甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年消防系統(tǒng)工程承攬具體合同模板一本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程內(nèi)容3.1工程范圍3.2工程量清單3.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.合同價(jià)格4.1合同總價(jià)4.2價(jià)格調(diào)整條款4.3支付方式4.4進(jìn)度付款5.工期要求5.1開(kāi)工日期5.2竣工日期5.3工期延誤6.材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)6.3質(zhì)量保證7.施工標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范7.1施工標(biāo)準(zhǔn)7.2施工規(guī)范8.質(zhì)量保修8.1保修范圍8.2保修期限8.3保修責(zé)任9.安全生產(chǎn)9.1安全生產(chǎn)責(zé)任9.2安全生產(chǎn)措施9.3安全事故處理10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除11.違約責(zé)任11.1承攬方違約11.2委托方違約12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)12.3適用法律13.其他條款13.1合同的簽訂與生效13.2合同的修改與補(bǔ)充13.3保密條款13.4法律效力14.附件14.1工程圖紙14.2技術(shù)說(shuō)明書(shū)14.3材料供應(yīng)清單14.4設(shè)備供應(yīng)清單14.5其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的消防系統(tǒng)工程名稱。1.2工程地點(diǎn)：工程的具體施工地點(diǎn)，詳細(xì)地址應(yīng)明確標(biāo)注。1.3工程規(guī)模：根據(jù)實(shí)際需求確定的消防系統(tǒng)工程的規(guī)模，包括系統(tǒng)類型、覆蓋范圍等。1.4工程性質(zhì)：本工程為消防系統(tǒng)工程，包括但不限于消防設(shè)備安裝、消防管道鋪設(shè)、消防控制系統(tǒng)調(diào)試等。第二條合同雙方2.1承攬方信息承攬方全稱：（承攬方的全稱應(yīng)明確填寫(xiě)）注冊(cè)地址：（承攬方的注冊(cè)地址應(yīng)明確填寫(xiě)）法人代表：（承攬方的法人代表姓名應(yīng)明確填寫(xiě)）聯(lián)系電話：（承攬方的聯(lián)系電話應(yīng)明確填寫(xiě)）電子郵箱：（承攬方的電子郵箱應(yīng)明確填寫(xiě)）2.2委托方信息委托方全稱：（委托方的全稱應(yīng)明確填寫(xiě)）注冊(cè)地址：（委托方的注冊(cè)地址應(yīng)明確填寫(xiě)）法人代表：（委托方的法人代表姓名應(yīng)明確填寫(xiě)）聯(lián)系電話：（委托方的聯(lián)系電話應(yīng)明確填寫(xiě)）電子郵箱：（委托方的電子郵箱應(yīng)明確填寫(xiě)）第三條工程內(nèi)容3.1工程范圍本工程包括但不限于消防設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)及售后服務(wù)等。3.2工程量清單詳見(jiàn)附件一：工程量清單，該清單詳細(xì)列出了本工程所需完成的各項(xiàng)工作內(nèi)容和數(shù)量。3.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)消防系統(tǒng)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件二：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四條合同價(jià)格4.1合同總價(jià)本工程合同總價(jià)為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：_____元。4.2價(jià)格調(diào)整條款雙方同意，在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、政策調(diào)整等不可抗力因素，可按雙方協(xié)商一致的方式對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。4.3支付方式本合同支付方式分為三次付款，具體付款比例和時(shí)間詳見(jiàn)附件三：支付方式。4.4進(jìn)度付款承攬方完成合同約定的工程進(jìn)度后，委托方按照約定的付款比例進(jìn)行進(jìn)度付款。具體付款比例和時(shí)間詳見(jiàn)附件三：支付方式。第五條工期要求5.1開(kāi)工日期本工程開(kāi)工日期為_(kāi)___年____月____日。5.2竣工日期本工程竣工日期為_(kāi)___年____月____日。5.3工期延誤如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如非承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)本工程所需材料由承攬方負(fù)責(zé)供應(yīng)，材料質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.2設(shè)備供應(yīng)本工程所需設(shè)備由承攬方負(fù)責(zé)供應(yīng)，設(shè)備質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.3質(zhì)量保證承攬方應(yīng)對(duì)供應(yīng)的材料和設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工程順利進(jìn)行。如因材料和設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致工程損失，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條質(zhì)量保修8.1保修范圍本工程的保修范圍包括但不限于消防設(shè)備的安裝、調(diào)試、運(yùn)行和維護(hù)等。8.2保修期限本工程的保修期限為_(kāi)___年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。8.3保修責(zé)任在保修期限內(nèi)，如本工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)或更換有問(wèn)題的設(shè)備及部件。第九條安全生產(chǎn)9.1安全生產(chǎn)責(zé)任承攬方應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、安全教育和安全培訓(xùn)等工作的開(kāi)展。9.2安全生產(chǎn)措施承攬方應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，制定并落實(shí)本工程的安全生產(chǎn)措施。9.3安全事故處理如施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)報(bào)告委托方和有關(guān)部門。