二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識題庫第一部分單選題（500題）1、以下關于施工企業(yè)資質的說法中正確的是（）。A.施工總承包一級企業(yè)的凈資產應當在4000萬元以上B.施工企業(yè)應當自行購買與其從事施工活動相適應的技術裝備C.三級企業(yè)不再要求已完成的工程業(yè)績D.施工總承包二級企業(yè)的凈資產應當在800萬元以上【答案】：C2、下列關于法人承擔民事責任的說法，正確的是（）。A.能夠承擔民事責任B.能夠獨立承擔民事責任C.只能以其動產承擔民事責任D.只能以其不動產承擔民事責任【答案】：B3、勞動者的下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的是（）。A.在試用期后被證明不符合錄用條件B.嚴重違反用人單位的規(guī)章制度C.被起訴有大量欠債D.經常生病不能從事崗位工作【答案】：B4、（2021年真題第1批）關于建設工程施工工程墊資，說法正確的是（）A.墊資的法律性質為當事人之間的借款B.政府投資項目禁止由施工企業(yè)墊資施工C.當事人之間關于墊資的約定無效D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應予支持【答案】：B5、二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模標準不包括()。A.地上12層以上的民用建筑工程1項或地上8?11層的民用建筑工程2項B.高度50米以上的構筑物工程1項或高度35~50米(不含)的構筑物工程2項C.建筑面積12萬平方米以上的建筑工程1項D.建筑面積5萬平方米以上的建筑工程2項【答案】：C6、某建造師因工作調動與原聘用單位解除了勞動關系，其注冊證書應當()。A.被吊銷B.被撤銷C.延續(xù)有效D.注銷注冊或變更注冊【答案】：D7、某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關于申請執(zhí)行仲裁裁決的說法中，正確的是( )。A.施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D.施工單位有權向人民法院申請執(zhí)行【答案】：D8、根據《合同法》，下列合同轉讓合法生效的是（）。A.某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B.甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉讓給了第三人，便打電話通知了乙C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)乙將債務轉讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同轉讓給其他具有相應監(jiān)理資質的監(jiān)理單位【答案】：B9、關于工程質量爭議處理的說法，正確的是（）。A.建設單位直接指定分包人分包專業(yè)工程的，應當承擔無過錯責任B.施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質量問題，應當負責返修C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持D.建設工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質量缺陷是建設單位的責任，施工企業(yè)不承擔返修義務【答案】：B10、當事人對已經發(fā)生法律效力的判決，認為有錯誤的，可以向上一級人民法院申請再審。人民法院應當再審的情形不包括（）。4有新的證據，足以推翻原判決B.原判決認定的基本事實缺乏證據證明C.原判決認定事實的主要證據是偽造的D.原判決適用的法律已被廢止的【答案】：D11、關于投標保證金的說法，正確的是（）。A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致B.招標人最遲應在書面合同簽訂后10日內向中標人退還投標保證金C.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人應當返還投標保證金D.依法必須進行招標的項目的境內投標單位，以支票形式提交投標保證金的，可以從其任意賬戶轉出【答案】：A12、關于建設工程發(fā)包、轉包、分包、掛靠的說法，正確的有（ ）。A.建設單位推薦分包單位的，屬于違法發(fā)包行為B.專業(yè)作業(yè)承包人可以將其承包的勞務再分包的C.合同約定由承包單位負責采購的主要建筑材料、構配件及工程設備或租賃的施工機械設備，由其他單位或個人采購、租賃，屬于轉包D.總承包單位將主體結構工程分包給其他企業(yè)的，屬于掛靠【答案】：C13、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權債務歸于消滅，該種事實是會（）。A.僅導致合同權利的終止B.僅導致合同義務的終止C.導致合同權利、義務均終止D.必須繼續(xù)履行合同的債權和債務【答案】：C14、以下關于危大工程安全專項施工方案的說法中正確的是（ ）。A.專項施工方案應當由項目技術負責人審核簽字、加蓋單位公章，并由總監(jiān)理工程師審查簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章后方可實施B.危大工程實行分包的，專項施工方案必須由相關專業(yè)分包單位組織編制C.施工單位應當在危大工程施工前組織工程技術人員編制專項施工方案D.對于超過一定規(guī)模的危大工程，建設單位應當組織召開專家論證會對專項施工方案進行論證【答案】：C15、（2021年第1批真題）關于建設單位安全責任的說法，正確的是（）。A.編制工程概算時，確定工程安全生產費用B.工程開工前，審查施工企業(yè)的安全技術措施C.工程開工前，負責項目的安全技術交底D.對特殊結構的建設工程，提出保障安全施工的措施建議【答案】：A16、甲市政工程公司計劃向乙銀行貸款600萬元用于購置機械設備，乙銀行要求甲市政工程公司提供擔保。則以下可以為這筆貸款提供擔保的是（）。A.甲市政府建設行政主管部門B.乙銀行C.丙建筑工程公司口.丁大學【答案】：C）。17、關于擔任人民調解員的基本條件，正確的是（）。A.具有中級以上職稱B.自然人C.熱心人民調解工作D.具有大學本科學歷【答案】：C18、某項目設計費用為200萬元，合同約定定金為設計費用的15％。發(fā)包方依約支付定金后，設計承包方不履行合同，給發(fā)包方造成12萬元損失。發(fā)包人對此可獲支持的最大價款為（）萬元。A.30B.42C.60D.72【答案】：C19、為了達到工程總承包對企業(yè)資質的要求，下列說法錯誤的是（）。兒具有工程設計綜合資質、行業(yè)或專業(yè)甲級資質的單位，可直接申請相應類別施工總承包一級資質B.具有一級及以上施工總承包資質的單位，可直接申請相應類別工程設計甲級資質C.上述單位完成的相應規(guī)模工程總承包業(yè)績可以作為設計、施工業(yè)績申報D.設計、施工單位結成聯(lián)合體進行工程總承包的，應以設計單位為牽頭單位【答案】：D20、根據《建設工程質量管理條例》，關于勘察設計單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）。A.從事勘察、設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質證書B.勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確C.設計單位應當根據勘察成果文件進行建設工程設計D.勘察、設計單位不得分包所承攬的工程【答案】：D21、建設用地使用權自（）時設立。A.土地交付B.轉讓C.登記D.支付出讓金【答案】：C22、關于司法確認調解協(xié)議的法院管轄，說法錯誤的有（）。A.委派調解的，由作出委派的人民法院管轄B.當事人選擇由人民調解委員會調解的，由調解組織所在地基層人民法院管轄C.當事人選擇由特邀調解員調解的，由調解員住所地基層人民法院管轄D.當事人選擇由特邀調解組織調解的，由調解組織所在地基層人民法院管轄【答案】：C23、（2017年真題）關于施工生產安全事故報告的說法，正確的是（）。4報告事故發(fā)生地點不包括具體發(fā)生地點以外的波及區(qū)域8.單位負責人接到報告后，應立即向縣級以上人民政府報告C.事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補報D.立即報告是指在事故發(fā)生1小時內報告【答案】：C24、代履行是行政機關強制執(zhí)行的方式之一，關于代履行的說法，正確的是（）。（2017）A.行政機關只能委托第三人代履行B.代履行不適用與人身有關的義務C.代履行的適用與不履行義務的后果無關D.代履行程序啟動后，當事人履行不導致代履行停止【答案】：B25、實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或違法分包人為本案當事人，但發(fā)包人（）4應在工程價款總額范圍內對實際施工人承擔責任8.只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。.應在實際施工人實際完成的工程量范圍內對其承擔責任D.無須承擔責任【答案】：B26、以下情形屬于不當得利的是（）。A.為履行道德義務進行的給付B.設計單位誤領了建設單位支付給施工單位的工程款C.債務到期之前的清償D.明知無給付義務而進行的債務清償【答案】：B27、按照《建筑法》的規(guī)定，建設工程未辦理施工許可證或開工報告審批手續(xù)即開始施工，主管部門適當的處理為（）。A.責令停止施工B.責令其改正，對不符合開工條件的責令停止施工,可以處以罰款C.