2025年臨時(shí)設(shè)施施工合同規(guī)范第一章總則第一條本規(guī)范的目的為了規(guī)范臨時(shí)設(shè)施施工合同的訂立、履行和管理，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)范。第二條適用范圍本規(guī)范適用于____年____月____日起簽訂的各類臨時(shí)設(shè)施施工合同。第三條合同主體臨時(shí)設(shè)施施工合同的當(dāng)事人包括發(fā)包人和承包人。發(fā)包人是指承擔(dān)臨時(shí)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的法人或其他組織；承包人是指具有相應(yīng)資質(zhì)，承擔(dān)臨時(shí)設(shè)施施工任務(wù)的法人或其他組織。第四條合同原則臨時(shí)設(shè)施施工合同的訂立、履行和管理應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信、遵守法律法規(guī)和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的原則。第二章合同內(nèi)容與訂立第五條合同內(nèi)容臨時(shí)設(shè)施施工合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.合同當(dāng)事人名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系方式等；2.工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容、施工期限等；3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法；4.安全防護(hù)措施和環(huán)境保護(hù)要求；5.合同價(jià)款及其支付方式；6.合同履行期限、地點(diǎn)和方式；7.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式；8.合同的變更、解除和終止條件；9.雙方約定的其他事項(xiàng)。第六條合同訂立1.發(fā)包人和承包人應(yīng)通過公平競(jìng)爭(zhēng)，依法訂立臨時(shí)設(shè)施施工合同。2.合同訂立應(yīng)采取書面形式，一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。3.合同訂立前，發(fā)包人和承包人應(yīng)進(jìn)行充分協(xié)商，確保合同內(nèi)容明確、真實(shí)、合法。4.合同訂立后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第三章合同履行與管理第七條合同履行1.承包人應(yīng)按照合同約定的施工期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全防護(hù)措施等要求，完成臨時(shí)設(shè)施施工任務(wù)。2.發(fā)包人應(yīng)按照合同約定的支付方式、時(shí)間等向承包人支付合同價(jià)款。3.合同履行過程中，當(dāng)事人應(yīng)依法履行合同義務(wù)，確保工程質(zhì)量和安全。第八條合同管理1.發(fā)包人和承包人應(yīng)建立健全合同管理制度，加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督和檢查。2.合同履行過程中，當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和合同約定，處理合同履行中的問題。3.發(fā)包人和承包人應(yīng)按照合同約定，及時(shí)處理合同爭(zhēng)議，確保工程順利進(jìn)行。第四章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決第九條違約責(zé)任1.發(fā)包人和承包人違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.發(fā)包人和承包人未履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)未履行部分的責(zé)任。3.發(fā)包人和承包人惡意串通、損害國(guó)家、集體或者第三人利益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決1.合同爭(zhēng)議發(fā)生后，當(dāng)事人應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，當(dāng)事人可按照合同約定向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或者向人民法院提起訴訟。第五章附則第十一條解釋權(quán)本規(guī)范的解釋權(quán)歸____所有。第十二條生效時(shí)間本