零部件的承攬加工合同樣式5篇篇1合同編號：XXXXXX甲方（定作方）：XXXXXX乙方（承攬方）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工零部件事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.甲方委托乙方承攬加工以下零部件：XXXXXX。2.承攬加工的具體要求：XXXXXX。二、合同價款及支付方式1.合同總價款為人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX）。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，向乙方支付合同總價款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX）。3.乙方完成承攬加工任務(wù)并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付剩余款項，即人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX）。三、承攬加工期限1.乙方應(yīng)在合同簽訂后，按照甲方的要求，按時完成承攬加工任務(wù)。2.如因甲方原因造成承攬加工期限延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)保證承攬加工的零部件質(zhì)量符合甲方的要求，不得有假冒偽劣、以次充好等行為。2.如因乙方原因造成承攬加工的零部件質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、驗收標準和方法1.甲方應(yīng)在收到承攬加工的零部件后，按照合同約定的驗收標準和方法進行驗收。2.如甲方認為承攬加工的零部件存在質(zhì)量問題或不符合驗收標準，應(yīng)當在收到貨物后XX個工作日內(nèi)向乙方提出書面異議。3.乙方應(yīng)在收到甲方的書面異議后，及時進行核實和處理。如確實存在質(zhì)量問題或不符合驗收標準，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、違約責(zé)任1.如因甲方原因造成承攬加工期限延誤或質(zhì)量問題，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.如因乙方原因造成承攬加工期限延誤或質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。七、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.雙方在本合同履行過程中應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反法律法規(guī)的規(guī)定進行活動。如有違反，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。篇2合同編號：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX，以下簡稱甲方。乙方（供方）：XXXXXX，以下簡稱乙方。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工汽車零部件事宜，達成如下協(xié)議：一、承攬加工項目1.甲方委托乙方承攬加工的汽車零部件具體清單如下：（1）汽車零部件名稱：XXXXXX（2）數(shù)量：XXXXXX（3）規(guī)格型號：XXXXXX（4）技術(shù)要求：XXXXXX2.乙方應(yīng)按照甲方的技術(shù)要求及標準，按時、保質(zhì)完成承攬加工任務(wù)。二、加工期限1.乙方應(yīng)在合同簽訂后，按照甲方要求的加工期限完成加工任務(wù)。具體加工期限如下：（1）汽車零部件名稱：XXXXXX，加工期限自合同簽訂之日起至XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日止。（2）數(shù)量：XXXXXX，加工期限自合同簽訂之日起至XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日止。（3）規(guī)格型號：XXXXXX，加工期限自合同簽訂之日起至XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日止。（4）技術(shù)要求：XXXXXX，加工期限自合同簽訂之日起至XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日止。2.甲方應(yīng)確保在加工期限內(nèi)提供必要的支持和配合。三、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量保證體系，確保承攬加工的汽車零部件符合甲方要求的技術(shù)標準和質(zhì)量要求。2.甲方有權(quán)對承攬加工的汽車零部件進行質(zhì)量檢測，如存在質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進行返工或退貨處理。四、價格與支付方式1.承攬加工的汽車零部件單價及總金額如下：（1）汽車零部件名稱：XXXXXX，單價：XXXXXX元，總金額：XXXXXX元。（2）數(shù)量：XXXXXX，單價：XXXXXX元，總金額：XXXXXX元。（3）規(guī)格型號：XXXXXX，單價：XXXXXX元，總金額：XXXXXX元。（4）技術(shù)要求：XXXXXX，單價：XXXXXX元，總金額：XXXXXX元。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，按照約定的支付方式及時支付款項。具體支付方式如下：（1）預(yù)付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付總金額的30%作為預(yù)付款。（2）中期款：在加工期限過半時，甲方應(yīng)支付總金額的50%作為中期款。（3）尾款：在承攬加工任務(wù)完成后，甲方應(yīng)支付剩余的20%款項作為尾款。五、違約責(zé)任1.乙方如未能按時、保質(zhì)完成承攬加工任務(wù)，應(yīng)按照合同金額的10%向甲方支付違約金。