責令停止施工，處合同價款2%以上的罰款D.責令限期改正，沒收非法所得【答案】：B28、根據《安全生產法》，對于未真實記錄安全生產教育和培訓情況的發(fā)生經營單位可以（）。A.給與警告B.吊銷營業(yè)執(zhí)照C.責令限期改正D.降低資質等級【答案】：C29、（2020年真題）關于違約責任的說法，正確的是（）。A.違約責任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為B.守約方發(fā)生的經濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償C.守約方需證明違約方主觀上存在違約的故意，方能要求違約方承擔違約責任D.違約方違約后繼續(xù)履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金【答案】：B30、（2021年第1批真題）根據《建筑市場信用管理暫行辦法》，建筑市場各方主體的下列情形中，應當列入建筑市場主體“黑名單”的是（）。A.發(fā)生違法分包，受到行政處罰的B.發(fā)生工程質量安全事故受到行政處罰的C.經法院判決或者仲裁機構裁決，認定為拖欠工程款的D.利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質的【答案】：D31、關于工程質量保修書和最低保修期限的說法，正確的有（ ）。A.建設單位使用不當或擅自改動結構導致的質量問題，施工單位也應承擔保修責任B.電氣管線、裝修工程的最低保修期限都是2年C.質量保修書內容應包括保修范圍和保修期限D.工程的合理使用年限與施工企業(yè)的質量責任年限無關【答案】：B32、下列國家標準中，屬于強制性國家標準的是（）。A.工程建設重要的通用的信息技術標準B.工程建設行業(yè)專用的試驗方法C.工程建設行業(yè)專用的術語、符號D.工程建設勘察行業(yè)專用的質量要求【答案】：A33、工程建設國家標準可分為（）和推薦性標準。A.一般性標準B.特殊性標準C.建議性標準D.強制性標準【答案】：D34、根據《綠色施工導則》的規(guī)定，“四節(jié)一環(huán)保”指的是（ ）。A.節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能、節(jié)電和環(huán)境保護B.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護。.節(jié)材、節(jié)料、節(jié)水、節(jié)電和環(huán)境保護D.節(jié)能、節(jié)光、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護【答案】：B35、關于施工合同違約賠償損失范圍的設法，正確的是（）。A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失B.訂立合同時對因違法造成的損害不可預見，違約方也應承擔賠償責任C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的，仍可以就擴大的損失部分請求賠償D.合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內【答案】：D36、關于工傷社會保險和意外傷害保險表述，正確的是（）。A.工傷社會保險是針對施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的特殊人群B.建筑職工意外傷害保險是法定的強制性保險C.工傷保險是商業(yè)險的一種，實際上是一種全社會的互助機制D.工傷保險是法定的強制性保險【答案】：D37、招標項目開標時，檢查投標文件密封情況的應當是（）。A.投標人B.招標人C.招標代理機構人員D.招標單位的紀檢部門人員【答案】：A38、工程項目質量安全第一責任人是（）。A.總經理B.部門經理C.安全經理口.項目經理【答案】：D39、無權代理主要包括沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后的行為。對于無權代理，如果未經被代理人追認，則應由（）承擔責任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行為人【答案】：D40、王某通過全國統(tǒng)考取得二級建造師資格證書并注冊于一家建筑公司，因工作需要被派往外省執(zhí)業(yè)。王某的建造師注冊證書在工程所在地（）。A.無效8.有效C.應重新認證D.直被吊銷【答案】：B41、根據《合同法》，下列合同轉讓有效的是（）。A.國慶節(jié)前，張某買了回老家的飛機票，因公司安排加班，張某將機票轉讓給同事李某B.建設單位拖欠甲施工單位800萬工程款，甲施工單位書面通知建設單位其已將債權轉讓給乙施工單位，請建設單位將工程款支付給乙施工單位C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其已將債務轉讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權D.檢測單位將檢測合同轉讓給其他具有檢測資質的單位【答案】：B42、合同債權人免除對方的債務,可以導致合同（）。A.解除B.權利義務終止C.被追認D.未成立【答案】：B43、（2021年第2批真題）建筑節(jié)能分部工程驗收的主持人應當是（）。A.施工企業(yè)項目經理B.設計單位節(jié)能設計負責人C.施工企業(yè)技術負責人D.總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）【答案】：D44、施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關消防機構作出的停止施工處罰決定的，將由（）負責強制執(zhí)行。A.公安機關B.作出決定的公安機關消防機構C.人民法院D.建設行政主管部門【答案】：B45、根據《政府采購法實施條例》規(guī)定，政府采購依法不進行招標的，能夠選擇的采購方式是（）。A.詢價B.多項來源采購C.競爭性談判D.內部選定【答案】：C46、甲建設單位與乙施工單位簽訂了施工總承包合同，乙施工單位將其中的一部分工程分包給丙施工單位。在丙負責的施工現(xiàn)場由于腳手架坍塌，造成5人死亡事故。負責將該事故向有關政府部門上報的單位應是（）。A.甲建設單位B.乙施工單位C.丙施工單位口.項目經理部【答案】：B47、根據《安全生產法》的規(guī)定，當發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，從業(yè)人員停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所的權利是A.拒絕權B.建議權C.緊急避險權D.知情權【答案】：C48、預制安裝水池接縫的混凝土強度應符合設計規(guī)定，當設計無規(guī)定時，應采用（）的混凝土。A.與壁板混凝土強度等級相同B.比壁板混凝土強度提高一級C.低強度混凝土D.C40混凝土【答案】：B49、以下關于帶班制度的說法中正確的是（）。A.建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的80%8.項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%。.項目負責人因其他事務需離開施工現(xiàn)場時，應向施工企業(yè)請假，經批準后方可離開D.施工企業(yè)負責人必須在危大工程施工期間現(xiàn)場帶班【答案】：B50、關于二級建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法中，正確的是（）。A.注冊建造師不得同時擔任2個以上建設工程項目負責人，所有項目均為小型工程施工項目的除外B.注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結前，經受聘企業(yè)同意的，可以再變更注冊至另一家企業(yè)C.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，若發(fā)包方與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，可以更換施工項目負責人D.工程所在地省級建設主管部門和有關部門可以根據本地的實際情況設置跨地區(qū)承攬工程項目執(zhí)業(yè)準入條件【答案】：C51、根據《物權法》，下列各項財產作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是（）。4正在使用的船舶、航空器B.交通運輸工具C.生產設備、原材料D.建設用地使用權【答案】：D52、甲公司投資的某公建項目招標，乙公司以8200萬工程報價中標，甲、乙雙方按中標價簽訂了合同并按規(guī)定備了案。開工前，甲要求乙降低合同價，乙無奈同意，二者訂立了協(xié)議，工程價款改為7600萬，工程完工后，乙要求按合同進行結算，甲堅持按協(xié)議結算。正確的處理是（）。A.合同無效，協(xié)議也無效，按無效合同處理B.合同有效，協(xié)議有效，但應以協(xié)議為結算依據C.合同有效，協(xié)議無效，以合同為結算依據D.合同無效，協(xié)議有效，以協(xié)議為結算依據【答案】：C53、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列建設工程開工前建設單位應當申請領取施工許可證的是（）。A.投資額為25萬元的公共廁所B.建筑面積為600平方米的地鐵臨時辦公室C.建筑面積為325平方米的公園管理用房D.農民自建低層住宅【答案】：C54、甲欠乙1萬元錢，雙方約定于2002年5月20日清償，到期后，甲并未歸還。