施工合同協(xié)議書發(fā)包人（甲方）：工程有限公司承包人（乙方）：根據(jù)關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就項目第一期工程總承包及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：一、項目簡介包括美食城裝修及配套、夢溪筆談(小溪)、景觀（水景、燈光、花草樹木等）、主題公園、人工智能系統(tǒng)工程、道路綠化亮化工程、安保系統(tǒng)工程、公交車站等綜合配套建設項目。二、工程概況1、工程名稱：項目（第一期2、工程地點：施工地3、資金來源：企業(yè)自籌4、工程內(nèi)容及規(guī)模：施工圖紙內(nèi)的全部工作內(nèi)容。5、工程造價（暫定）：14000萬元（以實際施工決算為準）。三、合同工期：1、開工日期：2024年月日，計劃竣工日期：2026年月日。其中：住宅總工期：工期720日歷天。實際開工時間以發(fā)包人書面下達的入場通知書載明時間為準。四、質(zhì)量標準質(zhì)量標準：施工質(zhì)量達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格”標準。五、施工內(nèi)容及相應工程造價、計價依據(jù)：1、施工內(nèi)容及相應工程造價：本合同施工承包范圍為項目中美食城裝修及配套市政工程、夢溪筆談(小溪)工程、景觀工程等暫定工程造價約14000萬元（以實際施工結(jié)算為準）。2、工程計量計價依據(jù)：（1）房屋改建內(nèi)外裝飾裝修、安裝工程：以清單結(jié)算為準。（2）新建房屋工程經(jīng)過雙方協(xié)商，另立補充合同。六、工程款支付方式房屋建筑工程款支付：甲乙雙方另行協(xié)商；裝飾裝修、工程款支付：按照月進度完成產(chǎn)值的80%支付；乙方每個月的25日乙方提交當月施工產(chǎn)值給甲方審核，甲方在當月底完成工程量審核，次月5日前完成已核定工程產(chǎn)值80%的工程款支付。每個分部工程驗收合格后甲方付至已核定工程產(chǎn)值90%工程款，預驗收合格后甲方付至已核定工程產(chǎn)值95%工程款，竣工驗收且完成結(jié)算（分批次）、提交完整施工資料后30日內(nèi)，甲方支付至結(jié)算總金額的97%，暫留3%為工程質(zhì)保金。按月進度80%滾動支付（即施工首月支付已完工程產(chǎn)值的80%，次月支付上月剩余的20%款項和當月工程產(chǎn)值80%工程款款項，以此類推），施工期間每個月的25日乙方提交當月施工產(chǎn)值給甲方審核，甲方在當月底完成工程量審核，次月5日前完成工程款支付。本單項工程完工且經(jīng)甲方驗收合格后3個工作日內(nèi)，甲方支付首月20%工程款項。七、違約責任1、若乙方發(fā)生根本性違約情況，影響項目進度、且項目停工超過30天，甲方可單方面解約，所造成的一切相關(guān)法律、經(jīng)濟責任由乙方全部負責，并追究其違約責任。2、乙方進場材料及施工過程中達不到合同約定標準，甲方有權(quán)終止合同，由此而造成的返工損失由乙方承擔；若造成工期延誤，乙方同時承擔下款約定的違約責任。3、乙方交工不符合約定，甲方有權(quán)拒收，由乙方按期返工，由此造成工期延誤，按不能按期交工處理。交工特指甲方驗收合格，但甲方不得無故拖延竣工驗收，若造成實質(zhì)性影響，工期順延。4、甲供材料等不能按時完工或不能按時提供材料，若造成實質(zhì)性影響，工期順延，同時承擔給乙方造成的全部損失。5、甲方提供施工圖不及時、不齊全，影響施工，若造成實質(zhì)性影響，工期順延，同時承擔給乙方造成的全部損失。6、甲方原因造成造成乙方進場不能順利施工，影響施工連續(xù)超過3天，或累計影響超過15天以上，或乙方認為工程建設工作無法繼續(xù)推進的，有權(quán)單方面提出解除施工合同，甲方應當全額退還乙方所繳保證金及其他費用，并自愿承擔乙方（包括但不限于建設方）因進場施工所產(chǎn)生的一切損失和費用。7、甲方進度款支付按合同第六條進行執(zhí)行，如超出約定支付時間15天未完成支付，甲方按應付工程進度款的0.3%/天賠償給乙方違約金，并承擔給乙方造成的一切損失及違約責任八、雙方有效通知方式合同履行過程中，雙方有需要書面通知對方的事項，以下任一通知方式均為有效通知：1、當面通知：以雙方確定的以下人員簽收時間為收件時間。甲方確定書面通知簽收人姓名：，聯(lián)系電話：，乙方確定書面通知簽收人姓名：，聯(lián)系電話：。2、郵寄函件通知：以快遞簽收/收件時間確定各方收件時間。甲方郵件收件地址為：收件人姓名：，電話：：乙方收件地址為：收件人姓名：，聯(lián)系電話。以上通知方式若發(fā)生變動，變動方須在24小時內(nèi)告知對方。若因各方提供的上述信息有誤而導致通知不能有效到達的，相關(guān)責任由信息提供方承擔。九、解決合同爭議方式本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，應由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向工程所在地人民法院提起訴訟。十、合同的生效與終止1、本合同自雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位工作或合同專用章之日起生效。2、本合同