如違約金不足以彌補甲方損失的，乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.甲方如未能按時支付款項，應(yīng)按照合同金額的10%向乙方支付違約金。如違約金不足以彌補乙方損失的，甲方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同時如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法律法規(guī)的規(guī)定，積極配合法院的調(diào)查和審理工作。七、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認真履行各自的義務(wù)，確保合同的順利實施。2.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除合同，應(yīng)提前書面通知對方，并說明變更或解除合同的原因和目的。在得到對方同意后，雙方可簽訂補充協(xié)議或解除合同協(xié)議。但補充協(xié)議或解除合同協(xié)議應(yīng)以書面形式簽訂，并加蓋雙方公章或合同專用章。八、其他約定事項1.乙方在承攬加工過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得違法經(jīng)營或違反社會公共利益。同時，乙方應(yīng)保證在承攬加工過程中所使用的設(shè)備、材料和技術(shù)符合相關(guān)標準和要求。如因乙方違反法律法規(guī)或相關(guān)標準而導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.甲方在合同履行過程中，應(yīng)積極配合乙方的承攬加工工作，提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助。同時，甲方應(yīng)確保在合同約定時間內(nèi)支付款項，避免因付款延誤而影響乙方的正常經(jīng)營和履約能力。如需進一步了解合同詳情或協(xié)商其他合作事宜的，請隨時聯(lián)系我們！篇3合同編號：XXXX-XXXX-XXXX甲方（承攬方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（委托方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、公正、公平的原則，就乙方委托甲方承攬加工零部件事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.乙方委托甲方承攬加工零部件，具體規(guī)格、型號、數(shù)量及要求詳見《零部件加工明細表》。2.甲方應(yīng)按照乙方的要求，按時、保質(zhì)完成承攬加工任務(wù)。二、合同條款1.承攬加工期限雙方約定，承攬加工期限自合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日止。在承攬加工期限內(nèi)，甲方應(yīng)按時完成乙方委托的承攬加工任務(wù)。2.承攬加工價款及支付方式（1）承攬加工價款：根據(jù)《零部件加工明細表》中列出的規(guī)格、型號、數(shù)量及要求，雙方約定承攬加工價款為人民幣XX元（大寫：XX元）。該價款已包含材料費、加工費、運輸費等所有費用。（2）支付方式：乙方應(yīng)在合同簽訂后XX個工作日內(nèi)向甲方支付承攬加工價款的XX%作為預(yù)付款。甲方完成承攬加工任務(wù)并提交驗收申請后，乙方應(yīng)在XX個工作日內(nèi)支付剩余款項。甲方在收到預(yù)付款后XX個工作日內(nèi)必須開工。3.驗收標準和方法（1）驗收標準：甲方應(yīng)按照《零部件加工明細表》中的要求完成承攬加工任務(wù)。具體驗收標準包括尺寸精度、表面粗糙度、材料性能等方面的要求。（2）驗收方法：乙方應(yīng)在收到甲方提交的驗收申請后XX個工作日內(nèi)進行驗收。驗收時，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員對承攬加工的零部件進行尺寸檢查、外觀檢查以及必要的性能檢測。如果驗收不合格，乙方有權(quán)要求甲方重新加工或退款。4.違約責(zé)任（1）甲方違約責(zé)任：如果甲方未能在承攬加工期限內(nèi)完成乙方委托的任務(wù)，或者完成的零部件未能達到驗收標準，甲方應(yīng)支付違約金人民幣XX元（大寫：XX元）給乙方。同時，甲方應(yīng)賠償乙方由此造成的全部損失。（2）乙方違約責(zé)任：如果乙方未能在約定時間內(nèi)支付承攬加工價款或預(yù)付款，或者未能及時提供必要的材料或技術(shù)支持，乙方應(yīng)支付違約金人民幣XX元（大寫：XX元）給甲方。同時，乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的全部損失。5.爭議解決方式如果雙方在履行合同時發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極配合法院的調(diào)查和審理工作。6.合同生效與終止（1）合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認真履行各自的義務(wù)，確保合同的順利實施。（2）合同終止：在合同實施過程中，如果因不可抗力或其他原因需要終止合同，雙方應(yīng)友好協(xié)商并達成書面協(xié)議。合同終止后，甲方應(yīng)退還乙方已支付但未完成工作的款項，乙方應(yīng)支付甲方已完成工作的合理費用。三、其他事項1.保密條款：雙方應(yīng)對本合同內(nèi)容及在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露。保密期限為自合同簽訂之日起至合同終止后XX年止。2.可分割性：如果本合同中的任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，雙方應(yīng)協(xié)商確定替代條款或解決方案，以確保合同的順利實施。同時，雙方同意將合同分割為多個部分，各部分條款在不影響其他部分條款實施的前提下可分別執(zhí)行。3.完整協(xié)議：本合同為雙方就承攬加工零部件事宜達成的完整協(xié)議，其他任何口頭或書面的協(xié)議均與本合同不一致。