乙后來到廣州，2004年3月15日，乙在廣州出車禍，昏迷，經多方治療于2005年4月20日恢復健康。乙對甲的訴訟時效屆滿日為（）2004年5月20日2005年3月15日2005年5月20日2005年6月25日【答案】：D55、甲在街道旁開車逆行，迫使騎車人乙為躲避甲而跌入承包商趙某挖的尚未設置保護措施和警示標志的坑中。對于乙所蒙受的損失（ ）。A.只能由甲承擔責任B.只能由趙某承擔責任C.由甲和趙某各自承擔責任D.由甲和趙某承擔連帶責任【答案】：D56、我國施工企業(yè)資質分為（）三個序列。A.工程總承包資質、施工總承包資質和專業(yè)承包資質B.工程總承包資質、專業(yè)分包資質和施工勞務資質C.施工總承包資質、專業(yè)分包資質和施工勞務資質D.施工總承包資質、專業(yè)承包資質和施工勞務資質【答案】：D57、關于融資租賃合同，下列說法中錯誤的是（）。A.承租人破產的，租賃物屬于破產財產B.承租人應當履行占有租賃物期間的維修費C.出賣人的主要義務是向承租人交付標的物和標的物的瑕疵擔保D.出租人和承租人可以約定租賃期間屆滿租賃物的歸屬【答案】：A58、在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時檢查隱蔽工程，承包人（）。A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失8.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失。.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失【答案】：B59、關于融資租賃合同說法正確的是（）。A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務B.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的，出租人有權請求承租人繼續(xù)支付租C.融資租賃合同可以采用口頭形式D.當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同效力待定【答案】：B60、根據《建筑市場信用管理暫行辦法》，關于市場信用評價主要內容的說法,正確的是（）A.不得包括對業(yè)績的評價B.不得設置歧視外地建筑市場各方主體的評價指標C.建設單位必須設置對承包單位履約行為的評價指標D.信用評價指標由縣級以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門制定【答案】：B61、關于不符合強制性建筑節(jié)能標準的建筑工程說法，錯誤的是（ ）。A.不得批準開工建設B.已開工建設的，應當責令停止施工C.已開工建設的，應當責令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】：D62、（2019年真題）關于建設用地使用權的說法，正確的是（ ）。A.建設用地使用權存在于國家所有和集體所有的土地上B.建設用地使用權的設立可以采取轉讓方式C.建設用地使用權流轉時，附著于該土地上的建筑物、構筑物及附屬設施應一并處分D.建設用地使用權期間屆滿的，自動續(xù)期【答案】：C63、場景（四）A.可行性研究報告B.招標文件C.投標文件D.竣工驗收報告【答案】：A64、建筑施工企業(yè)職工意外傷害險的投保人是（）。A.建設單位B.施工單位C.保險經紀公司D.保險公司【答案】：B65、總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理,分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔（）A.全部責任B.次要責任C.主要責任D.同等責任【答案】：C66、（2021年第2批真題）關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬B.應當由施工企業(yè)委托具有相應資質的檢測機構進行檢測C.檢測機構可以監(jiān)制建筑材料、構配件和設備D.檢測報告經設計單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位歸檔【答案】：A67、（2021年第1批真題）根據《注冊建造師管理規(guī)定》，申請人申請注冊的下列情形中，不予注冊的是（）。A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止已滿7年的B.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的C.年齡超過60周歲的D.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿3年的【答案】：B68、（2017年真題）關于勞動合同效力的說法，正確的是（）。A.用人單位投資人發(fā)生變更，原勞動合同繼續(xù)有效8.存在用人單位免除自己的法定責任，排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效C.用人單位發(fā)生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同D.勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間【答案】：A69、根據《建設工程安全生產管理條例》，建設單位不得壓縮（）約定的工期。A.定額B.標準C.法定D.合同【答案】：D70、關于建設工程暫估價的說法，正確的是（）。A.暫估價由投標人在投標文件中自主確定B.工程總承包依法招標后，不免除暫估價項目的招標要求C.暫估價的適用范圍僅包括工程和貨物D.暫估價在招標文件中體現(xiàn)的是不確定的項目【答案】：B71、對建設用地范圍內房屋及附屬物的征收，是（）取得所有權的方式之一。A.建設單位B.施工總承包方C.個人D.國家【答案】：D72、當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產權的合同，除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，自（）生效。A.不動產登記時B.不動產預告登記后C.合同成立時D.不動產合法建造時【答案】：C73、建設用地使用權自（）時設立。A.占用B.登記C.申請D.使用【答案】：B74、關于法人的概念及分類的說法，正確的是（）。A.某施工企業(yè)分公司屬于法人8.有獨立經費的機關和承擔行政職能的法定機構，登記之日具有機關法人資格C.非營利法人登記成立D.某大學建筑學院不屬于法人【答案】：D75、行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A.最高人民法院B.國務院C.全國人民代表大會D.全國人民代表大會常務委員會【答案】：B76、某建設單位與某施工企業(yè)簽訂了施工合同，約定開工日期為2018年5月10日，并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。同年7月20日施工企業(yè)將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8月10日。該建筑工程一切險責任起始日期為（）。A.2018年5月10日2018年5月15日2018年7月20日2018年8月10日【答案】：C77、下列授予專利權的條件中，屬于共性條件的是（）。A.創(chuàng)造性B.實用性C.新穎性D.藝術性【答案】：C78、下列行為中不符合承攬合同特征的是（）。A.承攬人應當以自己的設備、技術和勞動力完成所承攬的工作B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成【答案】：D79、資質許可機關的上級機關，根據利害關系人的請求或者依據職權，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質的情形是（）A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B.資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質許可的C.企業(yè)將承包工程轉包或違法分包的D.企業(yè)發(fā)生過較大生產安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產安全事故的【答案】：B80、（2018年真題）擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結前，不得變更注冊到另一施工企業(yè)，除非（ ）。A.施工企業(yè)同意更換項目負責人B.建設單位與施工企業(yè)產生了合同糾紛C.因不可抗力暫停施工D.建設單位同意更換項目負責人【答案】：D81、張某因不能勝任工作，公司經理辦公室研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。該公司以書面形式通知張某的最遲日期是（）。A.6月1日？B.6月16日？C.7月2日？D.7月16日【答案】：C82、下列關于標的物毀損、滅失風險承擔的表述中，符合買賣合同法律規(guī)定的是（）。A.出賣交由承運人運輸的在途標的物，其毀損、滅失的風險由出賣人承擔B.標的物毀損、滅失的風險，自買賣合同成立時由買受人承擔C.出賣人未按規(guī)定交付標的物的單證和資料的，會影響標的物毀損、滅失風險的轉移D.標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響買受人要求出賣人承擔違約責任的權利【答案】：D83、（2020年真題）根據《生產安全事故應急條例》，應急救援隊伍根據救援命令參加生產安全事故應急救援所耗費用，由（）承擔。A.有關人民政府B.事故責任單位C.