版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME工程承攬合同的簽訂技巧本合同目錄一覽1.合同主體1.1承攬方基本信息1.2承包方基本信息2.合同標(biāo)的2.1工程名稱及地點(diǎn)2.2工程內(nèi)容2.3工程規(guī)模及范圍3.工程承包方式3.1承包方式概述3.2承包方式細(xì)節(jié)4.工程進(jìn)度及節(jié)點(diǎn)4.1工程進(jìn)度計(jì)劃4.2工程節(jié)點(diǎn)安排5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)概述5.2質(zhì)量檢測(cè)與驗(yàn)收6.工程合同價(jià)款6.1工程合同價(jià)款總額6.2付款方式及期限6.3付款條件及違約責(zé)任7.工程合同工期7.1工期安排7.2工期延誤及違約責(zé)任8.材料供應(yīng)及設(shè)備租賃8.1材料供應(yīng)方式8.2設(shè)備租賃及使用9.工程保險(xiǎn)9.1工程保險(xiǎn)種類9.2保險(xiǎn)責(zé)任及賠償范圍10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件11.違約責(zé)任11.1違約行為及責(zé)任11.2違約金的計(jì)算及支付12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件14.其他約定事項(xiàng)14.1合同附件14.2其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:1.合同主體1.1承攬方基本信息名稱:__________法定代表人:__________注冊(cè)地址:__________聯(lián)系電話:__________1.2承包方基本信息名稱:__________法定代表人:__________注冊(cè)地址:__________聯(lián)系電話:__________2.合同標(biāo)的2.1工程名稱及地點(diǎn)工程名稱:__________工程地點(diǎn):__________2.2工程內(nèi)容工程內(nèi)容包括但不限于:__________2.3工程規(guī)模及范圍工程規(guī)模:__________工程范圍:__________3.工程承包方式3.1承包方式概述本工程采用__________承包方式。3.2承包方式細(xì)節(jié)具體承包方式細(xì)節(jié)如下:__________4.工程進(jìn)度及節(jié)點(diǎn)4.1工程進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度計(jì)劃如下:起止時(shí)間:__________工程節(jié)點(diǎn):__________4.2工程節(jié)點(diǎn)安排具體工程節(jié)點(diǎn)安排如下:節(jié)點(diǎn)一:__________節(jié)點(diǎn)二:__________節(jié)點(diǎn)三:__________5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)概述工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2質(zhì)量檢測(cè)與驗(yàn)收檢測(cè)時(shí)間:__________驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):__________驗(yàn)收程序:__________6.工程合同價(jià)款6.1工程合同價(jià)款總額工程合同價(jià)款總額為人民幣_(tái)_________元。6.2付款方式及期限付款方式及期限如下:預(yù)付款:__________進(jìn)度款:__________結(jié)算款:__________6.3付款條件及違約責(zé)任付款條件及違約責(zé)任如下:付款條件:__________違約責(zé)任:__________7.工程合同工期7.1工期安排工程合同工期為__________天。7.2工期延誤及違約責(zé)任工期延誤及違約責(zé)任如下:工期延誤原因:__________違約責(zé)任:__________8.材料供應(yīng)及設(shè)備租賃8.1材料供應(yīng)方式材料供應(yīng)方式如下:主要材料:由__________負(fù)責(zé)供應(yīng),質(zhì)量要求符合國家標(biāo)準(zhǔn)。輔助材料:由__________負(fù)責(zé)供應(yīng),質(zhì)量要求符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8.2設(shè)備租賃及使用設(shè)備租賃及使用如下:必需設(shè)備:由__________租賃,租賃期限為__________,租賃費(fèi)用為__________。使用規(guī)范:租賃設(shè)備應(yīng)按照__________規(guī)范操作。9.工程保險(xiǎn)9.1工程保險(xiǎn)種類工程保險(xiǎn)種類包括:工程一切險(xiǎn)人員意外傷害險(xiǎn)第三者責(zé)任險(xiǎn)9.2保險(xiǎn)責(zé)任及賠償范圍保險(xiǎn)責(zé)任及賠償范圍如下:保險(xiǎn)責(zé)任:包括因施工原因?qū)е碌墓こ虛p失、人員傷亡及第三方損失。賠償范圍:按照保險(xiǎn)合同約定執(zhí)行。10.合同變更與解除10.1合同變更條件合同變更條件如下:變更原因:包括不可抗力、合同履行過程中的合理變更需求等。變更程序:雙方協(xié)商一致后,以書面形式修改合同內(nèi)容。10.2合同解除條件合同解除條件如下:合同解除原因:包括違約行為、不可抗力等。解除程序:一方提出解除合同,經(jīng)另一方確認(rèn)后生效。11.違約責(zé)任11.1違約行為及責(zé)任違約行為及責(zé)任如下:違約行為:包括逾期付款、工期延誤、工程質(zhì)量不符合要求等。違約責(zé)任:根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度,承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式如下:爭(zhēng)議解決途徑:通過友好協(xié)商解決。爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu):如協(xié)商不成,提交__________仲裁委員會(huì)仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為__________仲裁委員會(huì),仲裁規(guī)則適用__________。13.合同生效及終止13.1合同生效條件合同生效條件如下:合同雙方簽字蓋章。合同履行完畢。13.2合同終止條件合同終止條件如下:合同履行完畢。雙方協(xié)商一致解除合同。法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。14.其他約定事項(xiàng)14.1合同附件合同附件包括:本合同。附件一:工程進(jìn)度計(jì)劃。附件二:材料清單及供應(yīng)方式。