2024年內(nèi)外墻抹灰勞務(wù)合同格式一、合同主體甲方（雇主）：乙方（承包商）：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行內(nèi)外墻抹灰工程的事宜，達成如下合同：二、工程內(nèi)容1.工程名稱：內(nèi)外墻抹灰工程。2.工程地點：________。3.工程范圍：包括但不限于內(nèi)外墻抹灰、施工清理等。4.工程質(zhì)量：按照國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。三、合同價格1.合同總價：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.價格構(gòu)成：包括材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等。3.合同價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的30%作為預(yù)付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%。（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余的40%工程款。四、合同工期1.合同工期：自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。2.工期延誤：乙方未按約定工期完成工程，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方合同總價款的0.5%作為違約金。五、乙方義務(wù)1.乙方應(yīng)按照合同約定，完成內(nèi)外墻抹灰工程的施工。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。3.乙方應(yīng)嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有工期延誤，應(yīng)按約定支付違約金。4.乙方應(yīng)承擔(dān)自身在施工過程中發(fā)生的一切安全事故及責(zé)任。六、甲方義務(wù)1.甲方應(yīng)按照合同約定，支付乙方工程款項。2.甲方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)手續(xù)、場地、電源等，確保乙方正常施工。3.甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題給予及時解決，確保工程順利進行。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（雇主）：乙方（承包商）：簽訂日期：____年____月____日在此，甲方和乙方鄭重承諾，將嚴格按照上述合同條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同確保工程的順利進行，為打造優(yōu)質(zhì)工程而努力。內(nèi)外墻抹灰工程的質(zhì)量直接影響到建筑物整體的美觀性和使用壽命，因此甲乙雙方都要高度重視。在這個合同中，我們詳細約定了雙方的責(zé)任和權(quán)益，但還有一些額外的事情需要雙方清楚。比如，乙方在施工過程中需要使用的原材料，甲方有責(zé)任提供明確的材料要求，確保乙方使用的是符合國家標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求的材料。同時，乙方在施工中要嚴格遵守安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保工人的安全。如果發(fā)生安全事故，乙方需要立即報告甲方，并按照甲方的要求進行處理。另外，如果工程進度因為不可抗力的因素受到影響，比如天氣原因，乙方需要及時通知甲方，并制定合理的調(diào)整計劃。甲方也要理解乙方，不能因為工程進度的小幅延誤就追究乙方的責(zé)任。合同中還提到了爭議解決的方式，我們希望雙方在遇到問題時能夠先坐下來溝通，找到最合適的解決辦法。如果溝通不了，那么就去法院解決。我們希望大家都能遵守合同，和平解決問題。我們希望在合同結(jié)束之后，甲方能夠?qū)σ曳降墓ぷ鬟M行評價，如果乙方工作做得好，也希望甲方能夠給予認可。同樣，如果乙方在工作中有不足之處，也希望能得到甲方的指正。我們相信，通過雙方的共同努力，這次的內(nèi)外墻抹灰工程一定能夠取得成功。重點：1.合同主體：甲方（雇主）和乙方（承包商）。2.工程內(nèi)容：內(nèi)外墻抹灰工程的施工，包括材料費、人工費、機械使用費、管理費和利潤等。3.合同價格：合同總價，預(yù)付款，進度付款和工程驗收合格后的支付。4.合同工期：工期開始和結(jié)束的時間，以及工期延誤的違約金規(guī)定。5.乙方義務(wù)：按照合同約定完成施工，保證工程質(zhì)量，按期完成工程，承擔(dān)安全事故責(zé)任。6.甲方義務(wù)：支付工程款項，提供施工所需手續(xù)和場地，解決施工中的問題。7.爭議解決：友好協(xié)商解決，無法解決則訴諸法院。難點：1.工程質(zhì)量的保證：確保符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。2.工期延誤的處理：因不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤。3.安全事故的處理：施工過程中的安全事故及責(zé)任。注意事項：1.材料要求：甲方應(yīng)提供明確的材料要求，確保乙方使用符合標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保材料。2.安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保工人安全