應急救援隊伍D.事故責任個人【答案】：B84、關于欠付工程款和墊資利息的說法，正確的是（）。A.當事人對墊資沒有約定的，當事人請求支付墊資利息的，人民法院不予支持B.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求按照銀行同類貸款利率支付利息的，人民法院應予支持C.政府投資項目所需資金，確實不能落實到位的，可以由施工單位墊資建設，并支付利息D.當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，人民法院應予支持，但不得超過銀行同期同類貸款利率或市場報價利息【答案】：D85、某市政基礎設施項目取得建設用地使用權的方式為劃撥。建設單位在項目開工前辦理了如下審批手續(xù)，其流程正確的為（）。A.申請劃撥土地、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、質量監(jiān)督手續(xù)、施工許可證B.申請劃撥土地、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、質量監(jiān)督手續(xù)C.簽訂出讓合同、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、質量監(jiān)督手續(xù)、施工許可證D.建設用地規(guī)劃許可證、申請劃撥土地、建設工程規(guī)劃許可證、質量監(jiān)督手續(xù)、施工許可證【答案】：D86、（2021年第1批真題）關于違約責任免除的說法，正確的是（）。A.合同中約定造成對方人身損害的免責條款有效B.發(fā)生不可抗力后，必然導致全部責任的免除C.遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除責任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知對方【答案】：C87、在執(zhí)行過程中，人民法院應當裁定中止執(zhí)行的情形是（）。A.據以執(zhí)行的法律文書被撤銷的B.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的C.追索贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費案件的權利人死亡的D.案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的【答案】：D88、關于工程合理使用年限的說法，正確的是（）。A.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，注明工程合理使用年限B.工程合理使用年限是指從工程完工之日起，工程的地基基礎、主體結構能保證在正常情況下安全使用的年限C.工程合理使用年限是從工程實際轉移占有之日起算D.建筑物合理壽命年限與工程合理使用年限在概念上是不同的【答案】：A89、關于委托代理的說法，正確的是（）。A.委托代理授權應當采用書面形式B.委托書授權不明的，被代理人應當承擔全部法律責任C.數人可以為同一代理事項的代理人D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律責任【答案】：C90、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）。A.完成建設工程設計和合同約定的各項內容B.有完整的技術檔案和施工管理資料C.建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結算文件D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件【答案】：C91、（2016年真題）下列招標人的行為中合法的是（）。A.招標人可以根據需要組織部分潛在投標人踏勘項目現(xiàn)場B.招標人可以限定或者指定特定的專利、品牌、原產地或供應商C.依法必須進行招標的項目以非特定行業(yè)的獎項作為加分條件D.依法必須進行招標的項目招標人限定投標人必須為國有企業(yè)【答案】：C92、（2020年真題）關于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是（）。A.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內提出C.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人不得就該糾紛再申請仲裁，只能向人民法院起訴D.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決【答案】：D93、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產安全事故，負責向安全生產監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（）。A.現(xiàn)場施工人員B.分包單位C.建設單位D.總承包單位【答案】：D94、（2018年真題）關于仲裁的說法，正確的是（）。A.沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理B.對于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權C.只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理D.仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理【答案】：A95、關于效力待定合同的說法，正確的是（）。A.善意相對人不享有撤銷的權利B.效力待定合同的相對人具有催告權C.效力待定合同是生效合同D.效力待定合同是無效合同【答案】：B96、關于施工企業(yè)安全費用的說法，正確的是（）。A.采取經評審的最低投標價法評標的招標項目，安全費用在競標時可以降低B.安全費用以工程造價為計提依據C.安全費用不列入工程造價D.施工總承包單位與分包單位分別計提安全費用【答案】：B97、關于竣工驗收的說法，正確的是（）。A.竣工驗收就是檢查整個工程項目是否已全部達到設計要求B.在竣工驗收后，承包單位應當向建設單位提供完整的竣工資料和工程竣工報告C.實行監(jiān)理的建設工程完工后，建設單位可委托監(jiān)理單位竣工驗收D.建設單位收到工程竣工報告后，應當組織有關單位進行竣工驗收【答案】：D98、（2015年真題）租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是（）。A.優(yōu)先購買權B.留置權C.抗辯權D.優(yōu)先受償權【答案】：A99、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣的真實性只能由取樣人員負責B.標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量C.見證人員應由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔任D.取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可【答案】：B100、（2020年真題）關于法人成立的說法，正確的是（）。A.特別法人的產生可以不經過法定的程序B.法人的名稱不得與其他法人的名稱相同或者相近C.法人能夠獨立承擔民事責任D.法人可以不設法定代表人【答案】：C101、（2015年真題）以守法為基礎，根據違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A.行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價B.行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價C.政府對市場主體的守法誠信評價D.社會中介信用機構的綜合信用評價【答案】：C102、下列情形中，導致建設工程施工合同無效的是（）。A.工程款支付條款訂立時顯失公平的B.發(fā)包人對投標文件有重大誤解訂立的C.依法應當招標的項目中標無效后訂立的口.承包人超越資質等級訂立但在竣工前取得相應等級資質證書的【答案】：C103、《綠色施工導則》規(guī)定，應就地取材，施工現(xiàn)場500千米以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的一定比例以上，該比例是（ ）。A.50％?B.60％?C.70％?D.80％【答案】：C104、關于民事案件開庭審理的說法，正確的是（）。A.除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的案件外，人民法院均應當公開審理8.原告無正當理由拒不到庭的，人民法院應當缺席判決C.人民法院對公開審理或者不公開審理的案件，一律公開宣告判決D.人民法院宣判前，原告申請撤訴的，一律不予準許【答案】：C105、某施工企業(yè)A由于工程建設的需要，需要經過B工廠的道路運送建筑材料。于是，人8雙方訂立合同，約定施工企業(yè)A向B工廠支付一定的費用，則A企業(yè)便可以通過8單位的道路運送材料。在此合同中，施工企業(yè)A擁有的權利是（ ）。A.相鄰權B.地役權C.土地租賃權D.建設用地使用權【答案】：B106、關于建設項目環(huán)境噪聲污染的防治，下列說法正確的是（ ）。A.環(huán)境影響報告書中，應當得到該建設項目所在地單位和居民的同意B.產生環(huán)境噪聲污染的單位，應當采取措施進行治理，可以不繳納超標準排污費C.建設項目可能產生環(huán)境噪聲污染的，建設單位必須提出環(huán)境影響報告書D.