附件三:設(shè)備清單及租賃協(xié)議。14.2其他約定事項(xiàng)其他約定事項(xiàng)如下:雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過程中,由甲乙雙方共同邀請(qǐng)或委托的,提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)理、檢測(cè)、鑒定等服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。2.第三方介入的目的與職責(zé)2.1第三方介入的目的是為了確保合同履行過程中的公正、公平,提高工程質(zhì)量和效率,降低風(fēng)險(xiǎn)。2.2第三方職責(zé):對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估。提供專業(yè)咨詢和建議。對(duì)甲乙雙方在合同履行過程中的爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)解。完成甲乙雙方委托的其他相關(guān)工作。3.第三方選擇與委托3.1第三方的選擇由甲乙雙方共同決定,并簽訂委托協(xié)議。具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可。無與本合同相關(guān)的利益沖突。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額:第三方在其職責(zé)范圍內(nèi),因工作失誤導(dǎo)致的損失,其賠償金額不超過__________元。第三方因故意或重大過失導(dǎo)致的損失,其賠償金額由第三方承擔(dān)全部責(zé)任。5.第三方與其他各方的責(zé)任劃分5.1第三方與甲方的責(zé)任劃分:第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé),甲方對(duì)第三方的選擇和委托負(fù)責(zé)。第三方在履行職責(zé)過程中,如因自身原因?qū)е录追綋p失,甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2第三方與乙方的責(zé)任劃分:第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé),乙方對(duì)第三方的選擇和委托負(fù)責(zé)。第三方在履行職責(zé)過程中,如因自身原因?qū)е乱曳綋p失,乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任:在第三方介入的范圍內(nèi),甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)第三方提供服務(wù)的責(zé)任。如因第三方原因?qū)е录滓译p方共同損失,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)各自在合同中的責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.第三方介入的程序6.1第三方介入程序如下:甲乙雙方共同確定第三方。簽訂委托協(xié)議,明確第三方職責(zé)和責(zé)任限額。第三方按照委托協(xié)議開展工作。甲乙雙方對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入的變更:如需變更第三方,甲乙雙方應(yīng)重新簽訂委托協(xié)議,并明確變更后的職責(zé)和責(zé)任限額。7.2第三方介入的解除:如需解除第三方介入,甲乙雙方應(yīng)提前__________天通知第三方,并協(xié)商解除委托協(xié)議。8.第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1第三方介入的爭(zhēng)議解決:如甲乙雙方與第三方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交__________仲裁委員會(huì)仲裁。第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求:包括工程各個(gè)階段的起止時(shí)間、主要節(jié)點(diǎn)、預(yù)期完成時(shí)間等。說明:工程進(jìn)度計(jì)劃是合同履行的重要依據(jù),應(yīng)詳細(xì)、具體,便于雙方監(jiān)督和執(zhí)行。2.附件二:材料清單及供應(yīng)方式詳細(xì)要求:包括工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商信息、供應(yīng)時(shí)間等。說明:材料清單是確保工程順利進(jìn)行的關(guān)鍵,應(yīng)確保材料質(zhì)量符合合同要求。3.附件三:設(shè)備清單及租賃協(xié)議詳細(xì)要求:包括工程所需設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、租賃方信息、租賃期限、租金等。說明:設(shè)備清單和租賃協(xié)議是確保工程設(shè)備供應(yīng)的保障,應(yīng)明確租賃雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.附件四:工程合同價(jià)款明細(xì)表詳細(xì)要求:包括工程合同價(jià)款總額、分項(xiàng)工程價(jià)款、付款節(jié)點(diǎn)、付款條件等。說明:工程合同價(jià)款明細(xì)表是雙方結(jié)算的重要依據(jù),應(yīng)確保準(zhǔn)確無誤。5.附件五:工程保險(xiǎn)單詳細(xì)要求:包括保險(xiǎn)種類、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)責(zé)任等。說明:工程保險(xiǎn)單是保障工程風(fēng)險(xiǎn)的重要文件,應(yīng)確保保險(xiǎn)覆蓋范圍全面。6.附件六:第三方委托協(xié)議詳細(xì)要求:包括第三方基本信息、委托事項(xiàng)、職責(zé)、責(zé)任限額等。說明:第三方委托協(xié)議是明確第三方介入合同的重要文件,應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)資質(zhì)和能力。7.附件七:爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求:包括爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決程序等。說明:爭(zhēng)議解決協(xié)議是解決合同履行過程中爭(zhēng)議的重要依據(jù),應(yīng)確保雙方權(quán)益。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:逾期付款:指甲方未按合同約定時(shí)間支付工程款。工期延誤:指乙方未按合同約定時(shí)間完成工程。工程質(zhì)量不符合要求:指工程實(shí)際質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。違反安全生產(chǎn)規(guī)定:指甲乙雙方在施工過程中違反國家安全生產(chǎn)法規(guī)。