本合同的修改和補充應(yīng)以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字或蓋章確認后生效。4.適用法律：本合同的簽訂、實施和爭議解決均適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議或糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極配合法院的調(diào)查和審理工作。甲方（承攬方）：XXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（委托方）：XXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（定作方）：XXXX有限公司乙方（承攬方）：XXXX機械加工廠根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工零部件事宜，達成如下協(xié)議：一、委托承攬內(nèi)容甲方委托乙方承攬加工一批零部件，具體包括：1.零部件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等詳見附件一《零部件承攬加工清單》。2.承攬方式：乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求進行加工，確保零部件的尺寸精度和表面粗糙度符合要求。3.交貨期：乙方應(yīng)在合同簽訂之日起XX個工作日內(nèi)完成全部零部件的加工并交付甲方。二、質(zhì)量要求與驗收標準1.質(zhì)量要求：乙方應(yīng)確保所加工的零部件符合甲方提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，尺寸精度和表面粗糙度達到國家標準。2.驗收標準：甲方應(yīng)在收到乙方交付的零部件后XX個工作日內(nèi)進行驗收，驗收標準以甲方提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求為準。3.驗收方法：甲方采用抽樣檢驗的方法進行驗收，抽樣比例不得少于XX%。如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工或補貨。三、合同價款與支付方式1.合同價款：具體價款詳見附件二《零部件承攬加工報價表》。2.支付方式：甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付合同價款。具體支付方式如下：（1）合同簽訂之日起XX個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價款的XX%作為預(yù)付款。（2）乙方完成全部零部件加工并交付甲方后，甲方在XX個工作日內(nèi)支付合同總價款的剩余部分。3.違約責(zé)任：如甲方未按約定支付合同價款，乙方有權(quán)要求甲方按照合同總價款的XX%支付違約金。四、合同雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方應(yīng)按照合同約定提供設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，確保圖紙和要求的準確性和完整性。（2）甲方應(yīng)按照合同約定驗收乙方的加工成果，并及時支付合同價款。（3）甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決加工過程中的技術(shù)問題，確保加工順利進行。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求進行加工，確保零部件的尺寸精度和表面粗糙度符合要求。（2）乙方應(yīng)按照合同約定完成加工任務(wù)，并及時交付甲方。（3）乙方應(yīng)協(xié)助甲方解決驗收過程中的問題，確保驗收順利進行。五、爭議解決與適用法律1.爭議解決：如甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋和爭議解決均適用中華人民共和國的法律。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年。合同期滿后，如雙方愿意續(xù)簽，可協(xié)商簽訂新的承攬加工合同。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。3.未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：XXXX有限公司代表人（簽字）：__________日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬方）：XXXX機械加工廠代表人（簽字）：__________日期：XXXX年XX月XX日篇5合同編號：甲方（需方）：乙方（供方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方零部件加工事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.甲方承攬乙方零部件加工，具體加工內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求及驗收標準等詳見附件一《承攬加工清單》。2.甲方應(yīng)按照乙方的要求，按時、保質(zhì)完成承攬加工任務(wù)。二、合同價格及支付方式1.甲方承攬乙方零部件加工的價格按照附件一《承攬加工清單》中的價格執(zhí)行。2.乙方應(yīng)按照甲方完成承攬加工任務(wù)的情況，按時向甲方支付款項。具體支付時間、金額及方式等詳見附件二《支付協(xié)議》。三、質(zhì)量保證及驗收標準1.甲方應(yīng)確保承攬加工的零部件質(zhì)量符合乙方的要求，并按照附件一《承攬加工清單》中的驗收標準進行驗收。2.如果甲方承攬加工的零部件質(zhì)量不符合要求，乙方有權(quán)拒絕接收，并要求甲方重新加工或退款。四、交付期限及方式1.甲方應(yīng)在承攬加工任務(wù)完成后，按照乙方的要求及時交付零部件。具體交付時間、地點及方式等詳見附件三《交付協(xié)議》。2.如果甲方未能按時交付零部件，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)