拆除或者閑置環(huán)境噪聲污染防治設施的，必須事先報經所在地的縣級以上地方人民政府批準【答案】：C107、王某經長期研究發(fā)明了高黏度建筑涂料膠粉，2011年3月5日委托某專利事務所申請專利，3月15日該專利事務所向國家專利局申請了專利，5月15日專利局將其專利公告，2013年2月13日授予王某專利權。該專利權屆滿的期限是（）。2031年3月5日2031年3月15日2031年5月15日2033年2月13日【答案】：B108、根據《房屋建筑工程和市政機場設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢的是（ ）。A.承重結構的混凝土試塊B.墻體混凝土使用的摻加劑C.填充墻的混凝土小型砌塊D.水泥【答案】：A109、.根據《合同法》第78條規(guī)定，當事人對合同變更的內容約定不明確的，則（）A.由當事人訴請人民法院裁決B.由當事人申請仲裁委員會裁決C.推定為未變更D.視為已變更【答案】：C110、勞動關系存續(xù)期間拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，勞動者（ ）。A.必須等勞動關系終止后再申請仲裁B.勞動關系存續(xù)期間即可申請仲裁C.必須在勞動關系終止之日起一年內申請仲裁D.只能在勞動關系存續(xù)期間申請仲裁，勞動關系終止即喪失權利【答案】：B111、關于行政復議和行政訴訟的說法，不正確的有（）。A.行政機關違法集資、征收財物、攤派費用的可以申請行政復議、行政訴訟B.行政機關針對信訪事項作出的登記，不可申請行政訴訟。.申請行政復議應當書面提出申請，不可以口頭申請D.可以向該部門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級主管部門申請行政復議【答案】：C112、關于施工質量檢驗和返修的說法，不正確的有（）。A.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位通知建設單位或監(jiān)理單位即可B.竣工驗收時發(fā)現(xiàn)質量問題的工程，由施工單位負責返修C.嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的，可追究項目負責人的責任D.工程質量檢測機構不得轉讓檢測業(yè)務【答案】：A113、甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標，借用了乙建筑公司的資質。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建設單位以甲建筑公司違法借用資質為名，提出所簽訂的合同無效，不予支付工程款，對此，下列說法中正確的是（）。A.所簽的合同無效，建設單位必須支付工程款B.所簽的合同無效，建設單位可以不支付工程款C.所簽的合同無效，如果該工程經驗收合格，建設單位應支付工程款D.所簽的合同有效，建設單位必須支付工程款【答案】：C114、甲乙雙方簽訂總價為100萬元的合同，并設定定金條款，則定金的最高限額應為（）萬元。A.10B.30C.50D.20【答案】：D115、（2019年真題）有效仲裁協(xié)議的內容不包括（）。A.請求仲裁的意思表示B.仲裁事項C.具體的仲裁事實、理由D.選定的仲裁委員會【答案】：C）。116、根據《民法典》，下列財產不能作為抵押物的是（）。A.生產設備B.建設用地使用權C.正在建設的建筑物D.集體所有的宅基地【答案】：D117、水處理廠工程施工中，無粘結預應力混凝土強度等級C35,抗?jié)B等級P8,設計未做其他規(guī)定，按照施工要求，封錨混凝土強度等級應為（）。A.C30B.C35C.C40D.C20【答案】：C118、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權債務歸于消滅，該種事實是債權債務（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除【答案】：C119、在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，建設單位在依法辦理用地批準手續(xù)前，必須先取得該工程（）。A.施工許可證B.建設工程規(guī)劃許可證C.開工報告D.建設用地規(guī)劃許可證【答案】：D120、根據《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》，注冊建造師不得擔任2個及以上建設工程施工項目負責人的情形是（）。A.同一工程相鄰分段發(fā)包的B.合同約定的工程驗收合格的C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的D.合同約定的工程提交竣工驗收報告的【答案】：D121、某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔（）。A.行政處分B.違約責任C.行政處罰D.交納罰金【答案】：B122、甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備,出租給乙公司使用，乙公司使用該設備時，發(fā)現(xiàn)該設備不能正常運行，關于該融資租賃合同的說法，正確的是（）。A.甲公司應當對乙公司承擔違約責任B.若乙公司破產，該設備屬于乙公司的破產財產C.乙公司可以基于設備質量瑕疵而直接向丙公司索賠D.租賃期限屆滿，乙公司享有該設備的所有權【答案】：C123、（2021年真題第2批）關于建設工程價款優(yōu)先受償權的說法，正確的是（）。A.建設工程價款優(yōu)先受償權與抵押權效力相當，優(yōu)于其他債權B.裝飾裝修工程的承包人，無權主張建設工程價款優(yōu)先受償權。.承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優(yōu)先受償的，人民法院不予支持D.建設工程價款優(yōu)先受償權的起算日為建設工程竣工驗收之日【答案】：C124、關于工程竣工結算方式與編審的敘述中，錯誤的是（）。A.工程竣工結算分為單位工程竣工結算、單項工程竣工結算和建設項目竣工總結算B.單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算由總（承）包人編制，發(fā)包人可直接進行審查，也可以委托具有相應資質的工程造價咨詢機構進行審查。.單位工程竣工結算由承包人編制，發(fā)包人審查D.政府投資項目，單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算應由上一級財政部門審查【答案】：D125、關于施工企業(yè)資質的法定條件，說法正確的有（）4有符合規(guī)定的注冊資本8.有符合規(guī)定的主要人員，不包括技術工人。.有符合規(guī)定的已完工程業(yè)績口.有符合規(guī)定的自有的技術裝備【答案】：C126、下列關于無權代理，說法錯誤的是（）。A.無權代理自始未經授權B.無權代理的代理權可能已經終止C.無權代理可能超越代理權D.無權代理就是表見代理【答案】：D127、某工程施工合同因被拖欠工程款發(fā)生糾紛，施工方訴至法院，后本案經調解達成協(xié)議，并制作了調解書。關于本案中調解的說法，正確的是（）。A.法院調解應由審判員一人主持B.法院調解必須邀請有關單位和個人協(xié)助C.調解書經雙方當事人簽收即發(fā)生法律效力D.調解書與判決書的效力不同【答案】：C128、下列組織中，具有法人資格的組織是（）。人.項目監(jiān)理部8.項目經理部C.勘察設計單位D.投標聯(lián)合體【答案】：C129、關于用能單位節(jié)能管理要求的說法，正確的是（）。A.用能單位應當建立節(jié)能目標責任制B.用能單位應當加強能源計量管理，對各類能源消費實行統(tǒng)一計量和統(tǒng)計C.用能單位應當不定期開展節(jié)能教育和崗前節(jié)能培訓D.鼓勵用能單位對能源消費實行包費制【答案】：A130、某施工企業(yè)因工作需要購買一輛二手機動車，施工企業(yè)取得該機動車的時間是（）。A.訂立機動車買賣合同時B.交付行駛證時C.交付車輛時D.進行過戶登記時【答案】：C131、下列建筑市場信用信息的說法，正確的是（）。A.建筑市場信用信息由優(yōu)良信用信息、不良信用信息構成8.注冊登記信息、資質信息、工程項目信息不屬于建筑市場信用信息。.優(yōu)良信用信息是指建筑市場各方主體在工程建設活動中獲得的省級以上行政機關表彰獎勵等信息D.違反有關法律受到縣級以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門行政處罰的信息屬于不良信用信息【答案】：D132、關于知識產權的說法，正確的是（）。A.知識產權是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利B.知識產權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權C.知識產權只保護財產權D.構成我國知識產權的主體是發(fā)現(xiàn)權、發(fā)明權以及科技成果權【答案】：A133、（2021年第2批真題）關于建設工程價款優(yōu)先受償權的說法，正確的是（）。A.建設工程價款優(yōu)先受償權與抵押權效力相當，優(yōu)于其他債權B.裝飾裝修工程的承包人，無權主張建設工程價款優(yōu)先受償權。.承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優(yōu)先受償的，人民法院不予支持D.建設工程價款優(yōu)先受償權的起算日為建設工程竣工驗收之日【答案】：C134、A、B、C三家施工單位的資質等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標文件要求的截止日期之前提交了投標文件。