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):逾期付款:甲方應(yīng)支付逾期付款利息,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。工期延誤:乙方應(yīng)賠償甲方因工期延誤造成的損失,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。工程質(zhì)量不符合要求:乙方應(yīng)無條件修復(fù),直至符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。違反安全生產(chǎn)規(guī)定:甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,并賠償由此造成的損失。3.違約責(zé)任示例說明:甲方逾期付款:若甲方逾期付款超過合同約定時(shí)間30天,乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方工期延誤:若乙方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`超過合同約定時(shí)間15天,乙方應(yīng)賠償甲方因工期延誤造成的損失,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。工程質(zhì)量不符合要求:若工程實(shí)際質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)無條件修復(fù),直至符合要求,并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。違反安全生產(chǎn)規(guī)定:若甲乙雙方在施工過程中違反國家安全生產(chǎn)法規(guī),導(dǎo)致安全事故,雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,并賠償由此造成的損失。工程承攬合同的簽訂技巧1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同的定義1.2合同的解釋2.雙方當(dāng)事人的信息2.1承攬方信息2.2承攬方授權(quán)代表信息2.3承攬方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息2.4承攬方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息2.5被承攬方信息2.6被承攬方授權(quán)代表信息2.7被承攬方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息2.8被承攬方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息3.工程概述3.1工程名稱3.2工程地點(diǎn)3.3工程規(guī)模3.4工程類型3.5工程工期3.6工程質(zhì)量要求4.工程承攬費(fèi)用4.1費(fèi)用總額4.2費(fèi)用構(gòu)成4.3費(fèi)用支付方式4.4費(fèi)用支付時(shí)間4.5費(fèi)用調(diào)整5.材料和設(shè)備5.1材料和設(shè)備供應(yīng)商5.2材料和設(shè)備質(zhì)量要求5.3材料和設(shè)備采購方式5.4材料和設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.5材料和設(shè)備保管責(zé)任6.工程進(jìn)度6.1進(jìn)度計(jì)劃6.2進(jìn)度調(diào)整6.3進(jìn)度驗(yàn)收6.4進(jìn)度延誤責(zé)任7.工程驗(yàn)收7.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.2驗(yàn)收程序7.3驗(yàn)收時(shí)間7.4驗(yàn)收不合格處理8.工程變更8.1變更原因8.2變更程序8.3變更費(fèi)用8.4變更工期9.保密條款9.1保密范圍9.2保密義務(wù)9.3保密期限10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)方式10.3違約賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后的處理13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止后的處理14.其他14.1合同附件14.2合同未盡事宜14.3合同的修改和補(bǔ)充14.4合同的備案和登記14.5合同的解釋權(quán)第一部分:合同如下:1.定義和解釋1.1合同的定義本合同所指的“合同”是指承攬方與被承攬方之間就特定工程承攬事項(xiàng)所訂立的具有法律約束力的協(xié)議。1.2合同的解釋(1)按照合同條款的字面意思進(jìn)行解釋;(2)合同的條款與法律法規(guī)相抵觸的,以法律法規(guī)為準(zhǔn);2.雙方當(dāng)事人的信息2.1承攬方信息承攬方名稱:___________法定代表人:___________注冊(cè)地址:___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.2承攬方授權(quán)代表信息授權(quán)代表姓名:___________職務(wù):___________身份證號(hào)碼:___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.3承攬方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:___________職務(wù):___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.4承攬方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:___________職務(wù):___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.5被承攬方信息被承攬方名稱:___________法定代表人:___________注冊(cè)地址:___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.6被承攬方授權(quán)代表信息授權(quán)代表姓名:___________職務(wù):___________身份證號(hào)碼:___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.7被承攬方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:___________職務(wù):___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________2.8被承攬方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:___________職務(wù):___________聯(lián)系電話:___________電子郵箱:___________3.