請人翻蓋房屋的合同7篇篇1甲方（房主）：______________身份證號碼：______________聯(lián)系方式：______________乙方（承攬方）：______________營業(yè)執(zhí)照號碼：______________聯(lián)系方式：______________鑒于甲方需要翻蓋現(xiàn)有房屋，現(xiàn)聘請乙方承擔該工程任務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方就本次翻蓋房屋事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況本次翻蓋房屋位于_____________，詳細地址為__________________。工程內容包括但不限于拆除舊房、地基處理、新建房屋等。具體細節(jié)見附件一《工程內容和要求》。二、工程期限本工程自雙方簽訂本合同之日起開始，預計工期為XX個月。如遇特殊情況，經雙方協(xié)商一致，可相應延長工期。三、工程費用及支付方式1.工程總價為人民幣______元（大寫：______元整）。具體細節(jié)及金額見附件二《工程費用明細》。2.甲方應按照以下方式支付工程款：（1）本合同簽訂后XX個工作日內，甲方支付乙方工程總價的XX%作為預付款；（2）工程進度達到XX%時，甲方支付乙方工程總價的XX%；（3）工程竣工并經雙方驗收合格后XX個工作日內，甲方支付乙方剩余的工程款。四、質量保證1.乙方應確保本次翻蓋房屋的質量符合國家相關標準及地方規(guī)范，確保工程的安全性、耐久性和適用性。2.工程竣工后，雙方應共同進行驗收。如工程存在質量問題，乙方應負責修復并承擔相應費用。五、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）甲方有權要求乙方按照合同約定完成翻蓋房屋工程；（2）甲方有義務按照合同約定支付工程款；（3）甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等基本條件。2.乙方責任與義務：（1）乙方應按照合同約定完成翻蓋房屋工程；（2）乙方應確保施工現(xiàn)場安全，遵守相關安全規(guī)范；（3）乙方應承擔工程質量問題導致的修復費用及相關責任。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權停工，并要求甲方承擔違約責任。2.若乙方未按合同約定完成工程，應按照實際損失向甲方承擔違約責任。3.若因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔修復費用及相關責任。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。附件為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。 篇2甲方（房主）：__________________身份證號碼：_____________________乙方（承攬方）：________________身份證號碼：_____________________鑒于甲方需要翻蓋房屋，乙方具備相關施工資質和經驗，雙方本著平等、自愿、公平的原則，經友好協(xié)商，達成以下合同條款，以資共同遵守：一、工程概況1.工程名稱：房屋翻蓋工程2.工程地點：_____________________3.工程內容：對現(xiàn)有房屋進行翻蓋，包括拆除舊房、地基處理、土建施工、裝修等（具體以雙方確定的施工圖和清單為準）。二、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如有特殊情況需延長工期，應事先征得甲方同意。三、工程價款及支付方式1.工程總造價：人民幣________元（大寫：________圓整）。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的XX%作為預付款。（2）工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。（3）支付方式：現(xiàn)金/銀行轉賬。四、工程質量及驗收1.乙方應按照設計要求和國家有關標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的七日內組織驗收。3.如工程存在質量問題，乙方應負責返工或整改，并承擔相應損失。五、工程保修1.工程保修期為一年，自工程竣工之日起計。2.在保修期內，如因乙方施工質量問題導致的損壞，乙方應負責免費維修。3.保修期內，乙方應提供必要的維修服務。六、違約責任1.若因乙方原因未能按時完成工程，乙方應承擔違約責任，并支付甲方由此造成的損失。2.若甲方未按合同約定支付工程款，甲方應承擔違約責任。3.若因不可抗力因素導致工程無法按時完成，雙方應協(xié)商解決。七、其他事項1.雙方應共同遵守合同條款，履行各自義務。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交有管轄權的人民法院訴訟解決。甲方（簽字）：__________________日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字）：__________________日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（房屋所有人）：____________________身份證號碼：____________________聯(lián)系方式：____________________住址：____________________乙方（承攬方）：____________________營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，就甲方委托乙方翻蓋房屋事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.甲方委托乙方翻蓋位于____________________的房屋，房屋結構為______層，建筑面積______平方米。2.工程內容包括但不限于拆除舊房、土方開挖、基礎施工、主體結構施工、屋面防水、外墻裝修、內墻裝修、電路布線、給排水設施等。