下列行為不符合法律規(guī)定的是（）。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標人？B.B加入由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期征得了招標人的同意？C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標文件？D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標保證金【答案】：C135、（2020年真題）某建設工程施工合同約定的開工日期為3月1日，發(fā)包人于3月10日向承包人發(fā)出開工通知，開工通知載明的開工日期為3月20日。接到開工通知后，承包人由于人員、設備未能及時到位，3月30日才正式進場施工。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，該項目開工日期應當為（）。A.3月1日B.3月10日C.3月30日D.3月20日【答案】：D136、關于建設工程施工墊資的說法正確的是（）A.墊資的法律性質為當事人之間的借款B.政府投資項目不得由施工企業(yè)墊資施工C.當事人之間關于墊資的約定無效D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應予支持【答案】：B137、（2018年真題）關于施工合同變更的說法，正確的是（）。A.合同變更應當辦理批準、登記手續(xù)B.合同變更內容約定不明確的，推定為未變更C.工程變更必將導致合同變更D.合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致【答案】：B138、（2021年第2批真題）招標人與投標人串通投標的情形是（）。A.招標人僅將招標文件的澄清內容通知了提問的投標人B.招標人接收了未按照招標文件要求密封的投標文件C.與招標人存在利害關系的法人投標D.招標人間接向投標人透露評標委員會的成員信息【答案】：D139、施工企業(yè)的項目負責人應當對（）負責。A.本單位的安全生產B.本單位安全生產所需資金C.危險性較大的專項施工方案確定D.建設工程項目的安全施工【答案】：D140、關于投標保證金的說法，正確的是（）。A.投標保證金的有效期應當與投標有效期一致B.采用兩階段招標要求提交投標保證金的，應當在第一階段提出C.開標后投標人撤銷投標文件的，招標人應退還其投標保證金及銀行同期存款利息D.招標人最遲應當在中標通知書發(fā)出后5日內向未中標的投標人退還其投標保證金【答案】：A141、關于建筑意外傷害保險的說法，正確的是（）。A.應當由建設單位統(tǒng)一投保B.保險期限自開工之日起算C.已在企業(yè)所在地參加工傷保險的人員，從事現(xiàn)場施工時不得參加建筑意外傷害保險D.保險期限至缺陷責任期屆滿之日止【答案】：B142、下列行為中，屬于招標人違法行為的有（）。A.招標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同B.投標人未就投標價格等實質性內容進行談判C.招標人強制要求投標人組成聯(lián)合體共同投標的D.招標人對潛在投標人的名稱數量進行保密【答案】：C143、（2019年真題）根據《招標投標法實施條例》，關于聯(lián)合體投標的說法，正確的是（）。A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的，聯(lián)合體可以在資格預審后組成8.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，應當書面通知招標人C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標D.聯(lián)合體各方在同一招標項目中可以以自己名義單獨投標【答案】：C144、根據《水下文物保護管理條例》，下列文物中，屬于國家所有的水下文物的是（）。A.遺存于中國內水的起源國不明的文物B.遺存于中國領海以外依照中國法律由中國管轄的其他海域內的起源于外國的文物C.遺存于外國領海以外的其他管轄海域內的起源國不明的文物D.遺存于外國領海內的起源于中國的文物【答案】：A145、代理人接受被代理人委托的違法事項時，由（）。A.代理人承擔責任B.被代理人承擔責任C.第三人承擔責任D.被代理人、代理人承擔連帶責任【答案】：D146、（2021年第1批真題）關于項目經理部的說法，正確的是（）。4項目經理部是施工企業(yè)的常設下屬機構B.施工項目不論規(guī)模大小，均應當設立項目經理部。.項目經理部可以獨立承擔民事責任D.施工企業(yè)應當明確項目經理部的職責【答案】：D147、在建設工程領域，關于行政行為的說法，正確的是（）。A.行政強制包括行政強制措施、行政強制執(zhí)行和行政處罰B.行政機關在實施行政行為時，具有單方意志性C.沒收違法所得和罰款都屬于行政強制措施D.引發(fā)行政糾紛的行政行為主要有：行政許可、行政處罰、行政獎勵和行政裁決等【答案】：B148、不屬于法律法規(guī)規(guī)定的部分公民放假及紀念日的是（）。A.兒童節(jié)B.婦女節(jié)C.青年節(jié)D.中國共產黨建黨節(jié)【答案】：D149、下列關于仲裁開庭的說法，正確的是（）。A.仲裁應當開庭進行，當事人也可以協(xié)議不開庭B.仲裁應當不開庭進行，當事人也可以協(xié)議開庭C.仲裁不公開進行，當事人協(xié)議公開的必須公開D.仲裁公開進行，當事人可以協(xié)議不公開【答案】：A150、王某是甲施工單位的材料采購員，一直負責本單位與乙公司的鋼材采購業(yè)務。后來由于經濟問題王某被單位開除，但乙公司并不知情。王某被單位開除，又用蓋有原單位公章的空白合同書與乙公司簽訂了一份鋼材采購合同。根據《合同法》，則該合同為（）合同。A.無效8.有效。.可撤銷口.可變更【答案】：B151、根據《安全生產法》，對于未真實記錄安全生產教育和培訓情況的發(fā)生經營單位可以（）。A.給予警告B.吊銷營業(yè)執(zhí)照C.責令限期改正D.降低資質等級【答案】：C152、關于施工企業(yè)法人與項目經理部法律關系的說法，正確的是（ ）。4項目經理部具備法人資格8.項目經理是企業(yè)法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者。.項目經理部行為的法律后果由自己承擔口.項目經理部是施工企業(yè)內部常設機構【答案】：B153、根據2011年7月1日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》的決定，為保證施工企業(yè)的職工在發(fā)生工傷時及時得到醫(yī)治，建筑施工企業(yè)應當（）。A.在投標時為職工辦理意外傷害保險B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。.在中標后為職工辦理意外傷害保險D.為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險【答案】：B154、下列關于和解的說法，理解不正確的是（）。A.和解不能發(fā)生在仲裁、訴訟程序之外B.當事人申請仲裁后，達成和解協(xié)議的，可撤回仲裁申請C.當事人達成和解協(xié)議的，撤回仲裁申請后反悔的，可根據仲裁協(xié)議申請仲裁D.和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段【答案】：A155、【2018年真題】關于工程質量爭議處理的說法，正確的是（ ）。A.建設單位直接指定分包人分包專業(yè)工程的，應當承擔無過錯責任B.施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質量問題應當負責返修C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持D.建設工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質量缺陷是建設單位的責任，施工企業(yè)不承擔返修義務【答案】：B156、開標地點應當為（）。A.招投標雙方確認的地點B.建設行政主管部門指定的場所C.招標文件中預先確定的地點D.投標人共同認可的地點【答案】：C157、以下關于項目經理和項目經理部的說法中正確的是（）。A.每個項目上都應當設立項目經理部B.每個項目上都應當有項目經理。.項目經理部是施工企業(yè)根據建設工程施工項目而組建的常設下屬機構口.項目經理根據企業(yè)法定代表人的授權，組織和領導本項目經理部的全面工作【答案】：B158、關于投標報價的說法，正確的是（）。A.低于成本報價是指低于社會平均成本報價B.報價不可以低于成本，但可以高于最高投標限價C.報價低于成本的，評標委員會應當否決其投標D.報價可以低于成本，但不可以高于最高投標限價【答案】：C159、場景（八）A.定金保證B.一般保證C.抵押保證D.留置保證【答案】：B160、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣由取樣人員作出標識、封志，由見證人員簽字并對其代表性和真實性負責B.涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣數量的50%C.見證人員應當由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔任D.見證人員的基本信息應當書面通知檢測單位【答案】：D161、根據《建筑法》第33條的規(guī)定，實施建筑工程監(jiān)理前，建設單位應當將有關事項書面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)，該事項不包括（）A.