工程概述3.1工程名稱___________3.2工程地點(diǎn)___________3.3工程規(guī)模___________3.4工程類型___________3.5工程工期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。3.6工程質(zhì)量要求根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及被承攬方要求,確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)。4.工程承攬費(fèi)用4.1費(fèi)用總額___________4.2費(fèi)用構(gòu)成包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。4.3費(fèi)用支付方式(1)預(yù)付款:合同簽訂后_________個(gè)工作日內(nèi)支付總額的_________%;(2)進(jìn)度款:按工程進(jìn)度支付,每個(gè)支付周期為_________個(gè)工作日,支付比例為_________%;(3)結(jié)算款:工程驗(yàn)收合格后_________個(gè)工作日內(nèi)支付剩余總額的_________%。4.4費(fèi)用支付時(shí)間(1)預(yù)付款:合同簽訂后_________個(gè)工作日內(nèi);(2)進(jìn)度款:每個(gè)支付周期結(jié)束后_________個(gè)工作日內(nèi);(3)結(jié)算款:工程驗(yàn)收合格后_________個(gè)工作日內(nèi)。4.5費(fèi)用調(diào)整因工程量、材料價(jià)格、人工費(fèi)等因素發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)合同費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。5.材料和設(shè)備5.1材料和設(shè)備供應(yīng)商___________5.2材料和設(shè)備質(zhì)量要求(1)材料質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及被承攬方要求;(2)設(shè)備性能、質(zhì)量應(yīng)符合合同約定。5.3材料和設(shè)備采購方式(1)材料采購:由承攬方負(fù)責(zé);(2)設(shè)備采購:由承攬方負(fù)責(zé)。5.4材料和設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(1)材料驗(yàn)收:按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行;(2)設(shè)備驗(yàn)收:按照產(chǎn)品說明書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行。5.5材料和設(shè)備保管責(zé)任(1)材料保管:由承攬方負(fù)責(zé);(2)設(shè)備保管:由承攬方負(fù)責(zé)。8.工程變更8.1變更原因(1)因工程設(shè)計(jì)變更;(2)因不可抗力因素;(3)因合同履行過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題;(4)因合同雙方協(xié)商一致。8.2變更程序(1)變更原因提出:一方當(dāng)事人提出變更原因,并提供相關(guān)證明材料;(2)變更協(xié)商:雙方就變更內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成一致意見;(3)變更通知:變更內(nèi)容經(jīng)雙方確認(rèn)后,承攬方應(yīng)及時(shí)通知被承攬方;(4)變更執(zhí)行:變更內(nèi)容實(shí)施,承攬方應(yīng)確保變更后的工程質(zhì)量。8.3變更費(fèi)用(1)變更費(fèi)用由變更原因的責(zé)任方承擔(dān);(2)雙方協(xié)商一致變更的,變更費(fèi)用按合同約定或市場(chǎng)行情確定。8.4變更工期(1)因變更導(dǎo)致的工期延誤,由變更原因的責(zé)任方承擔(dān);(2)雙方協(xié)商一致變更的,變更工期按實(shí)際需要調(diào)整。9.保密條款9.1保密范圍(1)合同內(nèi)容;(2)工程圖紙、技術(shù)資料;(3)雙方當(dāng)事人商業(yè)秘密。9.2保密義務(wù)(1)合同雙方應(yīng)嚴(yán)格保守保密信息;(2)未經(jīng)對(duì)方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。9.3保密期限本合同約定的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后_________年。10.違約責(zé)任10.1違約情形(1)承攬方未按時(shí)完成工程;(2)承攬方工程質(zhì)量不符合合同約定;(3)承攬方違反保密義務(wù);(4)被承攬方未按時(shí)支付費(fèi)用;(5)被承攬方違反保密義務(wù)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)方式(1)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失;(2)違約金按合同約定比例計(jì)算;(3)賠償損失按實(shí)際損失計(jì)算。10.3違約賠償(1)違約方應(yīng)按約定承擔(dān)違約賠償責(zé)任;(2)違約賠償金額由雙方協(xié)商確定。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式(1)協(xié)商解決;(2)調(diào)解;(3)仲裁;(4)訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)(1)協(xié)商:雙方當(dāng)事人自行協(xié)商;(2)調(diào)解:由雙方當(dāng)事人共同選擇的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行;(3)仲裁:向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁;(4)訴訟:向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用(1)協(xié)商:無;(2)調(diào)解:雙方當(dāng)事人協(xié)商承擔(dān);(3)仲裁:按仲裁機(jī)構(gòu)規(guī)定支付;(4)訴訟:按法院規(guī)定支付。12.合同解除12.1解除條件(1)合同約定的解除條件成就;(2)一方當(dāng)事人嚴(yán)重違約;(3)不可抗力導(dǎo)致合同無法履行;(4)雙方協(xié)商一致解除。12.2解除程序(1)提出解除:一方當(dāng)事人提出解除合同;(2)通知對(duì)方:解除通知送達(dá)對(duì)方;(3)解除生效:解除通知送達(dá)對(duì)方后,合同解除。