分包合同范本消防分包工程9篇篇1發(fā)包人（全稱）：_________承包人（全稱）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂本消防分包工程分包合同，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價(jià)：_________二、工期1.承包人應(yīng)在合同簽訂后盡快安排進(jìn)場(chǎng)施工，確保工期按時(shí)完成。2.工程開工日期自承包人進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算。3.承包人應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)包人要求的施工進(jìn)度進(jìn)行，確保工程質(zhì)量。三、質(zhì)量與驗(yàn)收1.承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人的技術(shù)要求施工，確保工程質(zhì)量符合要求。2.工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：承包人自檢、發(fā)包人初驗(yàn)、相關(guān)部門驗(yàn)收。3.工程質(zhì)量不符合要求的，承包人應(yīng)無償返修并賠償因此給發(fā)包人造成的全部損失。四、付款與結(jié)算1.工程款支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，支付至承包人指定賬戶。2.工程款按以下節(jié)點(diǎn)支付：合同簽訂后支付預(yù)付款，工程過半支付中期款，工程完工驗(yàn)收合格后支付尾款。具體支付比例和金額以發(fā)包人的付款通知為準(zhǔn)。3.承包人應(yīng)在每次付款前向發(fā)包人提供合法有效的發(fā)票和收款賬戶信息。如因承包人原因造成付款延誤，責(zé)任由承包人自行承擔(dān)。五、保修與售后1.承包人應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人的技術(shù)要求，為工程提供保修服務(wù)。保修期為工程驗(yàn)收合格后的一年。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，承包人應(yīng)無償返修并賠償因此給發(fā)包人造成的全部損失。2.保修期結(jié)束后，承包人應(yīng)繼續(xù)提供有償維修服務(wù)，具體費(fèi)用以雙方協(xié)商為準(zhǔn)。3.發(fā)包人在使用過程中如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知承包人進(jìn)行返修。承包人應(yīng)在接到通知后盡快安排人員進(jìn)場(chǎng)維修，確保工程質(zhì)量符合要求。六、違約責(zé)任1.承包人未能按照合同約定完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工期延誤的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因此給發(fā)包人造成的全部損失。同時(shí)，發(fā)包人有權(quán)解除合同并要求承包人返還已支付的款項(xiàng)。2.承包人在施工過程中存在質(zhì)量問題或安全隱患的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改并賠償因此給發(fā)包人造成的全部損失。如因整改導(dǎo)致工期延誤的，承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因此給發(fā)包人造成的全部損失。3.發(fā)包人未能按照合同約定支付工程款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因此給承包人造成的全部損失。同時(shí)，承包人有權(quán)解除合同并要求發(fā)包人返還已支付的款項(xiàng)。4.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可依法解除合同并免除違約責(zé)任。但應(yīng)妥善保管相關(guān)證據(jù)以便證明不可抗力因素的存在。七、爭(zhēng)議解決1.雙方因合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)首先嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決爭(zhēng)議。在爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭(zhēng)議的部分。2.雙方同意將爭(zhēng)議解決的相關(guān)證據(jù)提交給法院作為判決的依據(jù)。同時(shí)，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作，確保案件的順利審理和判決結(jié)果的公正性。3.判決結(jié)果生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行判決義務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如一方不履行判決義務(wù)的，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行判決結(jié)果。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由不履行判決義務(wù)的一方承擔(dān)。八、合同變更與解除1.雙方協(xié)商一致后可以變更或解除本合同。變更或解除本合同的協(xié)議應(yīng)采用書面形式并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議中應(yīng)明確變更或解除本合同的原因、生效時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。如因變更或解除本合同導(dǎo)致一方遭受損失的，另一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的除外）。2.在合同變更或解除過程中，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)問題并達(dá)成新的協(xié)議。如協(xié)商不成的，可依法提起訴訟解決爭(zhēng)議）。但應(yīng)妥善保管相關(guān)證據(jù)以便證明不可抗力因素的存在）。同時(shí)，雙方應(yīng)積極協(xié)助對(duì)方完成合同變更或解除的相關(guān)工作，確保變更或解除合同的順利進(jìn)行并盡量減少雙方的損失）。篇2甲方（發(fā)包方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，為明確雙方在消防分包工程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXX消防分包工程2.工程地點(diǎn)：XXX3.工程內(nèi)容：消防系統(tǒng)的安裝、調(diào)試及維護(hù)4.承包范圍：具體詳見附件一《消防分包工程范圍及要求》二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.本工程采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)確保所承包的消防分包工程符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、合同價(jià)款及支付方式1.合同總價(jià)款為：人民幣XX元（大寫：XXX）。此價(jià)格已包含所有材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)及稅金等所有費(fèi)用。2.支付方式：（1）甲方在合同簽訂后向乙方支付合同總價(jià)款的XX%作為預(yù)付款。（2）乙方按甲方要求完成相應(yīng)工程量后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的XX%。（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的XX%。（4）剩余XX%的合同價(jià)款作為質(zhì)量保證金，保修期滿后支付。