工程結算協(xié)議書8篇篇1甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本工程的結算事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、結算方式1.結算方式：根據(jù)甲乙雙方在合同中約定的結算方式，本次結算采用_________方式進行。2.結算依據(jù)：本次結算的依據(jù)包括合同條款、施工圖紙、變更洽商記錄、材料設備清單及價格、人工費用等。3.結算步驟：首先，乙方需提交完整的結算資料，包括結算書、結算清單、相關證明材料等；其次，甲方將對乙方提交的結算資料進行審核，并與乙方進行必要的溝通和調整；最后，雙方確認結算結果無誤后，簽訂本結算協(xié)議。三、結算內容1.工程造價：本次結算的工程造價為_________元。2.款項支付：甲方需按照合同約定向乙方支付款項，具體支付時間和金額如下：_________。3.保修金：根據(jù)合同約定，甲方需向乙方支付保修金，保修金的金額為工程造價的_________%，即_________元。保修期為工程竣工驗收之日起的_________年。在保修期內，乙方需對工程質量問題進行維修，并承擔相關費用。保修期結束后，甲方需將保修金返還給乙方。四、違約責任1.甲方需按照合同約定向乙方支付款項，如甲方未按時支付款項，需承擔相應的違約責任。2.乙方需按照合同約定完成工程建設任務，如乙方未能按時完成工程建設任務，需承擔相應的違約責任。3.在保修期內，如乙方未能及時維修工程質量問題，甲方有權委托第三方進行維修，相關費用由乙方承擔。五、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決過程中，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應繼續(xù)履行。六、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.甲方和乙方在本合同中的權利與義務不因合同終止而失效。在合同終止后，雙方仍需履行本合同中約定的保密義務和其他未完成的義務。5.雙方同意以本合同為依據(jù)成立一個專項工作小組，負責協(xié)調解決本合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題。工作小組的成員包括：_________。工作小組的職責是：_________。工作小組的工作方式是：_________。6.甲方和乙方同意將本合同執(zhí)行過程中形成的所有文件和記錄（包括但不限于合同文本、會議紀要、變更洽商記錄等）進行歸檔保存，以便日后查閱和使用。7.甲方和乙方同意在本合同履行完畢后進行書面總結和評價，以便雙方不斷改進和提高在未來的合作效果。總結和評價的內容包括但不限于：_________?？偨Y和評價的時間為：_________?？偨Y和評價的方式為：_________。8.甲方和乙方同意嚴格遵守國家法律法規(guī)和公共道德準則，履行本合同中的各項義務和責任。如有違反法律法規(guī)和公共道德準則的行為發(fā)生，違約方應承擔相應的法律責任和社會責任。篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程范圍和內容：_________4.工程造價：_________第二條乙方資質和條件乙方應具備相應的施工資質和條件，包括相應的技術人員、施工設備、資金等，以確保工程的順利進行。乙方應提供相關的資質證明和業(yè)績證明，以便甲方進行資格審查。第三條工程結算方式1.乙方應按照甲方的要求，提供詳細的工程量清單和結算資料，并確保其真實性和準確性。甲方將對乙方提交的結算資料進行審核，并根據(jù)實際情況進行調整。2.乙方應積極配合甲方進行結算工作，及時提供所需的補充資料和說明，確保結算工作的順利進行。甲方將在收到完整結算資料后盡快完成審核工作，并將審核結果通知乙方。3.結算方式：根據(jù)工程的實際情況，雙方協(xié)商確定具體的結算方式。結算方式可能包括按實結算、固定價格結算等，具體細節(jié)在雙方協(xié)商確定后，將詳細記錄在結算協(xié)議中。第四條違約責任1.甲方若未能按時支付工程進度款或結算款，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息或違約金。具體計算方式和標準將在雙方協(xié)商確定后，詳細記錄在結算協(xié)議中。2.乙方若未能按時完成工程或工程質量不符合要求，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。具體責任承擔方式將在雙方協(xié)商確定后，詳細記錄在結算協(xié)議中。第五條爭議解決方式1.對于工程結算過程中產生的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供充分的證據(jù)材料，并按照法律程序進行。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的其他部分，確保工程的順利進行。對于已經(jīng)發(fā)生爭議的部分，雙方應積極配合相關機構進行調解或仲裁，以便盡快解決爭議。第六條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應嚴格遵守合同條款，履行各自義務。如有違約行為發(fā)生，違約方應承擔相應的法律責任。2.在合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力或國家政策調整等導致合同無法繼續(xù)履行的情形時，雙方可協(xié)商解除合同。