隊支付工程款994187.48元。

在履行委托代建合同中雙方還就預算超支、設計變更簽訂了一系列協(xié)議。1998年3月7日雙方簽署的《會議紀要》載明關于經(jīng)費超支問題以協(xié)議為準由雙方共同審定超支經(jīng)費后再報權威機構審計。4月14日的《會議紀要》載明力爭在1998年6月底前完工超支預算以審計部門審計為準。中行某分行上述行為不意味著放棄、延緩及延長對某建筑公司的任何權利。

1998年7月13

日某建筑公司向—審法院起訴請求中行某分行給付工程欠款1351.52萬元支付違約金1066.19萬元。中行某分行反訴請求根據(jù)委托代建協(xié)議的約定某建筑公司應支付逾期交房違約金4981937元。

一審審理期間一審法院委托某審價中心對訟爭工程造價進行評估評估結論為工程造價為28704676.92元。

針對工期順延的問題某建筑公司提交了某市氣象局出具的書證證明1997年9月13日第13號臺風在某市登陸造成該工程停工3天。

某建筑公司還提出因設計變更拖延工期167天其觀點和計算公式為合同簽訂工程造價為1435萬元合同工期為300天由于變更而增加的工程費用為800萬元按照建筑工程管理條例規(guī)定由于變更增加的費用工期相應順延。計算公式為167天800萬元×(300天÷1435萬元)。

【法院審判】

一審法院經(jīng)審理認為雙方當事人簽訂的委托代建協(xié)議應有效。

中行某分行第一筆建設資金中有25萬元遲付157天第二筆中有600萬元遲付10天。因設計變更拖延工期l00余天因臺風導致停工3天故該工程工期應予順延。

中行某分行應向某建筑公司支付遲延付款的違約金。

中行某分行關于某建筑公司承擔逾期交工的違約責任的反訴請求亦不符合有關規(guī)定一審法院不支持。

中行某分行不服一審判決向最高人民法院提起上訴稱依《委托代建協(xié)議書》約定本工程最遲于1997年12月31日前交付某建筑公司實際交付時間為4、5、6號樓于1998年8月12日、13日、l4日交付l、2、3號樓于1998年9月17日交付已逾期26l天且部分配套工程至今未完工。

一審判決認定因設計變更某建筑公司逾期100余天交房免除違約責任缺乏事實依據(jù)。某建筑公司同意一審判決向本院請求駁回上訴、維持原判。

最高人民法院認為雙方當事人簽訂的《委托代建協(xié)議書》約定有效。某建筑公司遲延交房長達200余天除臺風影響延期3天屬不可抗力免責外某

建筑公司應對因設計變更導致延期交房應免除其違約責任負舉證責任某建筑公司在二審期間向本院所作的延期交房書面陳述和計算公式與本案的實際情況不相符而不予認定一審判決認定因設計變更某建筑公司延期l00余天交房免除違約責任缺乏相應的證據(jù)支持本院不予認定雖然上訴人設計變更也是造成延期交房的原因之一但某建筑公司遲延交房時間已超出了設計變更可以適當延期的合理期限已構成違約應承擔違約責任上訴人遲延支付第一、二期代建費亦構成違約由于雙方對增加工程量造成延工期限未作約定中行某分行也未舉證故對雙方的違約行為互不追究。

【律師評析】工程延期問題是建筑施工企業(yè)經(jīng)常遇到的一個問題。

在施工過程中往往會因為各種各樣的因素導致工程延期有些是可以要求業(yè)主順延工期的例如自然災害導致的不可抗力、停水停電、設計變更導致的工程量增加等等有些則是由施工企業(yè)自己承擔誤工責任例如因為質量問題造成返工導致工期延誤。

上述案例中雙方?jīng)]有在代建協(xié)議書中就設計變更導致工程量增加后如何順延工期作出明確約定也未在施工過程中就順延工期達成一致故二審法院認為某建筑公司延期交房的時間已經(jīng)超過了可以延期的合理期限已構成違約應承擔違約責任。這一結果顯然對施工企業(yè)是不利的。

本律師認為為維護自身利益施工企業(yè)可從以下兩方面著手一、在《建設工程施工合同》專用條款中明確約定因設計變更導致工程量增加后工期順延的計算方式二、如果合同沒有明確約定應及時就工期順延問題向發(fā)包人提出報告并爭取獲得發(fā)包人同意順延工期的簽