委托的工程監(jiān)理單位B.監(jiān)理的內容C.監(jiān)理權限D.監(jiān)理期間【答案】：D162、某施工單位因在招投標活動中有違法行為，被建設行政主管部門作出一年內不得參與必須招標項目投標的處罰。則在企業(yè)信用檔案中，應在（）內進行公布，公布的期限為（）。A.7工作日，6個月B.7工作日，1年C.20工作日，6個月D.20工作日，1年【答案】：D163、關于兩階段招標的說法，正確的是（）A.實施兩階段招標，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出B.第一階段投標人應當提交帶報價的技術建議C.對于無法精確擬定技術規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標D.招標人應當在第一階段之前向所有潛在投標人提供招標文件【答案】：C164、建筑市場誠信行為信息中的不良行為記錄主要是指由（）所形成的記錄。A.合同履行糾紛B.投訴或訴訟過程C.工程質量和安全檢查D.行政處罰或行政處理【答案】：D165、不屬于混凝土結構水處理構筑物質量驗收主控項目的是（ ）。A.結構類型和結構尺寸符合設計要求B.混凝土結構外觀無嚴重質量缺陷C.構筑物外壁不得滲水D.結構表面應光滑平順，線性流暢【答案】：D166、關于施工企業(yè)違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（ ）。A.超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質等級B.將承包的工程轉包的，責令改正并沒收違法所得C.未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得的，予以沒收D.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處罰款和吊銷資質證書【答案】：C167、關于知識產權的說法，不正確的是（）。A.是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利B.商標權具有財產權和人身權雙重屬性C.新穎性是授予專利權的共性條件D.發(fā)明專利的保護期限長于外觀設計專利【答案】：B168、根據《建設工程質量管理條例》，設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，應當（）。A.按照建設單位的指令確定8.注明規(guī)格、型號性能等技術指標。.注明生產廠、供應商D.征求施工企業(yè)的意見【答案】：B169、下列責任屬于承擔行政處罰的是（）A.拘役B.罰金C.停止損害D.責令停產停業(yè)【答案】：D170、（2021年真題第1批）在執(zhí)行過程中，人民法院應當裁定中止執(zhí)行的情形是（）。A.據以執(zhí)行的法律文書被撤銷的B.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的C.追索贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費案件的權利人死亡的D.案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的【答案】：D171、甲向銀行借款，乙為保證人，則下列說法，正確的是（ ）。A.乙可以要求甲提供反擔保B.如保證方式沒有約定，乙承擔一般保證責任C.保證合同為保證人與債務人簽訂的書面合同D.保證期間銀行依法轉讓債權的，須取得乙的書面同意【答案】：A172、以下關于機械設備單位安全責任的說法中正確的是（）。A.建筑起重機械安裝完畢后，建設單位應當組織出租、安裝、監(jiān)理等有關單位進行驗收B.施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向建設單位進行安全使用說明C.施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的,必須經具有專業(yè)資質的檢驗檢測機構檢測D.建設單位應當與安裝單位簽訂建筑起重機械安裝、拆卸工程安全協(xié)議書【答案】：C173、某建設工程施工過程中發(fā)生較大事故，根據《生產安全事故調查處理條例》規(guī)定，該級事故應由（）負責調查。A.國務院B.省級人民政府C.設區(qū)的市級人民政府D.縣級人民政府【答案】：C174、當水質條件為水庫水，懸浮物含量小于100mg/L時，應采用的水處理工藝（）。A.原水一篩網隔濾或消毒B.原水一接觸過濾一消毒C.原水一混凝、沉淀或澄清一過濾一消毒D.原水一調蓄預沉一混凝、沉淀或澄清一過濾一消毒【答案】：B175、（2020年12月真題）關于施工企業(yè)質量責任和義務的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)自行承擔原材料、設備的差價時，對其更換不必經建設單位同意B.施工企業(yè)是建設工程質量的唯一責任主體C.對施工質量負責是施工企業(yè)法定的質量責任D.建設工程實行總承包，總承包單位依法將建設工程分包的總承包單位與分包單位應當對全部建設工程質量負責【答案】：C176、（2015年真題）貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A.留置貨物B.要求賠償C.解除合同D.拒絕運輸【答案】：D177、租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限的上限為（）年。A.10B.20C.25D.30【答案】：B178、在財產保險合同的有效期內,保險標的的危險程度顯著增加的,被保險人應當（）。A.及時通知投保人B.及時通知保險人C.及時通知受益人D.及時通知保險經紀人【答案】：B179、下列情況屬于“掛證”的是（）A.達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休，實際工作單位與注冊單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的C.社會保險繳納單位與注冊單位一致，實際工作單位與注冊單位不一致的D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員，實際工作單位與注冊單位一致，社會保險繳納單位與注冊單位不一致的【答案】：C180、施工現(xiàn)場建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，承當責任的是（）。A.施工總承包B.監(jiān)理單位C.施工單位與建設單位連帶D.所有參與單位連帶【答案】：C181、某工程施工合同中約定2013年11月20日竣工，并于1個月內交付給發(fā)包方使用，但是施工過程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3個月，發(fā)包方在合同約定的竣工日期后2個月時，未經驗收直接使用和占有了該工程，因此，該工程的竣工日期為（ ）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C182、下列財產中，可以抵押的是（）。A.土地所有權B.所有權有爭議的財產C.土地附著物D.擬建造的船舶【答案】：C183、下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生產管理人員責任的是（）。A.組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程B.確保安全生產費用的有效使用C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況D.明確項目管理人員安全職責【答案】：C184、土地使用者需要改變土地使用權出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意。A.城市規(guī)劃行政主管部門B.建設行政主管部門C.房地產行政管理部門D.房屋拆遷管理部門【答案】：A185、甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發(fā)現(xiàn)不能正常運行。關于該合同的說法，正確的是（）。A.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠B.甲應當對乙承擔違約責任C.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產D.租賃期滿，乙取得該設備的所有權【答案】：A186、發(fā)生法律效力的民事判決、裁定，當事人可以向人民法院申請執(zhí)行，該人民法院應當是（）。A.終審人民法院B.申請執(zhí)行人住所地人民法院C.被執(zhí)行的財產所在地基層人民法院D.與第一審人民法院同級的被執(zhí)行的財產所在地人民法院【答案】：D187、關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是（）。A.個人可以承攬分包工程業(yè)務B.建設單位有權直接指定分包工程承包人C.建設單位推薦的分包單位，承包單位無權拒絕口.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包【答案】：D188、（2015年真題）租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是（）。A.優(yōu)先購買權B.留置權C.抗辯權D.優(yōu)先受償權【答案】：A189、（2014年真題）某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設單位造成了經濟損失，該供應商應承擔（ ）。