合同解除后，雙方應友好協(xié)商處理相關事宜，確保各方權益得到保障。第七條其他約定事項1.在合同簽訂過程中及合同簽訂后，甲方有權對乙方進行必要的考察和了解。乙方應積極配合甲方的考察工作，如實提供相關資料和信息。考察過程中如有不實情況或隱瞞行為發(fā)生，乙方應承擔相應的法律責任。2.雙方應妥善保管好與本合同相關的資料和信息，確保信息的安全性和保密性。未經(jīng)對方同意或授權，任何一方不得擅自泄露或利用相關信息進行不當活動。如有違反保密義務的行為發(fā)生，違約方應承擔相應的法律責任。3.本合同未盡事宜或不明確之處，雙方可協(xié)商補充或明確。補充或明確的內容應以書面形式記錄并作為本合同的附件。附件內容與主合同具有同等法律效力。4.在合同履行過程中如發(fā)生任何爭議或糾紛，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議或糾紛。在訴訟過程中應當尊重事實、提供充分的證據(jù)材料并按照法律程序進行。判決結果對雙方具有法律約束力。篇3甲方：XXX，身份證號碼：XXXX乙方：XXX，身份證號碼：XXXX甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下工程結算協(xié)議，以資共同遵守：一、工程概況本工程位于XXXX，主要內容包括XXXX。工程工期自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共計XX天。本工程采用包工包料方式，合同總價款為人民幣XXXX元整（大寫：XXXX）。二、結算方式1.甲方應按照本合同約定，及時向乙方支付工程款。具體支付方式如下：（1）本合同簽訂后，甲方應向乙方支付合同總價款的XX%，即人民幣XXXX元整（大寫：XXXX）。（2）乙方完成工程主體結構后，甲方應向乙方支付合同總價款的XX%，即人民幣XXXX元整（大寫：XXXX）。（3）工程竣工驗收合格后，甲方應向乙方支付合同總價款的剩余部分，即人民幣XXXX元整（大寫：XXXX）。2.乙方應在收到甲方支付的每筆款項后，向甲方出具正式的稅務發(fā)票。3.若甲方未按照本合同約定支付工程款，乙方有權停止施工，直至甲方支付全部應付工程款為止。因此造成的損失，由甲方承擔。三、質量保證1.乙方應確保本工程質量符合國家相關標準和甲方要求。如因乙方原因造成工程質量問題，乙方應負責修復并承擔相應費用。2.在施工過程中，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方存在質量問題或違規(guī)操作，有權要求乙方停工整改。乙方應積極配合，并在整改合格后方可繼續(xù)施工。3.乙方承諾對本工程提供一年的免費保修期，自工程竣工驗收合格之日起計算。保修期內，乙方應負責修理因施工質量原因造成的損壞，并承擔相關費用。四、工期延誤1.若因甲方原因導致工程延期，甲方應支付乙方因工期延誤所產生的額外費用。具體費用包括但不限于人工費、材料費、機械費等。2.若因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應責任，并賠償甲方因此造成的損失。五、違約責任1.甲方如未按照本合同約定支付工程款，除承擔逾期支付的責任外，還應賠償乙方因此造成的損失。2.乙方如未按照本合同約定完成工程內容或存在質量問題，除承擔修復責任外，還應賠償甲方因此造成的損失。3.雙方應嚴格遵守本合同的約定，如一方違約，守約方有權要求違約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如因不可抗力因素導致工程無法繼續(xù)施工的，雙方應友好協(xié)商解決。甲方（簽字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方：XXX（以下簡稱甲方）乙方：XXX（以下簡稱乙方）丙方：XXX（以下簡稱丙方）丁方：XXX（以下簡稱丁方）戊方：XXX（以下簡稱戊方）甲、乙、丙、丁、戊五方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下工程結算協(xié)議，以資共同遵守：一、工程概況該工程位于XXXX，由甲方投資建設，乙方負責施工，丙方負責監(jiān)理，丁方負責材料供應，戊方負責勞務分包。該工程已竣工驗收并投入使用。二、結算依據(jù)1.甲乙雙方簽訂的施工合同；2.丙方提供的監(jiān)理日志、報告；3.丁方提供的材料清單、驗收報告；4.戊方提供的勞務合同、結算單。三、結算范圍本次結算范圍包括該工程的土建、安裝、裝飾等所有項目。四、結算方式1.甲乙雙方按照施工合同約定的結算方式，根據(jù)監(jiān)理日志、報告和現(xiàn)場實際完成情況，共同確認已完成的工程量。2.乙方向甲方提交完整的結算資料，包括工程量清單、材料驗收報告、人工費用清單等。甲方在收到結算資料后XX個工作日內完成審核并予以確認。3.甲方根據(jù)審核確認的結算資料，按照施工合同約定的支付方式和時間，向乙方支付工程款。4.丙方、丁方和戊方按照各自與甲方簽訂的合同約定，向甲方提交結算資料，甲方審核確認后支付相應款項。五、稅金及附加費用1.本工程涉及的稅金按照國家相關稅收政策執(zhí)行，由甲方代扣代繳。2.除稅金外，甲方不承擔其他任何附加費用。六、違約責任1.甲乙雙方應嚴格遵守本協(xié)議約定，如一方違約，應承擔相應的法律責任。2.因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。3.因甲方原因導致工程款支付延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。