3.乙方應(yīng)提供等額合法有效的建筑安裝業(yè)統(tǒng)一發(fā)票。五、雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方應(yīng)向乙方提供必要的施工條件，包括施工圖紙、技術(shù)資料等。（2）甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付合同價(jià)款。（3）甲方應(yīng)對(duì)乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理的整改意見。2.乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（2）乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程任務(wù)，并確保竣工驗(yàn)收合格。（3）乙方應(yīng)積極配合甲方的質(zhì)量監(jiān)督工作，并及時(shí)整改提出的問題。（4）乙方應(yīng)提供完善的售后服務(wù)，確保消防系統(tǒng)的正常運(yùn)行。六、驗(yàn)收與保修1.驗(yàn)收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后XX天內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽訂竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.保修：本工程保修期為XX年，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)消防系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。保修期滿后，雙方可協(xié)商簽訂保修協(xié)議，明確保修責(zé)任和義務(wù)。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：（1）甲方未按合同約定支付合同價(jià)款的，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款XX‰的違約金。（2）甲方未能按照合同約定提供施工條件或中途擅自停止建設(shè)的，應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。2.乙方違約責(zé)任：（1）乙方因自身原因未能按照合同約定的工期完成工程任務(wù)的，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款XX‰的違約金。（2）乙方施工質(zhì)量不符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或維修，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。（3）乙方在保修期內(nèi)未按照約定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。八、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他事項(xiàng)1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，甲方執(zhí)XX份，乙方執(zhí)XX份。自雙方簽字蓋章之日起生效。3.雙方可對(duì)本合同的條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改，但修改或補(bǔ)充的內(nèi)容不得與法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定相違背。補(bǔ)充或修改的內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后即為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。篇3甲方（建設(shè)單位）：XXXXXX有限公司乙方（分包單位）：XXXXXX消防工程有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，以資雙方共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX消防分包工程2.工程地點(diǎn)：XXXXXX3.承包范圍：詳見本合同附件一《消防分包工程承包范圍》4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日歷天7.質(zhì)量等級(jí)：合格8.保修期：自本工程竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算，保修期為XX年。二、合同價(jià)款與支付方式1.本工程合同總價(jià)為：人民幣（大寫）XXXXXX元整，（小寫）XXXXXX元。此價(jià)格已包括所有施工材料、設(shè)備、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)及保修等費(fèi)用。2.甲方在簽訂合同后向乙方支付合同總價(jià)的XX%作為預(yù)付款。3.乙方按甲方要求完成施工任務(wù)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的XX%。4.乙方完成本合同約定內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)職能部門驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)的XX%。5.保修期滿后，甲方支付合同總價(jià)的XX%。6.乙方開戶銀行賬戶信息：開戶行：XXXXXX銀行賬號(hào)：XXXXXX三、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水源、電源及施工場(chǎng)地，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。（2）甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款。（3）甲方應(yīng)派出現(xiàn)場(chǎng)代表，對(duì)乙方的施工質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出合理要求。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成施工任務(wù)。（2）乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理制度，并配合甲方做好現(xiàn)場(chǎng)的安全、文明施工工作。（3）乙方應(yīng)提供完整的竣工資料，并配合甲方做好工程的驗(yàn)收工作。（4）乙方應(yīng)按照合同約定提供保修服務(wù)。四、材料供應(yīng)與管理1.本工程所需材料由乙方自行采購(gòu)，但應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。2.乙方應(yīng)建立完善的材料管理制度，確保材料的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性。3.甲方如發(fā)現(xiàn)乙方所購(gòu)材料不符合要求或存在質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方進(jìn)行更換或補(bǔ)救。4.材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、保管和使用應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保施工質(zhì)量。五、施工設(shè)備的供應(yīng)與管理1.本工程的施工設(shè)備由乙方自行提供，但應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。2.乙方應(yīng)建立完善的設(shè)備管理制度，確保設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作得到有效執(zhí)行。3.甲方如發(fā)現(xiàn)乙方提供的設(shè)備存在故障或安全隱患，有權(quán)要求乙方進(jìn)行維修或更換。4.