12.3解除后的處理(1)解除合同后,雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜;(2)解除合同后,雙方應(yīng)按照法律規(guī)定處理債權(quán)債務(wù)。13.合同生效與終止13.1合同生效條件(1)雙方當(dāng)事人簽字蓋章;(2)合同內(nèi)容完整;(3)合同符合法律法規(guī)。13.2合同終止條件(1)合同約定的終止條件成就;(2)合同解除;(3)合同期限屆滿。13.3合同終止后的處理(1)合同終止后,雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜;(2)合同終止后,雙方應(yīng)按照法律規(guī)定處理債權(quán)債務(wù)。14.其他14.1合同附件(1)工程圖紙;(2)工程量清單;(3)材料設(shè)備清單;(4)其他相關(guān)文件。14.2合同未盡事宜本合同未盡事宜,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。14.3合同的修改和補(bǔ)充(1)合同修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章;(2)合同修改和補(bǔ)充的效力等同于原合同。14.4合同的備案和登記本合同應(yīng)按照法律規(guī)定進(jìn)行備案和登記。14.5合同的解釋權(quán)本合同解釋權(quán)歸被承攬方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同所指的“第三方”是指除甲乙雙方以外的,在合同履行過程中提供咨詢、中介、監(jiān)理、檢測(cè)、評(píng)估等服務(wù)的獨(dú)立法人、非法人組織或其他個(gè)人。15.2第三方的責(zé)權(quán)利(1)責(zé)任:第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)履行職責(zé),對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。(2)權(quán)利:第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和條件,以完成其工作。(3)收益:第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。15.3第三方與其他各方的劃分說明(1)第三方與甲方的劃分:第三方僅對(duì)甲方負(fù)責(zé),甲方應(yīng)向第三方提供必要的資料和條件,并支付服務(wù)費(fèi)用。(2)第三方與乙方的劃分:第三方僅對(duì)乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和條件,并支付服務(wù)費(fèi)用。(3)第三方與甲乙雙方的劃分:第三方在合同履行過程中,應(yīng)公平公正地處理甲乙雙方的事務(wù),不得偏袒任何一方。16.甲乙雙方增加的額外條款及說明16.1第三方選擇權(quán)(1)甲方有權(quán)選擇合適的第三方,并與其簽訂服務(wù)合同;(2)乙方有權(quán)選擇合適的第三方,并與其簽訂服務(wù)合同。16.2第三方介入的程序(1)甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的具體事項(xiàng)和介入時(shí)間;(2)甲乙雙方應(yīng)提前通知第三方介入的事項(xiàng),并為其提供必要的資料和條件;(3)第三方介入后,甲乙雙方應(yīng)與第三方保持溝通,確保合同履行。16.3第三方服務(wù)費(fèi)用的支付(1)第三方服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方按照合同約定支付;(2)第三方服務(wù)費(fèi)用支付方式、時(shí)間及金額應(yīng)在服務(wù)合同中明確。17.第三方的責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的定義本合同所指的“責(zé)任限額”是指第三方在履行合同過程中,因其過失或疏忽導(dǎo)致甲乙雙方或第三方自身權(quán)益受損時(shí),第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額的確定(1)責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)費(fèi)用等因素確定;(2)責(zé)任限額應(yīng)在服務(wù)合同中明確。17.3責(zé)任限額的適用范圍(1)責(zé)任限額適用于第三方在履行合同過程中因其過失或疏忽導(dǎo)致的全部損失;(2)責(zé)任限額不適用于第三方因故意或重大過失導(dǎo)致的損失。17.4責(zé)任限額的調(diào)整(1)責(zé)任限額在合同簽訂后,未經(jīng)甲乙雙方同意,不得擅自調(diào)整;(2)如需調(diào)整責(zé)任限額,應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并在服務(wù)合同中明確。18.第三方違約責(zé)任18.1違約情形(1)未按時(shí)提供或提供的服務(wù)不符合合同約定;(2)泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密;(3)違反保密義務(wù);(4)其他違約行為。18.2違約責(zé)任承擔(dān)第三方違約時(shí),應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失。18.3違約賠償(1)違約賠償金額由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際損失協(xié)商確定;(2)違約賠償金額不得超過合同約定的責(zé)任限額。19.第三方服務(wù)合同的終止19.1終止條件(1)合同約定的終止條件成就;(2)甲乙雙方協(xié)商一致解除;(3)第三方違約,經(jīng)甲乙雙方書面通知后,仍不履行合同義務(wù)。19.2終止程序(1)提出終止:一方當(dāng)事人提出終止服務(wù)合同;(2)通知對(duì)方:終止通知送達(dá)對(duì)方;(3)終止生效:終止通知送達(dá)對(duì)方后,服務(wù)合同終止。19.3終止后的處理(1)終止服務(wù)合同后,第三方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜;(2)終止服務(wù)合同后,第三方應(yīng)按照法律規(guī)定處理債權(quán)債務(wù)。第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:1.工程圖紙?jiān)敿?xì)要求:包含工程平面圖、立面圖、剖面圖、節(jié)點(diǎn)詳圖等,符合國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。說明:工程圖紙是工程實(shí)施的重要依據(jù),應(yīng)確保圖紙的準(zhǔn)確性和完整性。2.工程量清單詳細(xì)要求:詳細(xì)列出工程項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、總價(jià)等。說明:工程量清單是工程結(jié)算的重要依據(jù),應(yīng)確保清單的準(zhǔn)確性和完整性。