七、爭議解決1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議一式陸份，甲乙丙丁戊五方各執(zhí)貳份。3.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（簽字）：_________乙方（簽字）：_________丙方（簽字）：_________丁方（簽字）：_________戊方（簽字）：_________日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（發(fā)包方）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就本工程的結算事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX。2.工程地點：XXXX。3.工程內容：XXXX。4.工程造價：XXXX。二、結算方式1.結算方式：根據(jù)乙方實際完成的工程量，按照雙方協(xié)商確定的單價進行結算。2.結算流程：乙方完成工程施工后，向甲方提交結算申請，甲方在收到結算申請后XX個工作日內予以審核。審核通過后，甲方將支付乙方相應的工程款項。三、雙方權利義務1.甲方權利與義務：甲方有權對乙方的施工進行監(jiān)督，確保工程質量符合約定。甲方有義務按時支付乙方的工程款項，并確保施工現(xiàn)場的協(xié)調與配合。2.乙方權利與義務：乙方有權要求甲方按時支付工程款項。乙方有義務按照約定的質量標準和工期完成工程施工，并確保施工現(xiàn)場的安全與整潔。四、違約責任1.甲方違約責任：甲方如未按時支付乙方工程款項，應按照逾期支付金額每日XX‰的比例向乙方支付違約金。同時，甲方應賠償由此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任：乙方如未按照約定的質量標準和工期完成工程施工，應按照未完成工程量金額每日XX‰的比例向甲方支付違約金。同時，乙方應賠償由此給甲方造成的全部損失。五、爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在結算過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的訴訟費用、保全費用等由敗訴方承擔。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.甲方和乙方在履行本協(xié)議過程中，應遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。如有違反法律法規(guī)的行為，違約方應承擔相應的法律責任。4.在本協(xié)議履行過程中，任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。如需變更或解除本協(xié)議，應經(jīng)過雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。5.本協(xié)議中的各項條款均視為甲乙雙方的真實意思表示，雙方應嚴格遵守。任何一方違反本協(xié)議條款的行為均視為違約行為，違約方應承擔相應的法律責任。6.對于本協(xié)議中的任何爭議或糾紛，雙方應首先嘗試通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作，并按照法院的要求提供相關證據(jù)材料。7.本協(xié)議中的各項條款具有獨立性，如果其中任何一項條款被認定為無效或不可執(zhí)行，并不影響其他條款的效力和執(zhí)行。雙方應根據(jù)實際情況協(xié)商確定其他條款的履行方式。8.在本協(xié)議履行過程中，如遇到不可抗力或其他因素導致本協(xié)議無法按時履行或無法完全履行的情況，雙方應及時溝通并協(xié)商解決方案。在協(xié)商過程中，雙方應遵循公平、公正、合理的原則進行協(xié)商，并達成書面協(xié)議確定解決方案。9.雙方同意并確認本協(xié)議中的所有條款和約定均符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并愿意承擔相應的法律責任和義務。如有違反法律法規(guī)的行為或糾紛發(fā)生，雙方應積極配合相關部門進行調查和處理工作，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定承擔相應的法律責任和義務。10.本協(xié)議中的各項條款和約定均為雙方的真實意思表示和共識，雙方應嚴格遵守并認真履行。如有任何違反本協(xié)議條款或約定的行為發(fā)生，違約方應承擔相應的法律責任和義務。同時，雙方也應相互尊重、理解、支持和配合對方的合理要求和意愿進行協(xié)商溝通以達成共識解決問題。篇6甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就工程結算達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程造價：_________4.工程內容：_________二、結算方式1.結算方式：根據(jù)合同條款和實際情況，雙方同意采用以下結算方式：（1）固定價格結算：即按照合同約定的固定價格進行結算，不考慮實際工程量變化。（2）可調價格結算：即根據(jù)市場價格波動和工程量變化進行調整后的結算。2.結算周期：雙方同意按照以下周期進行結算：（1）月結：每月底進行結算，計算本月工程量及價款。