設(shè)備的操作和維護(hù)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保施工安全和質(zhì)量。六、工程質(zhì)量與驗(yàn)收1.乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。2.甲方應(yīng)對(duì)乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出合理要求。3.工程竣工后，乙方應(yīng)提供完整的竣工資料，并配合甲方做好工程的驗(yàn)收工作。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求執(zhí)行，確保驗(yàn)收工作的公正性和準(zhǔn)確性。5.如果工程未能通過驗(yàn)收，乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。6.如果因?yàn)橐曳降呢?zé)任導(dǎo)致工程未能通過驗(yàn)收，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。7.如果因?yàn)榧追降呢?zé)任導(dǎo)致工程未能通過驗(yàn)收，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。同時(shí)，甲方應(yīng)給予乙方必要的支持和協(xié)助，以幫助其盡快解決問題并重新進(jìn)行驗(yàn)收。8.在驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或需要整改的地方，甲方應(yīng)及時(shí)提出，并給予乙方合理的整改時(shí)間。整改完成后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收，直到符合要求為止。9.在驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)乙方的施工質(zhì)量存在重大問題或違反合同約定的情況，甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收并要求乙方進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。如果因?yàn)橐曳降呢?zé)任導(dǎo)致無法整改或整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.對(duì)于涉及到結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要部分和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，甲乙雙方篇4發(fā)包方：[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程承包方式：乙方負(fù)責(zé)包工包料，按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求、工期和質(zhì)量要求完成全部工程的施工任務(wù)。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天，從XXXX年XX月XX日開始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。2.因下列原因造成工期延誤，乙方不承擔(dān)責(zé)任：（1）甲方未能按照合同約定提供開工條件；（2）不可抗力因素；（3）甲方變更設(shè)計(jì)或增加工程量；（4）甲方代表同意給予乙方的工期順延。第三條工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)要求施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到甲方要求。2.工程竣工后，乙方必須按照甲方要求進(jìn)行驗(yàn)收，并提供相關(guān)驗(yàn)收資料。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并簽字確認(rèn)。第四條工程價(jià)款及支付方式1.本工程合同價(jià)款為人民幣XX元（大寫：XX元）。具體支付時(shí)間如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預(yù)付款；（2）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%款項(xiàng)。2.乙方在收款時(shí)須提供合法有效的收款憑證。否則，甲方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。第五條雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合要求。同時(shí)，甲方應(yīng)尊重乙方的施工安排和技術(shù)要求，不得擅自更改施工方案或要求乙方違反規(guī)定施工。2.乙方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和環(huán)保要求，確保施工過程中的安全環(huán)保工作得到有效執(zhí)行。同時(shí)，乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作，及時(shí)整改存在的問題。3.雙方應(yīng)共同遵守合同條款和法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的順利實(shí)施。在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭(zhēng)議。第六條違約責(zé)任及賠償損失1.甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)或未能提供開工條件時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給乙方造成的實(shí)際損失。2.乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給甲方造成的實(shí)際損失。3.雙方違反合同約定導(dǎo)致合同無法順利實(shí)施時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給對(duì)方造成的實(shí)際損失。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同條款和法律法規(guī)的規(guī)定。如需修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。2.合同終止：如遇下列情況之一時(shí)，本合同可以終止：（1）雙方協(xié)商同意解除合同時(shí)；（2）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)實(shí)施時(shí)；（3）一方嚴(yán)重違約致使另一方無法繼續(xù)履行合同時(shí)。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭(zhēng)議。但應(yīng)盡量避免給雙方造成不必要的損失。第八條其他事宜篇5發(fā)包方：[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程承包方式：乙方包工包料4.工程范圍和內(nèi)容：具體范圍和內(nèi)容詳見附件一《工程預(yù)算表》和附件二《工程內(nèi)容明細(xì)表》。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.本工程開工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情況，乙方可向甲方提出書面申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意，可順延工期：（1）因人力不可抗拒的因素而被迫停工；（2）因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖；（3）因甲方不能按合同規(guī)定提供必要的技術(shù)資料或工作條件。第三條工程合同總價(jià)及付款方式1.本工程合同總價(jià)為人民幣XX元（大寫：XX元）。