3.材料設(shè)備清單詳細(xì)要求:列出工程所需的材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等。說明:材料設(shè)備清單是材料采購和設(shè)備供應(yīng)的依據(jù),應(yīng)確保清單的準(zhǔn)確性和完整性。4.合同附件詳細(xì)要求:包括但不限于變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。說明:合同附件是對(duì)合同內(nèi)容的補(bǔ)充和說明,應(yīng)確保附件的合法性和有效性。5.保密協(xié)議詳細(xì)要求:明確保密范圍、保密義務(wù)、保密期限等。說明:保密協(xié)議是保護(hù)雙方商業(yè)秘密的重要文件,應(yīng)確保協(xié)議的嚴(yán)密性和可行性。6.第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求:明確第三方服務(wù)的范圍、內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說明:第三方服務(wù)合同是第三方提供服務(wù)的法律依據(jù),應(yīng)確保合同的合法性和有效性。7.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告詳細(xì)要求:詳細(xì)記錄工程驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、結(jié)果等。說明:驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是工程驗(yàn)收的重要文件,應(yīng)確保報(bào)告的客觀性和準(zhǔn)確性。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.承攬方違約行為及責(zé)任認(rèn)定(1)未按時(shí)完成工程:承攬方應(yīng)支付違約金,違約金按合同約定比例計(jì)算。示例:合同約定工期為30天,實(shí)際完成工期為40天,則承攬方應(yīng)支付違約金。(2)工程質(zhì)量不符合合同約定:承攬方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用,并賠償由此造成的損失。示例:工程驗(yàn)收不合格,承攬方需修復(fù),修復(fù)費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。(3)泄露商業(yè)秘密:承攬方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額由雙方協(xié)商確定。示例:承攬方泄露甲方商業(yè)秘密,導(dǎo)致甲方損失,承攬方需賠償。2.被承攬方違約行為及責(zé)任認(rèn)定(1)未按時(shí)支付費(fèi)用:被承攬方應(yīng)支付違約金,違約金按合同約定比例計(jì)算。示例:合同約定支付時(shí)間為每月5日,實(shí)際支付時(shí)間為每月10日,則被承攬方應(yīng)支付違約金。(2)違反保密義務(wù):被承攬方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額由雙方協(xié)商確定。示例:被承攬方泄露乙方商業(yè)秘密,導(dǎo)致乙方損失,被承攬方需賠償。(3)違反合同約定:被承攬方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失。示例:被承攬方未按照合同約定提供材料,導(dǎo)致工程延誤,被承攬方需承擔(dān)違約責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定(1)未按時(shí)提供或提供的服務(wù)不符合合同約定:第三方應(yīng)支付違約金,違約金按合同約定比例計(jì)算。示例:第三方未按時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告,導(dǎo)致工程延誤,第三方應(yīng)支付違約金。(2)泄露商業(yè)秘密:第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額由雙方協(xié)商確定。示例:第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密,導(dǎo)致雙方損失,第三方需賠償。(3)違反保密義務(wù):第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額由雙方協(xié)商確定。示例:第三方違反保密義務(wù),泄露工程信息,第三方需賠償。工程承攬合同的簽訂技巧2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2承包方基本信息2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程內(nèi)容2.4工程規(guī)模2.5工程預(yù)算3.承攬方義務(wù)3.1工程質(zhì)量保證3.2工程進(jìn)度保證3.3安全生產(chǎn)責(zé)任3.4按時(shí)交付工程4.承包方義務(wù)4.1提供施工場(chǎng)地4.2配合承攬方施工4.3支付工程款項(xiàng)4.4遵守相關(guān)法律法規(guī)5.工程款項(xiàng)及支付方式5.1工程款項(xiàng)總額5.2支付方式及時(shí)間5.3預(yù)付款比例5.4驗(yàn)收付款比例5.5逾期付款責(zé)任6.工程驗(yàn)收6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.2驗(yàn)收時(shí)間6.3驗(yàn)收程序6.4驗(yàn)收不合格的處理7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)7.3爭(zhēng)議解決期限8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除或終止合同后的處理9.違約責(zé)任9.1承攬方違約責(zé)任9.2承包方違約責(zé)任9.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)10.不可抗力10.1不可抗力事件定義10.2不可抗力事件發(fā)生后的處理10.3不可抗力事件證明11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同存續(xù)期間的權(quán)利義務(wù)12.合同附件12.1附件一:工程圖紙12.2附件二:工程量清單12.3附件三:其他相關(guān)文件13.合同簽訂與生效13.1合同簽訂時(shí)間13.2合同生效時(shí)間13.3合同份數(shù)14.其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱:________________1.1.2承攬方法定代表人:________________1.1.3承攬方住所:________________1.1.4承攬方聯(lián)系方式:電話:________________,郵箱:________________1.2承包方基本信息1.2.1承包方名稱:________________1.2.2承包方法定代表人:________________1.2.3承包方住所:________________1.2.4承包方聯(lián)系方式:電話:________________,郵箱:________________2.