承攬合同范文承攬合同范文篇一甲方：乙方：根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定，結合本工程具體情況，經雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。建設單位：工程名稱：一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定，安全生產、文明施工，認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù)，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定，按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。七、現(xiàn)場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。十、乙方對安全生產負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：簽定日期：承攬合同范文篇二甲方（定作方）：_________乙方（承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內容1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。2、制作內容（1）主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_________；系列：_________；噸位：_________；單價約_________元（大寫：_________）；（2）次鋼構材質：_________；噸位：_________；單價約_________元（大寫：_________）；（3）其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。二、合同價款及結算方式1、合同總價暫定為_________元，（大寫_________）（以實際決算為準）。2、合同簽訂當日甲方付_________元，（大寫_________）給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。三、質量要求1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范（鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。3、要求第三方檢測單位為：（1）檢測內容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□（2）其他檢測項目：_________。（3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□四、交貨地點和時間1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。2、交貨時間：_________年_________月_________日開始提貨。五、包裝及運輸1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。六、雙方權利及義務1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)?，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。七、違約責任按《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。九、附則1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________法定代表人：_________委托代理人：__________________年_________月_________日_________年_________月_________日承攬合同范文篇三定作方：_________（簡稱甲方）承攬方：_________（簡稱乙方）經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。1、產品的質量、包裝、加工方法：_________。2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：_________。3、履行的期限、地點和方式：_________。4、驗收標準和方法：_________。5、結算方式：_________。6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。7、雙方約定的其它條款：_________。8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10、本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同范文篇四甲方：_________乙方：_________本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據合同法有關承攬合同的規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：一、運輸車輛情況：根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續(xù)齊全。二、雙方權利與義務：1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負責人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。4、乙方應保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負責，并負責協(xié)調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發(fā)現(xiàn)，將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰。三、安全生產約定1、乙方參與本合同運輸業(yè)務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應的從業(yè)資質、從業(yè)人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質、資格。)。2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時，應當遵守有關安全生產的法律、法規(guī)的規(guī)定，以及甲方制定的有關安全生產的規(guī)章制度，如有違反導致發(fā)生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任；如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。3、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償；乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標準。四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。五、若本合同發(fā)生糾紛，經甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同范文篇五甲方：_________乙方：_________為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。一、服務地點：二、合同期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。三、服務時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務。四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。五、甲方權利義務1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務，評價維修服務質量。4、測評乙方維修工作，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。6、按期支付維修承攬費。六、乙方權利義務1、按照甲方的要求負責小區(qū)物業(yè)的維修。2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。4、遵守甲方的規(guī)章制度。5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方：_________乙方：_______________________年_______月________日_____________年_______月________日承攬合同范文篇六甲方（裝修方）：____________乙方（承攬方）：____________甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協(xié)商達成下列協(xié)議：一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期）。二、裝飾施工地點：1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采