二、工程期限1.工程開工日期：______年______月______日。2.工程竣工日期：______年______月______日。3.如遇不可抗力因素導致工程延期，乙方應及時通知甲方，并協(xié)商確定新的工程期限。三、工程費用及支付方式1.工程總造價：人民幣______元（大寫：______元整）。該費用包括材料費、人工費、稅費等所有費用。2.甲方應按以下方式支付工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的______%作為預付款。（2）工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款。3.乙方應開具合法有效的發(fā)票給甲方。四、工程質量及保修1.乙方應按照國家和地方相關施工規(guī)范、標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應負責保修一年。保修期內，如因乙方施工質量問題導致的損壞，乙方應負責免費維修。3.保修期過后，乙方可提供有償維修服務。五、安全責任1.乙方應對施工現(xiàn)場的安全負責，采取必要的安全措施，確保施工過程中的安全。2.甲方應提供施工所需的水電等必要條件，并確保施工現(xiàn)場的安全。3.如因乙方過失導致施工現(xiàn)場安全事故，乙方應承擔相應的法律責任。六、違約責任1.甲乙雙方應遵守合同約定，如一方違約，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。2.如因乙方原因導至工程延期，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.如因甲方未按合同約定支付工程款，甲方應承擔違約責任，并承擔因此給乙方造成的損失。篇4合同編號：[合同編號]甲方（房屋所有人）：[甲方姓名]乙方（翻蓋房屋施工人）：[乙方姓名]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方對甲方房屋的翻蓋施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.甲方房屋位于[房屋地址]，需要翻蓋的房屋面積為[房屋面積]平方米。2.乙方將以包工包料的方式承擔翻蓋任務，負責從設計、材料采購到施工完成的所有工作。3.翻蓋施工的具體內容包括：拆除舊房、重新設計建造新房等。4.翻蓋施工的時間預計為[施工時間]天，具體以雙方協(xié)商確定為準。二、合同價款及支付方式1.翻蓋施工的總價款為[施工總價]元，大寫為[施工總價大寫]。該價款已包含乙方提供的設計、材料采購、施工等全部費用。2.甲方在簽訂合同后向乙方支付合同價款的50%作為預付款，即[預付款金額]元，大寫為[預付款金額大寫]。剩余50%的款項在驗收合格后一次性支付。3.乙方在收到預付款后應盡快安排施工，確保按時完成翻蓋任務。三、施工要求及質量保證1.乙方應嚴格按照甲方要求進行施工，確保施工質量符合相關標準。2.在施工過程中，乙方應做好安全防護措施，確保施工現(xiàn)場的安全。3.翻蓋后的房屋應達到防水、防火、防震等要求，確保房屋的安全性和穩(wěn)定性。4.乙方在施工中應積極配合甲方進行質量監(jiān)督，確保施工質量符合甲方的期望。四、驗收及保修1.翻蓋施工完成后，甲方應組織相關人員進行驗收。驗收標準為雙方協(xié)商確定的具體要求和質量標準。2.驗收合格后，甲方應支付剩余款項，并簽署驗收合格證明。驗收不合格時，乙方應按要求進行整改，直至驗收合格。3.乙方應對翻蓋后的房屋提供一年的保修期，保修期內如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責免費維修。保修期從驗收合格之日起開始計算。五、違約責任1.甲方如未按時支付款項或提出不合理要求，應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于：未支付款項的利息損失、因違約導致的工期延誤等。2.乙方如未按時完成翻蓋任務或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于：返還預付款、支付違約金、賠償因違約給甲方造成的損失等。六、爭議解決1.如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院進行審理，確保案件的順利進行。判決生效并執(zhí)行完畢后，雙方應遵守判決結果。如一方不履行判決義務，另一方有權向人民法院申請強制執(zhí)行。七、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務，確保合同的順利實施。2.在合同實施過程中，如遇不可抗力或其他原因導致合同無法繼續(xù)履行時，雙方可協(xié)商終止合同。合同終止后，乙方應將已收取的款項退還給甲方，并確保已完成的施工成果符合雙方協(xié)商確定的質量標準。若因乙方原因導致合同終止時，乙方還應承擔相應的違約責任和賠償責任。若因甲方原因導致合同終止時，甲方也應承擔相應的違約責任和賠償責任。具體責任承擔方式應根據(jù)雙方協(xié)商確定的結果進行分配和補償。篇5甲方（業(yè)主）：________________身份證號碼：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（施工方）：________________營業(yè)執(zhí)照號碼：______________聯(lián)系方式：__________________地址：______________________鑒于甲方需要翻蓋房屋，乙方具備相關施工資質和能力，雙方經過友好協(xié)商，達成以下合同協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：房屋翻蓋工程。2.工程地點：______________________。3.工程內容：拆除舊房、地基處理、主體施工、裝修等（具體見附件施工圖紙）。4.工程規(guī)模：_________平方米。二、工程期限1.工程開工日期：____年____月____日。2.工程竣工日期：____年____月____日。如有特殊情況需延長工期，應事先征得甲方同意。三、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣______元整（￥______元）。