標準施工合同協(xié)議書范本_第1頁
標準施工合同協(xié)議書范本_第2頁
標準施工合同協(xié)議書范本_第3頁
標準施工合同協(xié)議書范本_第4頁
標準施工合同協(xié)議書范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________標準施工合同協(xié)議書范本地址:__________聯(lián)系電話:__________聯(lián)系人:__________地址:__________聯(lián)系電話:__________聯(lián)系人:__________第一條工程概況1.1本項目位于__________,工程內(nèi)容包括:__________。1.2工程規(guī)模:__________。1.3工程總價:人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。第二條施工期限本工程的施工期限為__________日,自雙方簽訂合同之日起計算。第三條質(zhì)量標準3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準、規(guī)范進行施工。3.2工程質(zhì)量必須達到__________等級標準。3.3工程驗收不合格的,乙方應負責返工,直到達到驗收標準。第四條施工費用支付4.1甲方按照工程進度分階段支付工程款,具體支付方式如下:(1)工程進度達到__________時,支付工程款的__________%;(2)工程進度達到__________時,支付工程款的__________%;(3)工程驗收合格后,支付剩余的__________%。4.2乙方應向甲方提供正式的稅務發(fā)票。第五條施工方的義務5.1按照約定的工期完成施工任務。5.2確保工程質(zhì)量達到約定的標準。5.3遵守國家和地方的法律法規(guī),做好安全生產(chǎn)和環(huán)保工作。5.4施工過程中,如需變更設計或施工內(nèi)容,應提前向甲方提出,并經(jīng)甲方同意后方可實施。第六條甲方的義務6.1按照約定支付工程款。6.2提供施工所需的水、電、通信等基礎設施。6.3協(xié)助乙方辦理有關施工手續(xù)。6.4工程驗收合格后,按照約定時間支付剩余工程款。第七條違約責任7.1乙方未按照約定工期完成施工任務的,應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金,違約金計算方式為:__________。7.2乙方工程質(zhì)量未達到約定標準的,乙方應負責返工,并支付相應的違約金。7.3甲方未按照約定時間支付工程款的,應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金,違約金計算方式為:__________。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗收合格且乙方提交正式的稅務發(fā)票后終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________年__________月__________日注意事項及解決辦法:1.注意事項:(1)甲乙雙方應確保合同填寫內(nèi)容的真實、完整、準確,如有虛假陳述,承擔相應法律責任。(2)雙方在簽訂合同時,應認真閱讀合同條款,確保了解合同內(nèi)容,明確雙方權(quán)利和義務。(3)施工過程中,乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)和甲方要求進行施工,確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。(4)甲乙雙方應按照約定履行合同義務,如有違約行為,承擔相應的違約責任。(5)合同履行過程中,如需變更設計或施工內(nèi)容,應提前通知對方,并經(jīng)對方同意后方可實施。2.解決辦法:(1)如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。(2)在訴訟過程中,甲乙雙方應按照法律規(guī)定,提供合同履行過程中的相關證據(jù),證明自己的主張。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.甲方:指合同中承擔業(yè)主職責的一方,具有委托施工的權(quán)利和支付工程款的義務。2.乙方:指合同中承擔施工職責的一方,具有完成施工任務和保證工程質(zhì)量的義務。3.工程驗收:指在工程完成后,由甲方組織相關單位對工程質(zhì)量、安全、進度等方面進行檢查、評價的過程。4.違約金:指一方未履行合同義務或履行義務不符合約定時,按照約定或法定標準向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。5.爭議解決:指在合同履行過程中,雙方發(fā)生糾紛時,通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。6.管轄權(quán):指法院對特定案件行使審判權(quán)的權(quán)限,根據(jù)我國法律規(guī)定,合同糾紛案件一般由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。特殊應用場合及補充條款:1.特殊情況:工程項目位于偏遠地區(qū),施工條件艱苦。補充條款:鑒于工程所在地區(qū)偏遠,施工條件艱苦,乙方應在合同簽訂后額外支付給施工人員一定的艱苦地區(qū)補貼,以保障施工人員的積極性和生活質(zhì)量。2.特殊情況:工程項目涉及重要文物遺址保護。補充條款:乙方在施工過程中應嚴格遵守國家關于重要文物遺址保護的相關法律法規(guī),采取有效措施保護遺址安全,避免施工對遺址造成損害。如因乙方施工導致遺址受損,乙方應承擔相應的法律責任。3.特殊情況:工程項目周期長,受天氣影響較大。補充條款:由于工程周期長,受天氣影響較大,乙方應在合同中明確天氣因素對施工進度的影響和調(diào)整措施。如因惡劣天氣導致工程進度受阻,乙方應制定合理的進度調(diào)整計劃,并提前通知甲方。4.特殊情況:工程項目需要與當?shù)鼐用駞f(xié)調(diào)。補充條款:乙方在施工過程中應主動與當?shù)鼐用駵贤▍f(xié)調(diào),尊重當?shù)亓曀?,避免施工過程中與居民發(fā)生沖突。如因乙方原因?qū)е屡c居民發(fā)生糾紛,乙方應承擔相應責任,并積極配合甲方進行協(xié)調(diào)解決。附件列表:1.工程項目設計圖紙2.工程量清單3.施工方案和施工組織設計4.施工合同專用條款5.施工合同標準條款6.工程質(zhì)量標準和要求7.安全生產(chǎn)管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論