工程項目施工合同模板_第1頁
工程項目施工合同模板_第2頁
工程項目施工合同模板_第3頁
工程項目施工合同模板_第4頁
工程項目施工合同模板_第5頁
全文預覽已結(jié)束

付費下載

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

工程項目施工合同模板合同編號:__________第一條工程項目概況1.1工程項目名稱:__________1.2工程項目地點:__________1.3工程項目規(guī)模:__________1.4工程項目內(nèi)容:__________1.5工程項目預算:人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。第二條工程施工及驗收2.1承包商應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和雇主的要求進行工程施工。2.2工程施工期限為____個月,自本合同簽訂之日起計算。2.3工程施工過程中,雇主應(yīng)按照約定及時提供相關(guān)資料、圖紙等,并協(xié)助解決施工過程中遇到的問題。2.4工程驗收標準按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和雙方約定執(zhí)行。2.5工程驗收合格后,雇主應(yīng)在驗收合格之日起____個工作日內(nèi)支付工程尾款。第三條工程款項支付3.1本合同簽訂后,雇主應(yīng)在____個工作日內(nèi)支付承包商預付款,金額為工程預算的____%。(1)工程進度達到____%時,雇主支付工程進度款的____%;(2)工程進度達到____%時,雇主支付工程進度款的____%;(3)工程進度達到____%時,雇主支付工程進度款的____%。3.3工程驗收合格后,雇主支付工程尾款。3.4支付方式為電匯或轉(zhuǎn)賬。第四條違約責任4.1雙方應(yīng)嚴格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù),如一方違約,應(yīng)承擔違約責任。4.2承包商未按照約定完成工程施工,雇主有權(quán)解除本合同,并要求承包商承擔違約責任。4.3雇主未按照約定支付工程款項,承包商有權(quán)暫停施工,并要求雇主承擔違約責任。4.4雙方應(yīng)保守對方商業(yè)秘密,未經(jīng)對方同意,不得向第三方披露。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商無果,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。6.3本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(雇主):__________乙方(承包商):__________授權(quán)代表(簽名):__________授權(quán)代表(簽名):__________簽訂日期:____年____月____日注意事項:1.明確合同主體:確保甲乙雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息準確無誤,以免日后發(fā)生糾紛時無法聯(lián)系到對方。2.工程項目描述:詳細列出工程項目的名稱、地點、規(guī)模、內(nèi)容等,確保雙方對工程項目有清晰的認識。3.工程款項支付:明確預付款、進度款、尾款的支付比例、時間和方式,確保雙方對款項支付有明確的約定。4.工程施工及驗收:明確工程施工期限、驗收標準,確保工程質(zhì)量符合要求。5.違約責任:明確雙方在違約情況下的責任,以便在發(fā)生糾紛時能夠追究責任。6.爭議解決:約定爭議解決方式,如協(xié)商、訴訟等,以便在發(fā)生糾紛時能夠及時解決。解決辦法:1.協(xié)商解決:在發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決問題,以降低糾紛解決成本。2.法律咨詢:在簽訂合同前,雙方可咨詢專業(yè)律師,確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。3.證據(jù)保全:在履行合同過程中,雙方應(yīng)注意收集和保管相關(guān)證據(jù),以便在發(fā)生糾紛時能夠證明自己的主張。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.預付款:合同一方在合同履行前支付給另一方的部分款項,作為履行合同的保證金。2.進度款:根據(jù)工程進度按照約定比例支付的款項,用于保障工程施工的順利進行。3.尾款:合同約定的一筆款項,一般在工程驗收合格后支付。4.違約責任:合同一方未按照約定履行義務(wù),應(yīng)承擔的法律責任。5.商業(yè)秘密:不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。6.訴訟:一種法律程序,指合同雙方在爭議無法協(xié)商解決時,向人民法院提起的請求法院審理和判決的活動。特殊應(yīng)用場合及補充條款:1.環(huán)保要求嚴格的工程:補充條款:為確保施工過程符合環(huán)保法規(guī),雙方約定如下:承包商必須采取有效措施,防止噪音、揚塵、廢水等對周邊環(huán)境造成污染。雇主應(yīng)提供必要的環(huán)保設(shè)施和設(shè)備,如空氣凈化器、廢水處理系統(tǒng)等。2.文化遺產(chǎn)保護區(qū)域工程:補充條款:考慮到工程所在地的特殊性質(zhì),雙方約定如下:承包商在施工前應(yīng)進行考古調(diào)查,確保施工不破壞任何文物。雇主應(yīng)協(xié)助承包商與文物部門溝通,獲取必要的施工許可。3.涉及政府補貼或資助的工程:補充條款:鑒于工程項目的特殊性,雙方約定如下:承包商需定期向雇主報告工程進度及資金使用情況,確保資金使用的透明度。雇主應(yīng)協(xié)助承包商準備和提交政府補貼申請所需的相關(guān)文件。合同所需附件列表:1.工程項目詳細設(shè)計圖紙2.工程預算書3.工程施工方案4.環(huán)保評估報告(

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論