防洪工程鋼絲網(wǎng)施工合同合同編號：__________單位名稱：______________________單位地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________單位名稱：______________________單位地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于委托方需要進行防洪工程鋼絲網(wǎng)施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：______________________1.2工程地點：______________________1.3工程內(nèi)容：______________________1.4工程規(guī)模：______________________1.5工程預(yù)算：______________________第二條合同范圍與工期2.1合同范圍：本合同包括但不限于鋼絲網(wǎng)的采購、施工、驗收等全部工作。2.2工期：本工程計劃自____年__月__日起至____年__月__日結(jié)束。第三條質(zhì)量標準3.1鋼絲網(wǎng)質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定。3.2鋼絲網(wǎng)施工應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙和施工方案進行。3.3工程驗收合格后，保修期為____年。第四條合同價格與支付4.1本合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2委托方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向承包方支付合同總價款的____%。4.3剩余款項在工程驗收合格后一次性支付。第五條合同的履行5.1承包方應(yīng)按照合同約定，按時完成工程。5.2委托方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)資料和條件，確保工程順利進行。5.3雙方應(yīng)共同參加工程驗收，驗收不合格的，承包方應(yīng)負責(zé)整改。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2承包方如未按約定時間完成工程，應(yīng)按逾期天數(shù)向委托方支付違約金。6.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：______________________乙方（承包方）：______________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案3.鋼絲網(wǎng)采購合同4.工程驗收標準5.保修條款6.付款憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.承包方未按約定時間完成工程：根據(jù)合同約定的工期，如有延期，則認定為違約。2.鋼絲網(wǎng)質(zhì)量不符合標準：如鋼絲網(wǎng)質(zhì)量不符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定，則認定為違約。3.委托方未按約定支付款項：如委托方未在合同約定時間內(nèi)支付合同總價款，則認定為違約。4.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)：如任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失，則認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.防洪工程：指為防止洪水災(zāi)害，保護人民生命財產(chǎn)安全而進行的工程。2.鋼絲網(wǎng)：指用于防洪工程的金屬絲網(wǎng)，具有過濾、隔離等功能。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.保修期：指工程驗收合格后，承包方對工程進行保修的時間期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程進度延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整工期。2.鋼絲網(wǎng)質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)鋼絲網(wǎng)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知承包方，要求其進行整改或更換。3.付款問題：如委托方未按約定時間支付款項，承包方有權(quán)暫停施工，雙方可通過協(xié)商解決付款問題。4.工程驗收不合格：如工程驗收不合格，承包方應(yīng)按照驗收意見進行整改，直至達到驗收標準。五、所有應(yīng)用場景：1.防洪工程constructionoffloodcontrolprojects2.鋼絲網(wǎng)施工installationofsteelmesh3.工程驗收projectacceptance4.質(zhì)量保修qualitywarranty5.違約責(zé)任breachofcontract6.合同履行contractperformance7