具體價格根據(jù)附件施工圖紙及工程變更單計算。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的______%作為預付款。（2）工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。（3）如工程存在質量問題或未能按時完工，乙方需承擔相應的違約責任。四、工程質量及驗收標準1.乙方必須按照國家和地方相關規(guī)定進行工程施工，確保工程質量。2.工程驗收標準按照國家和地方相關規(guī)定執(zhí)行，并應符合附件施工圖紙及甲方的要求。3.工程完工后，乙方應提供完整的工程檔案及竣工圖紙給甲方。五、工程變更及違約責任1.如有工程變更，雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內容、造價及工期等事項。2.雙方應嚴格遵守合同約定，如一方違約，應承擔相應的違約責任。若因乙方原因造成工程延期或質量問題，乙方需承擔相應的損失賠償責任。六、安全施工及保障措施1.乙方應制定安全施工方案，確保施工現(xiàn)場安全。施工過程中應遵守安全規(guī)定，防止事故發(fā)生。如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔全部責任。2.乙方在施工過程中應采取有效措施，確保周邊環(huán)境和設施不受損壞。如因乙方原因造成損失，乙方應承擔賠償責任。七、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。篇6甲方（業(yè)主）：____________________身份證號碼：____________________聯(lián)系方式：____________________住址：____________________乙方（承包方）：____________________營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________鑒于甲方擬對現(xiàn)有房屋進行翻蓋，委托乙方進行工程實施，為明確雙方權利和義務，達成以下合同條款，以茲信守。一、工程概況1.工程名稱：房屋翻蓋工程。2.工程地點：____________________。3.工程內容：對甲方現(xiàn)有房屋進行拆除后重新翻蓋，包括土建、裝修等工作。二、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如有特殊情況需延長工期，應取得甲方同意。三、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（大寫）__________元整，（小寫）￥______元。此價款包括工程材料費、人工費、管理費等一切相關費用。如工程增減，雙方應根據(jù)實際情況調整工程價款。2.支付方式：甲方應在工程開工前支付乙方工程總價款的XX%作為預付款，即人民幣（大寫）__________元整，（小寫）￥______元。剩余款項在工程竣工驗收合格后一次性支付。四、工程質量與保修1.乙方應確保工程質量符合國家標準及甲方的要求。2.工程竣工后，乙方應提供一定期限的保修服務，保修期限為______年。保修期內，如發(fā)生工程質量問題，乙方應負責免費維修。五、甲方責任1.甲方應提供工程相關的資料，確保乙方了解工程需求。2.甲方應及時支付工程款項。3.甲方有權監(jiān)督乙方的工程施工，確保工程質量。六、乙方責任1.乙方應按時開工、按時竣工，確保工程進度。2.乙方應嚴格按照國家標準及甲方要求進行施工，確保工程質量。3.乙方應做好施工現(xiàn)場的安全防護工作，確保施工期間的安全。4.乙方應做好工程資料的整理與歸檔工作。5.乙方在保修期內負責工程的維修工作。七、違約責任1.如甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權順延工期并要求甲方支付逾期付款利息。2.如乙方未按合同約定完成工程，應支付甲方違約金并賠償甲方損失。3.如因不可抗力因素導致工程延期或無法完成，雙方應協(xié)商解決。八、爭議解決方式篇7甲方（業(yè)主）：____________________身份證號碼：____________________聯(lián)系方式：____________________住址：____________________乙方（承建方）：____________________營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就甲方請乙方翻蓋房屋一事，經友好協(xié)商，達成如下合同協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：翻蓋房屋工程。2.工程地點：____________________（詳細地址）。3.工程內容：對甲方現(xiàn)有房屋進行拆除并翻蓋，包括地基、主體結構、屋頂、外墻、內墻、門窗等部分的施工。二、工程期限工程開工日期：XXXX年XX月XX日。工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素導致工程延期，乙方需及時通知甲方，并協(xié)商確定新的竣工日期。三、工程造價及支付方式1.工程總造價：人民幣________元整（￥________元）。具體價格根據(jù)雙方協(xié)商確定。2.支付方式：甲方應按以下比例支付工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的XX%作為預付款；（2）工程竣工后，經雙方驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的XX%；（3）剩余款項作為質保金，于工程竣工驗收合格后一年內支付。四、工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照國家相關施工規(guī)范和質量標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的七日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽訂驗收文件。