工程概況2.1工程名稱:________________2.2工程地點(diǎn):________________2.3工程內(nèi)容:________________2.4工程規(guī)模:________________2.5工程預(yù)算:人民幣_(tái)_______________元3.承攬方義務(wù)3.1工程質(zhì)量保證3.1.1承攬方承諾按照國家有關(guān)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.1.2承攬方應(yīng)確保工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求和使用功能。3.2工程進(jìn)度保證3.2.1承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。3.2.2如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤,承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3安全生產(chǎn)責(zé)任3.3.1承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī),確保施工安全。3.3.2承攬方應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)施和安全生產(chǎn)管理人員。3.4按時(shí)交付工程3.4.1承攬方應(yīng)按照合同約定的日期完成工程,并交付給承包方。3.4.2如因承攬方原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r(shí)交付,承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.承包方義務(wù)4.1提供施工場(chǎng)地4.1.1承包方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間提供施工場(chǎng)地。4.1.2承包方應(yīng)確保施工場(chǎng)地符合施工要求。4.2配合承攬方施工4.2.1承包方應(yīng)配合承攬方進(jìn)行施工,確保施工順利進(jìn)行。4.2.2承包方應(yīng)提供必要的施工條件和協(xié)助。4.3支付工程款項(xiàng)4.3.1承包方應(yīng)按照合同約定的支付方式及時(shí)間支付工程款項(xiàng)。4.3.2承包方應(yīng)按時(shí)足額支付工程款項(xiàng)。4.4遵守相關(guān)法律法規(guī)4.4.1承包方應(yīng)遵守國家有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)。4.4.2承包方應(yīng)積極配合政府部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.工程款項(xiàng)及支付方式5.1工程款項(xiàng)總額:人民幣_(tái)_______________元5.2支付方式及時(shí)間:5.2.1預(yù)付款:合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)支付,金額為合同總額的__%。5.2.2進(jìn)度款:按工程進(jìn)度分期支付,每次支付金額為工程進(jìn)度款的__%。5.2.3驗(yàn)收付款:工程驗(yàn)收合格后__個(gè)工作日內(nèi)支付,金額為合同總額的__%。5.3預(yù)付款比例:__%5.4驗(yàn)收付款比例:__%5.5逾期付款責(zé)任:5.5.1承包方逾期付款,應(yīng)向承攬方支付__%的違約金。5.5.2承攬方有權(quán)采取必要措施追回逾期款項(xiàng)。6.工程驗(yàn)收6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照國家有關(guān)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行驗(yàn)收。6.2驗(yàn)收時(shí)間:工程竣工后__個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。6.3驗(yàn)收程序:6.3.1承攬方提交驗(yàn)收申請(qǐng);6.3.2承包方組織驗(yàn)收;6.3.3雙方共同確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果;6.3.4驗(yàn)收不合格的,承攬方應(yīng)在__個(gè)工作日內(nèi)整改,直至合格。6.4驗(yàn)收不合格的處理6.4.1驗(yàn)收不合格的,承攬方應(yīng)承擔(dān)整改責(zé)任,直至工程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。6.4.2驗(yàn)收不合格造成的損失,由承攬方承擔(dān)。7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu):如協(xié)商不成,可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1雙方協(xié)商一致,決定解除合同;8.1.2承攬方嚴(yán)重違約,經(jīng)承包方書面通知后__個(gè)工作日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施;8.1.3承包方嚴(yán)重違約,經(jīng)承攬方書面通知后__個(gè)工作日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施;8.1.4發(fā)生不可抗力,導(dǎo)致合同無法履行;8.1.5法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他合同解除條件。8.2合同終止條件8.2.1工程竣工,合同約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢;8.2.2雙方協(xié)商一致,決定終止合同;8.2.3合同解除后,合同終止。8.3解除或終止合同后的處理8.3.1雙方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定,妥善處理合同解除或終止后的相關(guān)事宜;8.3.2雙方應(yīng)相互配合,確保合同解除或終止后的財(cái)產(chǎn)、債務(wù)處理順利;8.3.3合同解除或終止后,雙方應(yīng)相互退還已收款項(xiàng)。9.