A.行政處分B.違約責任C.行政處罰D.交納罰金【答案】：B190、（2019年真題）根據《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規(guī)定》，屬于項目負責人安全生產職責的是（）。A.建立安全生產管理制度B.建立項目安全生產管理體系C.監(jiān)控分部分項工程D.及時報告質量問題【答案】：B191、下列組織中，具有法人資格的組織是（）。A.評標委員會8.項目經理部C.監(jiān)理單位D.投標聯(lián)合體【答案】：C192、（2021年真題第1批）關于招標代理機構，說法正確的是（ ）。A.招標代理機構可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標B.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢C.招標人與被委托的招標代理機構之間的委托合同可以是口頭形式D.招標代理機構應當擁有一定數量的具備編制招標文件和組織評標等相應能力的專業(yè)人員【答案】：D193、建設單位應將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門備案，報送時間是自開工報告批準之日起的一定時間范圍內。該時間范圍是（）。A.7天B.10天15天20天【答案】：C194、（2019年真題）下列管轄不是《民事訴訟法》規(guī)定的民事案件管轄的是（）。A.仲裁管轄B.級別管轄C.地域管轄D.移送管轄【答案】：A195、根據《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，（）除外。A.合同約定的工程尚未開工的B.合同約定的工程驗收合格的C.合同約定的工程主體已經完成的D.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天的【答案】：B196、下列關于建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查的表述中錯誤的是（ ）。A.應認真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項目存檔備查B.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，應到施工現(xiàn)場進行帶班檢查C.建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%D.對于有分公司（非獨立法人）的企業(yè)集團，集團負責人因故不能到現(xiàn)場的，可口頭委托工程所在地的分公司負責人對施工現(xiàn)場進行帶班檢查?！敬鸢浮浚篋197、有關總包分包的責任承擔表述,不正確的是（）A.總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責B.分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責C.總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任D.總承包單位和分包單位就分包工程依照分包合同的約定對建設單位承擔各自的責任【答案】：D198、關于工程建設標準的說法，不正確的有（）。A.推薦性國家標準文本應當免費向社會公開B.工程建設強制性國家標準的立項由國務院標準化行政主管部門負責C.行業(yè)標準由國務院有關行政主管部門制定，報國務院標準化行政主管部門備案D.團體標準由依法成立的社會團體協(xié)調相關市場主體共同制定【答案】：A199、依法必須招標的項目在評標階段的做法，正確的是（）。A.評標委員會成員人數為6人，其中經濟、技術專家5人，并在開標前公開委員會成員姓名B.評標委員會認為所有投標者都不符合招標文件要求，否決了所有投標，招標人有權指定中標人C.評標委員會私下暗示甲投標人對于投標價格作出澄清D.評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評標結果【答案】：D200、下列關于承攬合同的表述不符合法律規(guī)定的是（）。A.未經定作人同意，承攬人將主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承攬人有權將承攬的輔助工作交由第三人完成B.定作人享有隨時解除合同的權利，但前提是賠償承攬人的損失C.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，經承攬人催告，在合理期限內，定作人仍不履行的，承攬人可以依法解除合同D.定作人未向承攬人支付報酬材料費等價款的，承攬人不能對完成的工作成果行使留置權【答案】：D201、根據《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收的義務主體是（）。A.施工企業(yè)B.建設單位C.建設行政主管部門D.建設工程質量監(jiān)督機構【答案】：B202、當事人申請仲裁，應當向仲裁委員會遞交仲裁協(xié)議或者合同仲裁條款、仲裁申請書及副本。其中仲裁申請書應當載明的事項不包括（）。A.當事人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作單位和住所B.仲裁請求和所依據的事實、理由C.證據和證據來源、證人姓名和住所D.仲裁協(xié)議或者合同仲裁條款【答案】：D203、根據《民事訴訟法》的規(guī)定，（）可以作為民事訴訟證人。A.本案審判員B.涉及本案的鑒定人員C.本案原告訴訟代理人D.本案被告的親屬【答案】：D204、（2014年真題）下列法律文書中，屬于可以強制執(zhí)行的是（ ）。A.雙方簽收的人民法院調解書B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書D.一方拒絕簽收的仲裁調解書【答案】：A205、2010年5月14日超越公司進行招標，經過對投標人評標后世紀公司中標，但其中標后，超越公司要求其壓低報價，如不壓低報價將不與其簽訂合同。于是雙方先按照中標人的投標報價簽訂了A合同并備案。接著，雙方又根據施工單位同意壓價后的價格簽訂了B合同。后來，雙方因工程款結算產生糾紛。關于工程款結算的合同依據，下列說法中正確的是（）。A.A合同不是雙方實際履行的合同，應當作為無效合同處理B.B合同是雙方真實意思的表示，應當以B合同作為結算依據C.B合同背離了中標合同的實質性內容，應當以A招標文件作為結算依據D.A.B合同均不能作為結算依據，雙方應當依據工程造價簽訂合同【答案】：C206、（2015年真題）根據《建筑法》及相關法規(guī)，建設單位應當辦理施工許可證的工程是（）。A.國務院批準開工報告的工程B.城鎮(zhèn)市政基礎設施工程C.建筑面積200m2以上的工程D.工程投資額在20萬元以上的工程【答案】：B207、按照勞動合同的規(guī)定，企業(yè)的集體合同由（）與企業(yè)訂立。A.企業(yè)工會代表企業(yè)職工B.企業(yè)每一名職工C.企業(yè)10名以上職工D.企業(yè)絕大部分職工【答案】：A208、（2018年真題）關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式B.口頭形式屬于合同的其他形式C.未依法采取書面形式訂立的合同無效D.合同可以采用數據電文形式【答案】：D209、（2021年第2批真題）下列投標文件中，應當拒收的是（）。A.提前送達的投標文件B.投標聯(lián)合體提交的未附共同投標協(xié)議的投標文件C.未通過資格預審的申請人提交的投標文件D.未提交投標保證金的投標文件【答案】：C210、除雙方當事人意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同，稱為（）。A.要式合同8.有償合同C.實踐合同口.雙務合同【答案】：C211、（2021年第2批真題）關于仲裁協(xié)議效力確認的說法，正確的是（）。A.當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應當在仲裁裁決作出前提出B.當事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定C.當事人對仲裁委員會就仲裁協(xié)議效力作出的決定不服的，可以向人民法院申請撤銷該決定D.當事人向人民法院申請確認仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：A約定的仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄【答案】：B212、甲采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》后，一經發(fā)現(xiàn)，他將承擔的法律責任是（）。A.撤銷當事人注冊證書，給予警告B.立即取消當事人繼續(xù)教育紀錄，記入不良信用記錄，對社會公布C.給予刑事處罰D.責令改正，處以1萬元以上3萬元以下的罰款【答案】：B213、根據《招標投標法》規(guī)定，在工程建設招標投標過程中，開標的時間應在招標文件規(guī)定的（）公開進行。A.任意時間B.投標有效期內C.提交投標文件截止時間的同一時間D.提交投標文件截止時間之后三日內【答案】：C214、甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持申請人的主張，乙、丙認為不應支持申請人的主張，則關于仲裁裁決的說法，正確的是（）。A.應按乙、丙的意見作出仲裁書B.乙、丙應服從甲的意見作出仲裁裁決C.應將甲、乙、丙各自的意見全部列出提交仲裁委員會作出決定D.應按甲的意見作出仲裁裁決，同時必須在筆錄中如實記載乙、丙的意見215、下列工程項目中，除（）外均屬于依法必須招標的