此價(jià)款已包括乙方的勞務(wù)、材料、機(jī)械、管理費(fèi)、利潤(rùn)等一切費(fèi)用。乙方不得要求甲方支付非經(jīng)甲方同意的其他費(fèi)用。2.乙方完成工程安裝并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程款。具體支付時(shí)間和金額詳見附件三《工程款支付明細(xì)表》。3.乙方在收款時(shí)，必須提供符合甲方要求的收據(jù)。否則，甲方有權(quán)拒絕付款。4.工程保修金為工程合同總價(jià)的XX%，在工程竣工驗(yàn)收合格后XX年內(nèi)一次性支付。第四條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見附件四《工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。2.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。3.乙方應(yīng)按工程進(jìn)度，主動(dòng)向甲方代表提供關(guān)于工程質(zhì)量、安全及合理化建議等詳細(xì)報(bào)告，乙方必須配合甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字認(rèn)可。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在甲方限定的合理期限內(nèi)進(jìn)行整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。逾期未整改合格，甲方有權(quán)另行委托他人進(jìn)行整改，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第五條安全生產(chǎn)和文明施工1.乙方必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的規(guī)定，采取有效的安全防范措施和文明施工方法，確保安全生產(chǎn)和文明施工。2.乙方在施工中必須做好勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作，處理好廢棄物和噪音，并遵守城市及社區(qū)的相關(guān)規(guī)定。3.乙方在施工中如發(fā)生安全事故和環(huán)境污染事故，由此引起的一切責(zé)任和后果均由乙方承擔(dān)。4.乙方應(yīng)建立健全安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)教育制度，教育員工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行安全生產(chǎn)教育制度，保證安全生產(chǎn)和文明施工。5.甲方有權(quán)對(duì)乙方在安全生產(chǎn)和文明施工方面進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。乙方必須無條件服從甲方的整改意見并認(rèn)真進(jìn)行整改。第六條違約責(zé)任及賠償損失1.乙方在工程完工后不能按照合同及國(guó)家規(guī)范驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的，所造成的損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)要求乙方返工直至達(dá)標(biāo)或另行委托其他單位進(jìn)行整改，由此引起的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。2.乙方在工程完工后不能按照合同及國(guó)家規(guī)范驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的，所造成的損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)要求乙方返工直至達(dá)標(biāo)或另行委托其他單位進(jìn)行整改，由此引起的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。協(xié)商不成的，雙方可通過仲裁或訴訟解決。仲裁或訴訟期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自義務(wù)。若一方違約造成另一方重大損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3.乙方在工程完工后不能按照合同及國(guó)家規(guī)范驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的，所造成的損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)要求乙方返工直至達(dá)標(biāo)或另行委托其他單位進(jìn)行整改，由此引起的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。協(xié)商不成的，雙方可通過仲裁或訴訟解決。仲裁或訴訟期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自義務(wù)。若一方違約造成另一方重大損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，違約方還需支付違約金XX元（大寫：XX元）。違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，違約方還需承擔(dān)賠償責(zé)任。4.乙方在施工過程中擅自停工、消極怠工或擅自更改施工圖紙、變更施工內(nèi)容的，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償損失。具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。協(xié)商不成的，雙方可通過仲裁或訴訟解決。仲裁或訴訟期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自義務(wù)。若一方違約造成另一方重大損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，違約方還需支付違約金XX元（大寫：篇6發(fā)包人（全稱）：_________承包人（全稱）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給承包人有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價(jià)：_________第二條承包方式及范圍1.承包方式：_________2.承包范圍：_________第三條施工工期1.承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的工期完成全部工作。2.開工日期：_________3.竣工日期：_________4.合同工期：_________天。第四條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.承包人應(yīng)按招標(biāo)文件要求及國(guó)家或地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范施工，確保施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)。2.承包人應(yīng)接受發(fā)包人對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并積極配合監(jiān)理工作。3.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按招標(biāo)文件要求及國(guó)家或地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。4.工程質(zhì)量經(jīng)監(jiān)理或相關(guān)部門檢測(cè)達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，承包人應(yīng)無條件返工并承擔(dān)由此造成的全部損失。5.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的工程質(zhì)量提出疑問并要求承包人整改。6.