2025水利工程項目施工合同范本水利發(fā)包合同正文第一條項目概況1.1工程名稱：（填寫工程名稱）。1.2工程地點：（填寫工程地點）。1.3工程內容：包括但不限于（具體說明工程內容，如堤防加固、河道整治、水庫擴建等）。1.4承包范圍：承包人負責本工程的設計、施工、調試及竣工驗收前的準備工作，具體內容詳見（如技術規(guī)范、圖紙等）。第二條合同工期2.1開工日期：（填寫具體日期）。2.2竣工日期：（填寫具體日期）。2.3合同工期總日歷天數(shù)：天（具體天數(shù)）。2.4工期延誤：如因不可抗力或其他非承包人原因導致工期延誤，雙方協(xié)商一致后可順延工期，承包人需提供相關證明材料。第三條質量標準3.1本工程的質量標準為：符合（填寫質量標準，如《水利水電工程施工質量驗收規(guī)程》等）。3.2承包人承諾嚴格按圖紙、技術規(guī)范和相關標準施工，確保工程質量達到約定標準。3.3工程質量保修期：自工程竣工驗收合格之日起年，承包人應在保修期內對工程質量問題進行無償修復。3.4質量保證金：合同價款的%作為質量保證金，保修期滿后無質量問題無息退還。第四條合同價款4.1合同總價：人民幣元（大寫：）（填寫具體合同金額）。4.2本合同價款為固定總價，除雙方另有約定外，不因物價波動、政策調整或其他因素而調整。4.3合同價款調整：如發(fā)生設計變更、工程量增減等情況，雙方根據(jù)實際情況協(xié)商調整。第五條工程款支付5.1預付款：發(fā)包人應在合同簽訂后日內支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元。5.2進度款：按工程進度節(jié)點支付，每次支付金額為當期完成工程量的%。承包人需提交經監(jiān)理工程師簽證的工程進度報表，經發(fā)包人審核無誤后支付。5.3完工驗收款：工程竣工驗收合格后日內支付至合同總價的%。5.4余款：竣工驗收合格且保修期滿后日內付清剩余款項。第六條雙方的權利與義務6.1發(fā)包人的權利與義務：6.1.1按時支付工程款，不得無故拖延。6.1.2提供施工現(xiàn)場的必要條件，如水、電、道路等，并協(xié)調相關手續(xù)。6.1.3指派一名代表負責協(xié)調工作，及時解決施工中出現(xiàn)的問題。6.1.4對承包人的施工過程進行監(jiān)督，但不得影響正常施工。6.2承包人的權利與義務：6.2.1嚴格按照合同約定的工期、質量、安全要求組織施工。6.2.2負責施工現(xiàn)場的管理和安全，確保施工人員、設備及周邊環(huán)境的安全。6.2.3及時向發(fā)包人提交施工進度報告、竣工資料等。6.2.4承包人不得將本工程轉包或肢解分包，特殊情況需經發(fā)包人書面同意。第七條材料與設備7.1承包人負責采購的材料和設備需符合設計要求和質量標準，發(fā)包人有權進行檢查和驗收。7.2承包人采購的材料設備必須附有出廠合格證、檢驗報告等相關證明文件。7.3材料設備的保管和使用由承包人負責，如因保管不善或使用不當造成損失，責任由承包人承擔。第八條工程質量與驗收8.1承包人應建立健全質量保證體系，嚴格按照質量標準施工。8.2隱蔽工程驗收：承包人應在隱蔽前小時書面通知發(fā)包人和監(jiān)理工程師進行驗收，驗收合格后方可進行后續(xù)施工。8.3中間驗收：工程具備分部或分項驗收條件時，承包人應提前日通知發(fā)包人和監(jiān)理工程師進行驗收。8.4竣工驗收：工程完工后，承包人應向發(fā)包人提交竣工驗收申請報告及相關資料，發(fā)包人應在日內組織驗收。8.5質量不合格處理：如驗收不合格，承包人應在規(guī)定時間內返工修復，返工費用由承包人承擔。第九條安全施工9.1承包人應遵守國家及地方有關安全生產的法律法規(guī)，采取有效措施保障施工安全。9.2承包人應為施工人員購買意外傷害保險，并在施工現(xiàn)場設置安全標志和防護設施。9.3如發(fā)生安全事故，承包人應立即采取措施，并及時報告發(fā)包人及相關部門。9.4因承包人原因造成的安全事故，責任及費用由承包人承擔。第十條工程變更10.1工程變更需經發(fā)包人書面同意，任何未經批準的變更視為違約。10.2變更工程的價款調整：雙方根據(jù)變更內容協(xié)商確定，并簽訂補充協(xié)議。10.3因變更導致的工期延誤，雙方協(xié)商一致后可順延工期。第十一條竣工驗收與結算11.1工程竣工驗收合格后，承包人應在日內向發(fā)包人提交竣工結算資料。11.2發(fā)包人應在收到結算資料后日內審核完畢，如無異議應在日內完成結算。11.3竣工資料：承包人需提供完整的工程技術資料和竣工圖，確保歸檔要求。第十二條保修責任12.1承包人負責保修期內的工程維護，接到發(fā)包人通知后小時內到達現(xiàn)場處理。12.2保修范圍：包括但不限于（具體說明保修范圍）。12.3因承包人原因造成的質量問題，承包人應在保修期內無償修復，如不履行，發(fā)包人有權扣除質量保證金并另行委托他人修復。第十三條違約責任13.1承包人違約責任：13.1.1因承包人原因導致工期延誤，每延誤一日，承包人支付合同總價的%作為違約金。13.1.2工程質量不符合約定，承包人應在規(guī)定時間內返工修復，返工費用自理。13.1.3承包人未按合同約定履行義務，發(fā)包人有權解除合同，并要求承包人賠償損失。13.2發(fā)包人違約責任：13.2.1因發(fā)包人原因導致工程款支付延誤，每延誤一日，發(fā)包人支付應付金額的%作為違約金。13.2.2發(fā)包人未按合同約定履行義務，承包人有權要求發(fā)包人限期改正，逾期未改正的，承包人有權停工并要求賠償損失。第十四條爭議解決14.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十五條其他條款15.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。15.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。15.3本合同一式份，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。發(fā)包人（蓋章）：法定代表人（簽字）：