違約責(zé)任9.1承攬方違約責(zé)任9.1.1承攬方未按時(shí)完成工程,每延誤一天,應(yīng)向承包方支付__%的違約金;9.1.2承攬方施工質(zhì)量不合格,每發(fā)現(xiàn)一處,應(yīng)向承包方支付__%的違約金;9.1.3承攬方未按約定履行安全生產(chǎn)責(zé)任,造成安全事故,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2承包方違約責(zé)任9.2.1承包方未按時(shí)支付工程款項(xiàng),每延誤一天,應(yīng)向承攬方支付__%的違約金;9.2.2承包方未按約定提供施工場(chǎng)地,每延誤一天,應(yīng)向承攬方支付__%的違約金;9.2.3承包方未按約定履行配合義務(wù),造成工程進(jìn)度延誤,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)9.3.1違約金不足以彌補(bǔ)損失的,承攬方或承包方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失;9.3.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約給對(duì)方造成的合理費(fèi)用。10.不可抗力10.1不可抗力事件定義10.1.1不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的,不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況;10.1.2不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件發(fā)生后的處理10.2.1發(fā)生不可抗力事件后,雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并提供相關(guān)證明;10.2.2雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問題;10.2.3如因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行,雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解除或變更合同。10.3不可抗力事件證明10.3.1不可抗力事件的證明材料應(yīng)包括但不限于新聞媒體報(bào)道、政府公告等。11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字或蓋章;11.1.2合同內(nèi)容完整、條款明確。11.2合同終止條件11.2.1工程竣工,合同約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢;11.2.2雙方協(xié)商一致,決定終止合同;11.2.3合同解除。11.3合同存續(xù)期間的權(quán)利義務(wù)11.3.1雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù);11.3.2雙方應(yīng)相互配合,確保合同履行順利。12.合同附件12.1附件一:工程圖紙12.2附件二:工程量清單12.3附件三:其他相關(guān)文件13.合同簽訂與生效13.1合同簽訂時(shí)間:________________13.2合同生效時(shí)間:自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.3合同份數(shù):一式__份,雙方各執(zhí)__份。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。14.2本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所指的第三方,是指除合同雙方外的,為履行合同提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、監(jiān)督等職能的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.1.2.1工程監(jiān)理單位;15.1.2.2工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu);15.1.2.3質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu);15.1.2.4法律服務(wù)機(jī)構(gòu);15.1.2.5金融機(jī)構(gòu);15.1.2.6其他為合同履行提供服務(wù)的第三方。15.2第三方責(zé)任限額15.2.1第三方在履行合同過程中,因自身原因造成合同雙方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.2.2第三方的責(zé)任限額由合同雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定,并在合同中明確。15.3第三方介入程序15.3.1合同雙方協(xié)商一致,決定引入第三方;15.3.2合同雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議,明確第三方在合同中的角色、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù);15.3.3第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé),并對(duì)自身行為承擔(dān)法律責(zé)任。16.甲乙方額外條款及說明16.1甲方的額外條款16.1.2甲方的選擇應(yīng)不影響合同
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 中醫(yī)院綠色植物配置方案
- 儲(chǔ)備糧倉庫技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)方案
- 水泵選型與安裝方案
- 礦山節(jié)水型生產(chǎn)工藝方案
- 標(biāo)準(zhǔn)化廠房施工設(shè)備管理方案
- 邊坡土壤水分監(jiān)測(cè)方案
- 施工現(xiàn)場(chǎng)信息記錄與反饋方案
- 中醫(yī)院保健服務(wù)功能拓展方案
- 2025年甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握校ㄓ?jì)算機(jī))考試備考題庫必考題
- 2026年金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握新殬I(yè)適應(yīng)性測(cè)試題庫附答案
- 電廠?;钒踩嘤?xùn)課件
- 酸馬奶加工技術(shù)
- 護(hù)士常用設(shè)備儀器培訓(xùn)
- 浦發(fā)銀行租賃合同模板
- 水利工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則范本(2025版水利部)
- 4s店安全教育培訓(xùn)課件
- 工傷三方協(xié)議書
- 機(jī)械加工入股合同范本
- 2025年速凍食品市場(chǎng)調(diào)研:餛飩需求與餡料多樣度分析
- 應(yīng)急環(huán)境應(yīng)急物資儲(chǔ)備應(yīng)急預(yù)案
- 醫(yī)院開工第一課安全生產(chǎn)課件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論