第十條合同變更與解除10.1合同變更合同執(zhí)行過(guò)程中，如雙方同意對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)以書(shū)面形式簽訂變更協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后生效。10.2合同解除在合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等法律規(guī)定的情形導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事項(xiàng)。第十一條違約責(zé)任11.1承攬方違約如承攬方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.2委托方違約如委托方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本合同爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。12.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三條其他條款13.1合同的簽訂與生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后與本合同具有同等法律效力。13.3保密條款雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。13.4法律效力本合同未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本合同一經(jīng)簽訂，即對(duì)雙方具有法律約束力。第十四條附件14.1工程圖紙?jiān)斠?jiàn)附件四：工程圖紙，該圖紙?jiān)敿?xì)展示了本工程的設(shè)計(jì)方案和施工細(xì)節(jié)。14.2技術(shù)說(shuō)明書(shū)詳見(jiàn)附件五：技術(shù)說(shuō)明書(shū)，該說(shuō)明書(shū)詳細(xì)介紹了本工程所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。14.3材料供應(yīng)清單詳見(jiàn)附件六：材料供應(yīng)清單，該清單詳細(xì)列出了本工程所需的各種材料及其規(guī)格、數(shù)量等。14.4設(shè)備供應(yīng)清單詳見(jiàn)附件七：設(shè)備供應(yīng)清單，該清單詳細(xì)列出了本工程所需的各種設(shè)備及其規(guī)格、數(shù)量等。14.5其他相關(guān)文件詳見(jiàn)附件八：其他相關(guān)文件，該文件包含了與本工程相關(guān)的其他重要文件和資料。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出了本工程所需完成的各項(xiàng)工作內(nèi)容和數(shù)量，包括消防設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)及售后服務(wù)等。附件二：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出了本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括消防設(shè)備安裝、消防管道鋪設(shè)、消防控制系統(tǒng)調(diào)試等，應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)消防系統(tǒng)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。附件三：支付方式詳細(xì)列出了合同支付方式分為三次付款的比例和時(shí)間，以及進(jìn)度付款的相關(guān)規(guī)定。附件四：工程圖紙?jiān)敿?xì)展示了本工程的設(shè)計(jì)方案和施工細(xì)節(jié)，包括消防設(shè)備的布局、管道的走向、控制系統(tǒng)的配置等。附件五：技術(shù)說(shuō)明書(shū)詳細(xì)介紹了本工程所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括消防設(shè)備的性能參數(shù)、安裝要求、調(diào)試流程等。附件六：材料供應(yīng)清單詳細(xì)列出了本工程所需的各種材料及其規(guī)格、數(shù)量等，包括消防管道、閥門、消防泵等。附件七：設(shè)備供應(yīng)清單詳細(xì)列出了本工程所需的各種設(shè)備及其規(guī)格、數(shù)量等，包括消防報(bào)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、控制柜等。附件八：其他相關(guān)文件包含了與本工程相關(guān)的其他重要文件和資料，如安全許可證、施工許可證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約未按合同約定時(shí)間完成工程：承攬方應(yīng)承擔(dān)延期違約責(zé)任，按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的違約金。工程質(zhì)量不符合約定：承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換有問(wèn)題的設(shè)備及部件，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。未按約定供應(yīng)材料或設(shè)備：承攬方應(yīng)承擔(dān)材料或設(shè)備供應(yīng)不足的責(zé)任，并支付相應(yīng)的違約金。2.委托方違約未按約定支付合同款項(xiàng)：委托方應(yīng)承擔(dān)逾期付款的責(zé)任，按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的違約金。未按約定提供施工場(chǎng)地：委托方應(yīng)承擔(dān)因場(chǎng)地不足導(dǎo)致的工程延期或停工的責(zé)任。違反合同約定的其他義務(wù)：委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如承攬方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工程延期，根據(jù)附件三的支付方式，委托方有權(quán)按照約定扣除相應(yīng)的違約金。如承攬方提供的材料質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，委托方有權(quán)要求承攬方修復(fù)或更換有問(wèn)題的設(shè)備及部件，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。本合同中，不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難，雙方可協(xié)商解除或變更合同。2.合同簽訂地：指本合同簽訂的地點(diǎn)，用于確定合同爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。4.