（2）季結：每季度底進行結算，計算本季度的工程量及價款。（3）年結：每年底進行結算，計算全年的工程量及價款。3.結算依據(jù)：雙方同意按照以下依據(jù)進行結算：（1）合同條款。（2）實際工程量及變更情況。（3）市場價格波動情況。三、結算內容1.工程量變更：如實際工程量與合同約定不符，雙方應根據(jù)實際情況進行調整，并書面確認變更內容。2.價格調整：如市場價格波動較大，雙方應根據(jù)市場價格變化進行調整，并書面確認調整內容。3.扣款與罰款：根據(jù)合同約定及實際情況，對承包方在工程質量、進度、安全等方面存在的問題進行扣款或罰款處理。4.其他費用：包括但不限于以下費用：（1）設計修改費用。（2）材料設備供應費用。（3）施工安全措施費用。（4）其他未包含在合同內的費用。5.結算金額：根據(jù)以上結算方式及內容，雙方確認本次結算金額為_________元。四、支付方式1.支付方式：雙方同意采用以下支付方式：（1）銀行轉賬：通過銀行轉賬方式支付結算款項。（2）支票支付：通過支票支付方式支付結算款項。（3）其他合法支付方式。2.支付時間：雙方同意按照以下時間進行支付：（1）預付款：合同簽訂后，發(fā)包方應支付承包方預付款，具體金額及支付方式按合同約定執(zhí)行。（2）進度款：根據(jù)工程實際進度，發(fā)包方應支付承包方進度款，具體金額及支付方式按合同約定執(zhí)行。（3）結算款：根據(jù)雙方確認的結算金額，發(fā)包方應支付承包方結算款，具體金額及支付方式按合同約定執(zhí)行。3.稅務處理：根據(jù)稅法規(guī)定，承包方在收到結算款項時應向發(fā)包方提供合法有效的發(fā)票。發(fā)包方在支付結算款項時，應代扣代繳承包方的稅款。具體稅務處理方式按合同約定執(zhí)行。五、違約責任及爭議解決1.違約責任：如一方違約，違約方應承擔以下責任：（1）繼續(xù)履行合同義務。（2）賠償因違約給對方造成的實際損失。（3）支付違約金。違約金數(shù)額為合同總金額的10%。2.爭議解決：如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同義務，但因爭議導致無法履行的除外。爭議解決所需費用由敗訴方承擔。具體費用按合同約定執(zhí)行。篇7甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就工程結算達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程造價：_________4.工程內容：_________二、結算方式1.結算方式：根據(jù)合同約定及實際工程量，進行工程結算。2.結算依據(jù)：依據(jù)合同條款、施工圖紙、變更簽證單、現(xiàn)場簽證等。3.結算時間：自工程竣工驗收之日起，按照合同約定進行結算。4.結算流程：乙方提交結算資料，甲方審核后，雙方確認結算結果。三、付款方式1.付款節(jié)點：按照合同約定，分階段支付工程進度款。2.付款金額：根據(jù)結算結果及合同約定，確定付款金額。3.付款方式：通過銀行轉賬或其他雙方約定的方式進行付款。4.付款時間：按照合同約定及結算結果，及時支付款項。四、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定支付款項，需向乙方支付違約金，違約金比例為合同總金額的10%。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定完成工程，需向甲方支付違約金，違約金比例為合同總金額的10%。3.違約責任承擔：違約方需承擔相應的違約責任，并賠償因此給對方造成的實際損失。五、爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決依據(jù)：以合同條款及國家相關法律法規(guī)為依據(jù)進行爭議解決。3.爭議解決結果：以法院生效判決為準，敗訴方需承擔相應的法律責任及費用。六、其他約定事項1.保密條款：雙方應對合同內容及結算資料保密，未經(jīng)對方同意，不得泄露給第三方。2.合同生效條件：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.合同變更或解除：如需對合同進行變更或解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。書面協(xié)議為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。4.不可抗力：如因不可抗力導致合同無法履行或延遲履行，雙方應友好協(xié)商解決。不可抗力包括但不限于自然災害、政府政策調整等不可預測的事件。5.法律適用及管轄：本合同適用中華人民共和國法律。因本合同產生的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。6.合同終止：合同終止時，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。合同終止不影響合同中關于結算和清理條款的效力。7.其他約定事項：_________。篇8甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就本工程結算事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、結算方式1.結算方式：根據(jù)甲、乙雙方協(xié)商，本次工程結算采用以下方式：（1）按照實際完成的工程量進行結算，單價按照雙方協(xié)商確定的價格計算；（2）在結算過程中，對于因設計變