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的工程資料提出疑問并要求承包人整改。7.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工情況提出疑問并要求承包人整改。8.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工工期提出疑問并要求承包人整改。9.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工方式提出疑問并要求承包人整改。10.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工設(shè)備提出疑問并要求承包人整改。11.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工管理人員提出疑問并要求承包人整改。12.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工技術(shù)人員提出疑問并要求承包人整改。13.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工勞務(wù)人員提出疑問并要求承包人整改。14.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工技能提出疑問并要求承包人整改。15.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工經(jīng)驗(yàn)提出疑問并要求承包人整改。16.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工資質(zhì)提出疑問并要求承包人整改。17.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工能力提出疑問并要求承包人整改。18.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的施工信譽(yù)提出疑問并要求承包人整改。篇7發(fā)包方：XXX（以下簡(jiǎn)稱甲方）承包方：XXX（以下簡(jiǎn)稱乙方）工程名稱：XXX消防分包工程工程地點(diǎn)：XXX建筑面積：XXX平方米分包范圍：消防工程（包括消防報(bào)警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防火門系統(tǒng)、消防廣播系統(tǒng)、消防電話系統(tǒng)、消防控制室、消防應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)等）承包方式：包工包料質(zhì)量等級(jí)：合格工程總造價(jià)：大寫：XXXX元整小寫：XXX元付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬付款節(jié)點(diǎn)：1.合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價(jià)的XX%；2.乙方材料進(jìn)場(chǎng)并施工完畢，甲方支付乙方工程總造價(jià)的XX%；3.工程竣工驗(yàn)收后，甲方支付乙方工程總造價(jià)的XX%。施工工期：XX天開工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同簽訂日期：XXXX年XX月XX日合同簽訂地點(diǎn)：XXX甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)：一、甲方權(quán)利和義務(wù)1.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)；2.協(xié)助乙方解決施工中的有關(guān)問題；3.按合同約定支付乙方工程款。二、乙方權(quán)利和義務(wù)1.服從甲方項(xiàng)目部管理人員的管理，遵守項(xiàng)目部的管理規(guī)定；2.負(fù)責(zé)消防工程的施工，包括消防報(bào)警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防火門系統(tǒng)、消防廣播系統(tǒng)、消防電話系統(tǒng)、消防控制室、消防應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)等；3.負(fù)責(zé)所施工工程的驗(yàn)收工作，并確保驗(yàn)收合格；4.承擔(dān)施工過程中所發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用。質(zhì)量保證措施：1.乙方建立質(zhì)量保證體系，制定施工質(zhì)量控制計(jì)劃并明確質(zhì)量目標(biāo)；篇8甲方（建設(shè)單位）：XXXX有限公司乙方（分包單位）：XXXX消防工程有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供消防分包工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：XXXX消防分包工程工程地點(diǎn)：XXXX承包范圍：本工程消防系統(tǒng)的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收二、合同工期開工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日工期：XX天三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行消防工程質(zhì)量和驗(yàn)收規(guī)范，以及甲方提出的相關(guān)要求。四、合同價(jià)款與支付方式合同總價(jià)款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。支付方式如下：1.合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%作為預(yù)付款。2.乙方按照合同約定完成工程量后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%作為進(jìn)度款。3.工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)款的剩余部分。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，并對(duì)乙方的施工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.乙方負(fù)責(zé)按照施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。3.乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工安全。4.乙方應(yīng)按照合同約定完成工程量，并配合甲方進(jìn)行驗(yàn)收工作。5.甲方應(yīng)按照合同約定支付合同價(jià)款，確保乙方的合法權(quán)益得到保障。六、違約責(zé)任1.甲方如未按照合同約定支付合同價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方如未按照合同約定完成工程量或工程質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用的原則履行合同義務(wù)，如一方違約給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項(xiàng)1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如需變更合同內(nèi)容或工程項(xiàng)目，應(yīng)由雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議，變更協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：XXXX有限公司法定代表人（簽字）：XXXX乙方（蓋章）：XXXX消防工程有限公司法定代表人（簽字）：XXXX簽訂日期：XXXX年XX月XX日篇9發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_________承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法